股票 
板块 
用户 
资讯 公司代码：600248
公司简称：陕建股份
陕西建工集团股份有限公司2026 年半年度报告
S C E G C
重要提示
一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨海生、主管会计工作负责人杨耿及会计机构负责人（会计主管人员）王桂琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义....4
第二节 公司简介和主要财务指标....4
第三节 管理层讨论与分析....7
第四节 公司治理、环境和社会....22
第五节 重要事项....27
第六节 股份变动及股东情况....110
第七节 债券相关情况....115
第八节 财务报告....135
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 省国资委 | 指 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 公司/本公司/本集团/陕建股份 | 指 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 陕建控股/控股股东 | 指 | 陕西建工控股集团有限公司 |
| 陕建实业 | 指 | 陕西建工实业有限公司 |
| 延长集团 | 指 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 七建集团 | 指 | 陕西建工第七建设集团有限公司 |
| 八建集团 | 指 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
| 陕西化建 | 指 | 陕西化建工程有限责任公司 |
| 北油公司 | 指 | 北京石油化工工程有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 本报告 | 指 | 陕西建工集团股份有限公司2026年半年度报告 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 陕建股份 |
| 公司的外文名称 | Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited |
| 公司的外文名称缩写 | SCEGC |
| 公司的法定代表人 | 杨海生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 齐伟红 | 空缺(注1) |
| 联系地址 | 陕西省西安市莲湖区北大街199号 | - |
| 电话 | 029-87370168 | - |
| 传真 | 029-87388912 | - |
| 电子信箱 | sxjg600248@163.com | - |
注 1：公司证券事务代表离职后，暂未聘任证券事务代表。详见公司于 2026 年 8 月 15 日披露的《陕西建工集团股份有限公司关于证券事务代表离职的公告》（公告编号：2026-051）
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1.2018年3月19日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,公司住所由陕西省杨凌示范区西农路6号变更为陕西省杨凌示范区新桥北路2号。2018年4月4日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得杨凌示范区市场监督管理局换发的《营业执照》。2.2021年8月6日,经公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司注册地址由陕西省杨凌示范区新桥北路2号变更为陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号。2021年8月9日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。3.2022年11月11日,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》,公司注册地址由陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号变更为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B。2022年11月25日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。4.2024年9月19日,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》,公司注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室。2024年9月24日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。 |
| 公司办公地址 | 陕西省西安市莲湖区北大街199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710003 |
| 公司网址 | https://www.sxjgkg.com/ |
| 电子信箱 | sxjg600248@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券管理办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 陕建股份 | 600248 | 陕西建工 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 43,451,223,082.61 | 57,388,014,798.15 | -24.29 |
| 利润总额 | 379,592,466.83 | 1,326,128,237.00 | -71.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 225,709,077.63 | 1,052,240,722.98 | -78.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -109,160,117.19 | 802,692,555.20 | -113.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,417,799,451.88 | -2,566,442,350.24 | — |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 33,221,808,375.61 | 33,159,604,787.31 | 0.19 |
| 总资产 | 334,948,656,734.43 | 349,732,852,786.05 | -4.23 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0617 | 0.2853 | -78.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0617 | 0.2853 | -78.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0298 | 0.2177 | -113.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 4.05 | 减少3.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.40 | 3.09 | 减少3.49个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 13,520,990.87 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 34,920,357.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 49,508,492.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 214,837,211.02 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 74,696,282.62 |
| 债务重组损益 | 6,355,401.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,138,437.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,850,162.39 |
| 减:所得税影响额 | 62,223,384.01 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 15,034,431.26 |
| 合计 | 334,869,194.82 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本期比上年同期增减(%) |
| 扣除股份支付影响后的净利润 | 232,239,302.88 | 1,099,474,447.17 | -78.88 |
十一、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所处行业情况
年上半年，国民经济运行总体平稳，新动能成长加快，高质量发展扎实推进。根据国家统计局数据，上半年国内生产总值 695704 亿元，同比增长 4.7%，经济在高基数基础上保持中高速增长，展现出较强的发展韧性。固定资产投资方面， 月全国固定资产投资（不含农户）亿元，同比下降 5.7%，投资结构处于深度调整期。其中，房地产开发投资同比下降 18.0%，仍是投资领域的主要拖累因素，房地产市场调整对房建业务需求形成持续压力；基础设施投资同比下降 2.4%，制造业投资同比下降 1.2%，传统投资领域增速有所放缓，但扣除房地产开发投资后，全国固定资产投资下降 2.7%，非房地产领域展现出相对更强的韧性。
年上半年，建筑行业正处于结构调整、转型升级的关键时期，行业发展呈现“总量承压、结构优化、动能转换”的特征。根据国家统计局数据，上半年全社会建筑业实现增加值 亿元，同比下降 4.0%，其中二季度实现增加值 22411 亿元，同比下降 4.1%，行业整体面临一定的下行压力，这与固定资产投资增速放缓、房地产市场深度调整等宏观因素直接相关，全行业普遍面临市场需求收缩、竞争加剧、利润承压等挑战。尽管行业整体面临阶段性压力，但结构性机遇持续涌现，细分市场分化明显，具备转型能力的企业仍有较大发展空间。对外承包工程领域表现亮眼，成为行业增长的重要支撑。
政策层面，重点领域投资支持力度持续加大，为建筑企业提供了新的市场增量。 年以来，国家围绕补短板、调结构、增后劲出台一系列政策，加大重点领域投资力度。 月 日中央政治局会议明确提出加强“六张网”建设，相关重点领域建设的投资规模超过 万亿元，“十五五”时期累计投资规模预计达 20 万亿—25 万亿元，其中国家水网建设投资将突破 6 万亿元，城市地下管网建设改造约 万公里、带动投资约 万亿元，新型电网投资超 万亿元。 年以来，国家发展改革委已联合有关行业主管部门安排 8000 亿元支持了 1417 个重大项目建设，涉及科技创新、城市地下管网、重大水利工程等重点领域，这些领域正是公司重点布局的优势赛道。城市更新领域政策体系不断完善，《城市更新“十五五”规划》正式出台，搭建起完整的五年实施体系，据多家权威机构测算，“十五五”期间全国城市更新总投资预计将突破 20 万亿元，2026 年城市更新专项债额度同比增长 15%，城市更新已成为建筑业确定性最强的核心增长极。行业转型升级步伐加快，智能建造、绿色建筑、新型能源体系建设等新赛道加速崛起，为行业发展注入新动能。 年《政府工作报告》明确提出 发展智能建造，培育现代化建筑产业链 ，智能建造正式纳入国家产业政策支持范围，推动建筑业生产方式变革。“好房子”建设全面启动，以绿色、智能、安全为核心的高品质建筑成为市场主流，带动建筑业从规模扩张向质量效益提升。新型能源体系建设全面提速，《新型能源体系建设“十五五”规划》明确到 年非化石能源消费比重达到 ，电力装机规模达到 亿千瓦，光伏、风电、储能、新型电力系统等领域投资持续扩容，为建筑企业开辟了新的增长空间。
总体而言，当前建筑行业正处于新旧动能转换的关键阶段，传统业务领域面临阶段性调整压力，但重点领域投资支持、城市更新全面推进、海外市场快速增长、智能建造与绿色建筑蓬勃发展，为行业高质量发展注入了新动能。建筑业作为国民经济支柱产业的地位依然稳固，自 2016 年以来建筑业增加值占国内生产总值比重始终保持在 以上，在稳增长、惠民生、促就业等方面发挥着重要作用。随着政策效应持续释放、行业转型不断深化，率先布局新赛道、具备全产业链能力的企业将获得更大发展空间。
（二）公司主营业务情况
报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。
1.建筑工程业务
建筑施工业务是公司的核心业务，涵盖勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利、装饰装修、钢结构、安装、古建园林等细分市场领域。公司及子公司拥有建筑、市政公用、公路等施工总承包特级资质 19 个，甲级设计资质 30 个，具有集工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力，在建筑施工领域具备突出的资质、业绩优势和较高的综合竞争力。
报告期内，面对市场环境变化，公司保持战略定力，紧紧围绕国家重点投资方向，加大“三大工程”、城市更新、交通水利、新能源等重点领域市场开拓力度，充分发挥全产业链协同优势，持续推进降本增效，着力提升管理效能和盈利能力。报告期内，公司深度参与西安城市更新统筹开发，牵头负责多个子项目，八建集团承建的西安市碑林区张家村南门口片区老旧居住宜居改造EPC 项目将设计前置介入，通过仿古屋檐、文化墙等元素让小区风貌与周边历史文脉深度融合，目前已全面进入交付前的冲刺阶段，成为全省城市更新的标杆项目。公司也将持续保持战略定力，紧盯国家战略方向与资金投向，抢抓政策窗口期，聚焦主业不断延链补链强链，充分发挥产业链协同优势，持续推进降本增效，着力提升管理效能和盈利能力。
2.石油化工工程业务
石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分。公司在炼油、石油化工、煤化工、化肥、油气储运、长输管线施工、大型设备吊装等领域具有丰富的施工经验，具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务。
报告期内，公司持续承揽和建设国内外石化工程重点项目，伊泰伊犁 万吨 年煤制油项目智能建造中心建成投用，俄罗斯 项目管道数字化系统顺利实施，以数字化手段助力项目高效履约；依托大连化物所刘中民院士团队合作，加快推进煤基乙醇技术、煤 油耦合制烯烃等成果中试放大、国产化替代及工业化成套技术开发，以领先技术赋能延链补链强链。公司将在巩固传统石化工程优势的基础上，积极适应行业变化，加速向绿色低碳、高附加值产品和新材料工程领域转型升级，持续强化资源配置和业务协同，不断提升能源工程一体化服务能力。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对建筑行业结构调整、市场竞争加剧等复杂环境，公司积极应对，多措并举，规划确立了“运营引领、投资驱动、建造支撑”协同发展理念。全体员工同心协力，统筹推进传统产业提质、战新产业提速、运营业务提效等各方面工作，着力提升经营质量与抗风险能力，取得了一份来之不易的经营成果。报告期内，实现营业收入 亿元，同比下降 ，实现利润总额 3.80 亿元，同比下降 71.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比下降78.55%。
市场经营持续优化，区域布局优化升级。报告期内，公司精准研判行业变革趋势，积极应对市场收缩与竞争加剧的双重挑战，坚持“做优存量、做强增量"双向发力，市场布局持续优化。公司深度融入国家及区域发展战略，省外及海外市场开拓成效显著，上半年新签合同总额 亿元，其中省内市场新签合同额 364.3 亿元，占比达 38.2%；省外市场新签合同额 468.68 亿元，占比达49.2%：海外市场新签合同额119.87.亿元，占比12.6%。公司紧抓城市更新、新型能源体系建设等政策风口，作为西安市唯一 城市合伙人 ，深度参与全市 城市更新片区改造；北油公司、陕西化建先后中标越南、阿尔及利亚海外炼油重点项目，高端市场实现新突破。援佛得角国家体育场获央视、新华网等主流媒体深度报道，企业海外品牌影响力持续跃升。
业务布局纵深推进，产业体系迭代焕新。公司坚定不移推进“运营引领、投资驱动、建造支撑”的协同发展理念，新旧动能转换成效显著。传统产业持续向高附加值领域升级，在交通基建、能源化工等高端市场实现新突破，成功落地新疆独库公路、G575 高等级公路等重大项目，并组建专班攻坚新疆铁路物流、绿色化工等新兴市场。战略性新兴产业加速集聚，在光伏、氢能、新型储能赛道形成全链条布局，先后斩获民丰国华疆来百万千瓦光伏治沙、年产 10 万吨电解水制氢、山东超临界储能等一批标杆项目。同时，公司成功将垃圾发电技术输出至中亚市场，哈萨克斯坦垃圾焚烧发电项目正式签署 PPA 合同，实现中亚环保市场零突破。综合运营业务起势见效，服务面积超 2230 万平方米，涵盖市政运维、垃圾发电、清洁供热等多元业态；上半年新能源公司新增运维装机 530MW，累计运维规模达 970MW，服务网络向外省延伸；七建集团、八建集团取得售电资质，运城混合储能调频项目顺利并网运行，形成“发电-售电-用电”一体化绿色能源闭环。初步形成“投资带建设、建设育运营、运营反哺投资”的良性循环。
履约交付全力以赴，品牌形象巩固提升。公司全力以赴推动项目履约，协调优势资源抓好重点项目建设，持续擦亮新基建金字招牌。报告期内，公司统筹实施多个城市更新片区改造，其中148 个“保回迁”民生工程已完工 120 个，切实兑现民生承诺。在新能源基建领域，新疆乌苏百万千瓦光伏、甘肃山丹 5 万千瓦风电 EPC 等多个项目稳步推进，西安未央储能、沣西储能电站等项目有序建设。在海外市场，新加坡商业大厦、乌兹别克斯坦道路等重占工程成功中标，新西兰光伏、沙特供水管线等投融资项目有序推进。面对重大项目集中落地带来的挑战，公司通过外部引进与内部培养并举，快速补齐高端技术人才与项目管理团队缺口，整合集聚优势资源，确保所有重大交通项目高质高效交付，以高水平建设巩固市场地位。
科技创新驱动发展，成果转化成效显著。公司坚持以科技创新为核心驱动，加快培育新质生产力，聚焦生产痛点与转型卡点强化科研攻关。报告期内，公司深化与院士团队产学研合作，加快推进煤基乙醇技术、煤/油耦合制烯烃等成果的中试放大与工业化开发；持续拓宽摩擦纳米发电、自驱动传感等技术的应用场景；公司持续健全科技创新激励与容错纠错机制，用好科创“资金池”，鼓励基层大胆探索，以建造方式、管理模式、产业形态的全方位升级，将科创成果真正转化为生产力与竞争力；7 项科技成果获陕西省科学技术进步奖，其中：一等奖 3 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项。
智能建造全域落地，数字赋能提质增效。公司持续深化智能建造、绿色建造、数字建造的全域落地，以数字化赋能项目管控与降本增效。报告期内，公司加快 BIM、数字孪生、智慧工地等技术的规模化应用，推动“项企通”平台建设工作，已有 342 个项目纳入平台管理，164 个项目实现动态应用，力争年内全部上线。通过数字化手段，公司致力于打通设计、施工、验收、运维等全生命周期管理，提升项目精细化管理水平。同时，携手中科院团队拓宽自驱动传感等技术的应用场景，赋能城市智慧运维，以技术硬实力抢占“六张网”运投建市场先机。此外，公司编制完成《市政运维一体化标准作业手册》，构建覆盖全业务链的标准化作业体系，以标准化、数字化提升运营效率。
深化改革激发活力，体制机制优化升级。公司抢抓新一轮国企改革机遇，以深化国企改革为牵引，全面激活体制机制活力。报告期内，公司聚焦国企改革深化提升行动收官与新一轮改革启航，高站位完成改革收官，国企改革深化提升行动顺利通过省国资委等上级单位评估及验收，并围绕战新产业培育、董事会治理、中长期激励、混改党建等深层次命题形成标杆案例，有效凝聚改革智慧；同时，公司前瞻谋划新一轮改革路线图，精准把握政策脉络，紧跟省国资委统一部署先行完成新一轮改革方案初步构思，为未来改革抢占先机、蓄势赋能。
风险防控筑牢底线，稳健经营行稳致远。公司统筹发展与安全，持续加固风控体系，兜牢稳健经营的安全屏障。公司建立健全覆盖全面的风险管理组织体系与执行机制，将风险防控贯穿经营发展全过程。安全管理方面，严格落实安全生产责任制度，全面强化安全教育培训考核要求，持续提升隐患排查整治质效，深入开展安全生产月系列活动，推动安全生产形势整体稳定；在合规内控方面，完成合规顶层设计，推动合规、内控、风控一体化运作，并加快向子企业和项目一线延伸覆盖。在清收清欠方面，加大清收清欠力度，深入学习各级政府化债相关政策，把握金融支持清欠政策机遇，以“压存量、控总量、提高确权率”总体思路制定2026 年度清收计划及专项考核办法，建立“集团领导包抓+分子公司主体+清欠办督导”三级责任体系，通过台账式管理推动清收清欠工作取得实效，切实保障公司现金流安全，增强风险抵御能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）品牌优势
公司具有集工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力，在省级建工企业中稳居前列、在金国施工企业中名列前茅、是集投资，建设，运营三位一体的大型现代化综合建筑服务商。公司深入推进企业品牌建设，先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目，“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，优质精品工程创建持续领跑陕西、行业领先，文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山，尤其近年来高精新特和急难险重等品牌项目显著增多，形成了良好的市场口碑，“陕建”品牌知名度、美誉度和影响力持续提升。
援佛得角国家体育场项目
（二）市场优势
公司在立足陕西本省的基础上，坚持省内、省外、海外三大市场协同发展，秉承以市场为导向、以客户为中心的经营策略，主动适应市场变化，市场优势持续释放。在省内，紧紧抓住陕西省打造内陆改革开放高地、西安都市圈建设历史叠加机遇期，牢牢把握“城市合伙人”战略定位，深度融入地方经济。依托与西安市政府建立的政企协同发展“命运共同体”，公司从单一施工向规划、投资、运营全周期服务转变，深度参与综合交通、城市更新及生态环保等领域。同时，公司强化与陕西有色、陕西交控、陕煤集团等省属国企的上下联动，将合作延伸至储能、新材料及产业园区投资运营，着力巩固提升省内市场占有率。在省外，公司紧跟国家发展战略，科学布局、深耕细作。省外市场聚焦长三角、粤港澳、成渝及新疆等重点区域，其中西北公司上半年承揽项目金额达 255.25 亿元，公司在华东高端市场破冰见效，形成了一批市场潜力大、发展基础牢固的战略区域市场。在海外，公司深融共建“一带一路”大格局，“走出去”步伐坚实有力。以香港公司为平台，公司重点布局东南亚、中东、中亚地区，上半年成功中标迪拜住宅楼、援蒙古体育中心等重点项目，并将垃圾发电业务拓展至哈萨克斯坦。公司海外品牌辨识度不断上升，客户版图进一步拓展。
（三）创新优势
科技创新是发展新质生产力的核心要素。公司坚持科技创新驱动高质量发展，深入推进创新机制改革，持续强化创新管理基础、着力提升科技研发能力，全力抓实技术成果转化应用，努力促进科技创新与产业创新融合发展。创新平台体系持续优化，目前拥有省级以上企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、工程技术研究中心、校企联合研究中心、博士后创新基地以及重点实验室等科技研发平台。近年来，公司累计斩获科研成果数百项，先后多次荣获国家级、省级科技大奖，主编、参编多项国家、行业及地方标准，为高质量发展注入源源不断的内核动能。
（四）资质优势
经过多年优势积累，公司及子公司在主营业务领域内获得了一系列行业最高等级资质，基本涵盖建筑行业各细分专业领域，具备承担国内外各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理的综合实力。报告期内，公司在原有资质体系基础上，立足经营发展需要，积极加快配套资质增项升级，组织 5 家下属企业申报地质灾害防治勘察、设计、施工资质，同步推进 4 家单位申报水利水电二级资质，为公司及子公司开拓相关领域筑牢了资质基础。公司及子公司主要资质包括（但不限于）：
| 特级资质 | |
| 资质名称 | 个数 |
| 建筑工程施工总承包特级 | 12 |
| 市政公用工程施工总承包特级资质 | 4 |
| 公路工程施工总承包特级 | 2 |
| 石油化工工程施工总承包特级 | 1 |
| 合计 | 19 |
| 一级资质 | |
| 资质名称 | 个数 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | 27 |
| 公路工程施工总承包壹级 | 1 |
| 水利水电工程施工总承包壹级 | 1 |
| 石油化工工程施工总承包壹级 | 5 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | 27 |
| 机电工程施工总承包壹级 | 17 |
| 冶金工程施工总承包一级 | 1 |
| 矿山工程施工总承包一级 | 1 |
| 电力工程施工总承包一级 | 13 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | 22 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | 2 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | 2 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | 2 |
| 输配电工程专业承包壹级 | 1 |
| 机场场道工程专业承包壹级 | 1 |
| 合计 | 123 |
| 甲级设计资质 | |
| 资质名称 | 个数 |
| 建筑行业甲级 | 11 |
| 市政行业甲级 | 4 |
| 公路行业甲级 | 2 |
| 化工石化医药行业甲级 | 2 |
| 建筑行业(建筑工程)甲级 | 3 |
| 工程设计建筑智能化系统专项甲级 | 1 |
| 机电设计事务所甲级 | 1 |
| 轻型钢结构工程设计专项甲级 | 1 |
| 结构设计事务所甲级 | 1 |
| 建筑装饰工程设计专项甲级 | 2 |
| 建筑幕墙工程设计专项甲级 | 2 |
| 合计 | 30 |
（五）产业布局优势
公司坚持以“运营引领、投资驱动、建造支撑”三位一体的协同格局为指引，有效整合产业链资源，实现各业务板块之间的优势互补和协同增效，既能够为客户提供从项目策划、投资融资、建设实施到运营维护的全流程服务，也能够有效降低项目成本、提升工程品质、缩短建设周期，为客户创造更大价值。报告期内，公司努力提高城市基础设施与公共服务设施智慧化运维能力，大力拓展新能源、节能环保、低空经济等战略性新兴产业领域，加速传统业务数字化、绿色化升级，优化资源配置，强化产业协同，致力于通过科技创新驱动传统产业升级和新兴产业培育，持续优化国有资本布局结构，着力提升建筑产业链供应链的现代化水平，在新能源运营、垃圾焚烧发电、污水处理、高等级公路运营、智慧楼宇运维等领域形成了成熟的运营能力，推动了从单一施工承包商向运营投资建设服务商的转型，有效平滑了行业周期波动带来的影响。
（六）人才优势
公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党管人才原则，坚定不移实施人才强企战略。公司紧扣高质量发展主线，持续优化人才生态与队伍结构，树立“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的鲜明导向，确保人才引得进、留得住、用得好。目前，公司工程建设人才优势稳居行业前列，拥有中高级职称人员万余人，其中高级职称 4100 余人；一、二级建造师 11800余人，其中，一级建造师 6300 余人，工程建设人才资源优势在全国省级建工集团中处于前列。
（七）文化优势
公司以“向善力建”为根本价值主张，“向善”是引领方向的灯塔，明心以知往；“力建”是实现目标的引擎，力行以求至，将陕建人“善良诚信的品质”“善战善成的铁军作风”“善待自然的绿色发展”“追求至善的匠心执守”“友善合作的共赢理念”及“济善社会的责任担当”融合在一起，并作为努力的目标，同时将竞争力、整合力、引领力、创新力、执行力及内驱力作为实现目标的引擎，形成陕建核心价值定位。公司秉承“世界一流运营投资建设服务商”的愿景，以“弘扬建筑文明、营造美好生活”为使命，坚持“人本、创新、担当、协作、共赢”的核心价值观，发扬“敬业守信、勇担责任、建造精品、追求卓越”的企业精神，传承红色基因，践行“向善力建”，以一流的企业文化“软实力”强化公司高质量发展“硬支撑”。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 43,451,223,082.61 | 57,388,014,798.15 | -24.29 |
| 营业成本 | 38,729,026,241.37 | 51,504,884,693.38 | -24.81 |
| 销售费用 | 50,134,400.16 | 51,318,995.68 | -2.31 |
| 管理费用 | 1,558,402,989.24 | 1,778,281,321.24 | -12.36 |
| 财务费用 | 1,339,843,246.76 | 1,094,974,469.02 | 22.36 |
| 研发费用 | 276,142,597.62 | 539,825,760.56 | -48.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,417,799,451.88 | -2,566,442,350.24 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -584,556,679.06 | 557,825,114.99 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,461,397,495.84 | 2,283,339,462.28 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系受市场环境影响，建筑施工营业收入规模下降所致。
营业成本变动原因说明：主要系受市场环境影响，营业收入规模下降导致营业成本相应下降。
管理费用变动原因说明：主要系本期因社保缴费基数调整及人员变动等原因，导致管理费用变动。
财务费用变动原因说明：主要系本期长期借款增加，导致利息支出增加。
研发费用变动原因说明：主要系本期阶段性项目验收，同时研发课题减少，导致研发费用变动。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的费用大于收到的工程款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期 项目投资增加及收回投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回其他权益工具。
2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、 资产及负债状况
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
| 货币资金 | 22,015,955,190.05 | 6.57 | 35,370,265,184.49 | 10.11 | -37.76 | 本期对下游供应商结算增加 |
| 应收款项融资 | 122,183,829.57 | 0.04 | 242,173,149.37 | 0.07 | -49.55 | 公司本期票据结算规模减少,且前期收到的票据在本期集中到期兑付/背书转让所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,600,000.00 | 0.01 | 10,000,000.00 | — | 96.00 | 前期购买的债权投资-信保基金将于一年内到期 |
| 衍生金融负债 | — | — | 49,514,658.00 | 0.01 | -100.00 | 借款到期,远期外汇合约影响消除 |
| 应交税费 | 2,373,777,320.70 | 0.71 | 3,527,915,435.84 | 1.01 | -32.71 | 本期缴纳企业所得税、增值税较多 |
| 库存股 | — | — | 48,773,340.00 | 0.01 | -100.00 | 本期库存股减少系本期回购注销限制性股票 |
2、 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 10,696,018,718.56（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 3.19%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3、 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末 | |||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 6,770,199,987.33 | 6,770,199,987.33 | 保证金、银行冻结等 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金等 |
| 应收账款 | 3,490,252,067.64 | 3,186,034,476.00 | 质押 | 应收账款保理融资 |
| 长期股权投资 | 116,190,000.00 | 116,190,000.00 | 质押 | 质押股权借款 |
| 长期应收款 | 10,522,052,534.11 | 10,168,781,844.10 | 质押 | 质押 PPP 项目权益及收益借款 |
| 投资性房地产 | 44,788,089.92 | 43,689,759.46 | 抵押 | 抵押房产借款 |
| 固定资产 | 152,062,523.99 | 112,872,014.66 | 抵押 | 抵押机器设备等借款 |
| 无形资产 | 4,010,969,247.90 | 3,527,866,923.30 | 抵押 | 抵押土地使用权及特许权借款 |
| 其他非流动资产 | 1,776,606,356.36 | 1,768,784,946.92 | 质押 | 质押 PPP 项目权益及收益借款 |
| 债权投资 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 质押 | 大额存单 |
| 合计 | 27,023,120,807.25 | 25,834,419,951.77 | — | — |
注：2018 年 10 月 29 日，本公司所属子公司铜川市创越建设项目管理有限公司向中国建设银行股份有限公司铜川分行借款 5.80 亿元，借款期限 13 年，本公司以持有铜川市创越建设项目管理有限公司 80.00%的股权作为质押。
4、 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司严格按照内部管理制度批准和实施各项对外投资，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益。报告期内，公司累计实施对外投资金额在股东会审议通过的 年度授权对外投资额度范围之内。
截至报告期末，公司长期股权投资（联营企业）余额 39.92 亿元，比期初增加 3.00%。
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
√适用 □不适用
截至报告期末，公司权益比例超过 51%的 PPP、BOT 等投资项目共 31 个，总投资合计 7,145,195.15万元，报告期内投资项目合计投资完成218,058.16 万元，累计投资完成 3,564,936.15 万元。
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 1,315,881.36 | -196,944.12 | — | — | — | — | — | 1,118,937.24 |
| 其他权益工具投资 | 272,483,634.32 | — | — | — | 24,892,000.00 | — | — | 297,375,634.32 |
| 应收款项融资 | 242,173,149.37 | — | — | — | — | 119,989,319.8 | — | 122,183,829.57 |
| 其他非流动金融资产 | 2,610,000,000.00 | — | — | — | — | 9,000,000.00 | — | 2,601,000,000.00 |
| 合计 | 3,125,972,665.05 | -196,944.12 | — | — | 24,892,000.00 | 128,989,319.80 | — | 3,021,678,401.13 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 600928 | 西安银行 | 1,865,577.00 | 自有资金 | 888,370.00 | -103,243.00 | — | — | — | — | 785,127.00 | 交易性金融资产 |
| 股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 568,063.04 | 法院判决抵债 | 427,511.36 | -93,701.12 | — | — | — | — | 333,810.24 | 交易性金融资产 |
| 合计 | / | / | 2,433,640.04 | / | 1,315,881.36 | -196,944.12 | — | — | — | — | 1,118,937.24 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
| 基金名称 | 投资金额(万元) | 投资领域 |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000.00 | 硬科技产业的投资与孵化 |
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 子公司 | 土木工程建筑业 | 2,053,609,574.00 | 28,445,523,987.51 | 4,981,513,888.06 | 3,185,239,866.29 | 97,394,217.63 | 84,075,846.53 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 子公司 | 土木工程建筑业 | 1,139,754,500.00 | 19,242,825,172.21 | 3,188,736,991.98 | 2,795,740,011.76 | 220,975,170.99 | 189,132,680.19 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 子公司 | 土木工程建筑业 | 536,470,000.00 | 19,809,638,371.94 | 2,022,965,566.48 | 2,301,220,089.02 | 66,517,103.84 | 46,523,195.94 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 子公司 | 建筑安装业 | 1,549,708,600.00 | 19,647,057,131.21 | 3,290,992,423.00 | 3,554,545,666.90 | 61,570,239.39 | 36,751,144.08 |
报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
纳入合并财务报表范围的结构化主体：
| 结构化主体名称 | 控制依据 | 向其提供的财务支持 |
| 陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 本集团为有限合伙人并认缴全部有限合伙份额,能够控制该合伙企业 | 无 |
| 陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 本集团为有限合伙人并认缴部分有限合伙份额,能够控制该合伙企 | 无 |
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济风险
建筑行业与国民经济发展周期高度相关，受宏观经济增速、固定资产投资规模、行业景气度及资金供给等外部因素影响显著。当前世界经济复苏乏力，地缘政治冲突持续，国内经济恢复仍面临需求不足等挑战，宏观经济波动可能对建筑市场需求和公司经营业绩产生一定影响。针对这一风险，公司将持续加强宏观经济形势和政策研究，密切跟踪国家重点投资方向，动态优化业务结构和市场布局，加大对城市更新、战新产业等政策支持领域的市场开拓力度，积极拓展海外市场，构建多元化的市场格局，提升企业抗周期风险能力；同时，持续强化内部管理，深入推进降本增效，不断提升运营效率和盈利能力，增强企业应对宏观经济波动的韧性。
2.客户信用风险
受行业整体资金环境偏紧、房地产市场深度调整等因素影响，部分项目业主特别是房地产企业面临较大的资金压力，可能对公司工程款结算及应收账款回收造成影响。 年上半年，房地产开发投资持续下行，部分房企流动性风险尚未完全出清，地方政府融资平台债务管控趋严，客户信用风险防控压力加大。对此，公司将进一步加强项目前期客户资信调查和偿付能力研判，从源头上优选客户和项目，严格控制低质量订单；不断完善合同履约过程中的动态监控机制，定期开展应收账款专项清理，综合运用法律、商务等多种手段加大清欠力度，加快资金回笼；持续优化客户结构，重点与资金实力强、信用状况好的政府平台、央企国企、优质产业客户开展合作，从源头防控客户信用风险。
3.安全生产风险
建筑施工和石油化工项目具有作业环境复杂、人员流动性大、高空作业和交叉作业多、自然条件变化难以预测等固有特点，存在高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、坍塌等安全生产隐患。对此，公司严格落实安全生产责任制，持续加大安全设施投入和操作规范培训力度，加强一线作业人员安全教育培训，提升安全意识和操作技能；深化安全隐患排查治理，引入智能化安全监控设备，加强对深基坑、高支模、起重机械、危险化学品作业等高危环节的实时监控和重点管控；全面推进安全管理标准化、规范化、智能化建设，不断提高安全管理水平，坚决防范重特大安全事故发生，为企业高质量发展筑牢安全根基。
4.诉讼及舆情风险
项目执行过程中可能因工程结算争议、工期延误、工程款拖欠、质量纠纷、劳务分包问题、材料供应争议等原因引发法律诉讼，相关事件在新媒体环境下存在衍生舆情风险的可能性，可能对公司品牌声誉和正常经营造成影响。对此，公司将进一步完善全流程的法律风险防控机制，强化合同条款合规性审查与履约过程证据链管理，推动法务人员前置参与重大项目投标、合同谈判和签约全过程；建立健全诉讼案件分级管理机制，加强重大案件督办，切实维护公司合法权益；建立舆情监测与快速响应机制，加强与媒体和公众的沟通，及时回应市场关切，妥善处置各类舆情事件；持续加强合规管理体系建设，提升全员合规意识，切实提高诉讼和舆情应对处置水平，维护公司的合法权益与品牌声誉。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
| 陈琦 | 董事长 | 离任 | 换届 | 因董事会换届,不再担任公司董事长职务 |
| 杨海生 | 董事长 | 选举 | 换届 | 因董事会换届,被选举为公司董事长 |
| 总经理 | 离任 | 换届 | 因任期届满,不再担任公司总经理职务 | |
| 高建成 | 董事 | 离任 | 换届 | 因董事会换届,不再担任公司董事职务 |
| 韩军锋 | 董事 | 选举 | 换届 | 因董事会换届,被选举为公司董事 |
| 总经理 | 聘任 | 换届 | 因换届,被聘任为公司总经理 | |
| 副总经理 | 离任 | 换届 | 因任期届满,不再担任公司副总经理职务 | |
| 黄海龙 | 董事 | 选举 | 换届 | 因董事会换届,被选举为公司董事 |
| 陈实 | 独立董事 | 选举 | 换届 | 因董事会换届,被选举为公司独立董事 |
| 郑发龙 | 总法律顾问 | 离任 | 换届 | 因任期届满,不再担任公司总法律顾问职务 |
公司董事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2026 年 1 月 26 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会（团组长）和工会委员会委员联席会议，选举产生第九届董事会成员；同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举董事长并聘任高级管理人员。详见公司 2026 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）、《陕西建工集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-010）、《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数(股) | / |
| 每10股派息数(元)(含税) | / |
| 每10股转增数(股) | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2023年2月2日,公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了书面意见。 | 详见公司2023年2月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-009)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-011)、《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。 |
| 2023年2月3日至2023年2月13日,公司在上海证券交易所网站和公司公示栏对本次激励计划的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划的激励对象提出的异议。 | 详见公司2023年3月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》(公告编号:2023-025)。 |
| 2023年3月,陕西省国资委原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。 | 详见公司2023年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告》(公告编号:2023-022)。 |
| 2023年3月27日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 | 详见公司2023年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-026)。 |
| 2023年3月27日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》,对激励对象名单和授予的数量进行了调整;审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意向本次激励计划激励对象授予限制性股票。 | 详见公司2023年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-028)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《陕西建工集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2023-030)、《陕西建工集团股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-031)。 |
| 2023年5月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成本次激励计划限制性股票授予登记工作。 | 详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-050)。 |
| 2024年4月28日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销2023年限制性股票激励计划6名授予激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票1,300,000股,并根据2022年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为2.18元/股。同时,就回购注销上述1,300,000股限制性股票减少注册资本事项履行通知债权人程序。 | 详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-024)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-025)、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-034)、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-036)。 |
| 2024年6月27日,公司办理完成上述1,300,000股限制性股票回购注销手续。 | 详见公司分别于2024年6月25日、6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2024-049)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施完成的公告》(公告编号:2024-050)。 |
| 2025年4月28日,公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合条件的430名激励对象共计25,047,000股限制性股票办理解除限售相关事宜;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销14名发生职务变更的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的2,800,000股限制性股票,以及430名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已获授但未达解除限售条件的25,047,000股限制性股票,共计拟回购注销444名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计27,847,000股,并根据2022年度、2023年度、2024年半年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为1.98元/股。同时,就回购注销上述27,847,000股限制性股票减少注册资本事项履行通知债权人程序。 | 详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-019)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-029)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-030)、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-032)。 |
| 2025年5月16日,第一个解除限售期对应的符合条件的430名激励对象共计25,047,000股限制性股票上市流通。 | 详见公司于2025年5月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》(公告编号:2025-037)。 |
| 2025年6月30日,公司办理完成共计444名激励对象已获授但未达解除限售条件的合计27,847,000股限制性股票回购注销手续。 | 详见公司分别于2025年6月26日、7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-051)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-053)。 |
| 2026年4月28日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销16名发生职务变更的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,190,000股限制性股票,以及414名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已获授但未达解除限售条件的24,616,000股限制性股票,共计拟回购注销430名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计25,806,000股,并根据2022年度、2023年度、2024年半年度、2024年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为1.89元/股。同时,就回购注销上述25,806,000股限制性股票减少注册资本事项履行通知债权人程序。 | 详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-031)、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-033)。 |
| 2026年6月29日,公司办理完成共计430名激励对象已获授但未达解除限售条件的合计25,806,000股限制性股票回购注销手续。 | 详见公司分别于2026年6月25日、7月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-043)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2026-044)。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格贯彻落实省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，坚决扛牢定点帮扶政治责任，精准对接安康市白河县焦赞村、太平社区，紫阳县联沟村、华栎村，渭南市蒲城县椿林村和延安市大禹街道杏山村的发展需求，聚焦产业赋能、因地制宜培育特色支柱产业，重点实施林下盆栽魔芋、种桑养蚕、茶叶等项目，以产业帮扶为核心、消费帮扶为抓手，推动帮扶工作从“输血”向“造血”深度转变，取得阶段性成效。
公司始终将消费帮扶作为巩固成果、带动增收的重要路径，报告期内累计采购及帮销农副产品金额达 538 万元，有效激活了乡村产业内生动力。
下一步，公司将紧扣产业发展、基础设施、民生改善等重点任务，持续深化定点帮扶工作，以更实举措、更大力度推动帮扶提质增效，助力帮扶村产业更兴旺、乡村更美丽、群众更富裕，为全面推进乡村振兴贡献国企力量。
第五节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 债务剥离 | 延长集团 | 本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后,凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的,我公司核实后直接给付,承担由此产生全部民事责任与相关费用,并放弃对贵公司进行追索的权利 | 2008年4月10日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 陕西省种业集团有限责任公司 | 根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》,种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债。根据种业集团于2009年9月3日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》,种业集团确认并承诺:上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于2009年3月27日出具的《审计报告》(希会审字(2009)0574号)出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团,并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日2008年11月30日起,种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利,并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产,种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续,并承担不能过户的损失;对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债,种业集团将直接承担清偿责任 | 2009年9月3日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 延长集团 | 2008年7月10日,延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任,出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》,承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜,解除秦丰农业的连带清偿责任;秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后,若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任,则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日,延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》:承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项,如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺,本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失,并保留对种业集团的追偿权。” | 2008年7月10日、2008年8月12日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决土地等产权瑕疵 | 延长集团、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失(包括但不限于民事赔偿、行政处罚),本公司/本人/本企业将按照持有的北油工程股权比例(其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权)与其他股东共同承担赔偿责任;2、本公司/本人/本企业未能按上述要求支付赔偿款的,本公司/本人/本企业将同意继续锁定因本次交易获得的上市公司(即陕西延长石油化建股份有限公司)股票,直至支付完毕 | 2018年6月29日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 本公司在本次交易中向交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 在本次交易中,本人向上市公司、交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股、陕建实业 | 本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件:本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建有限/(原)陕建股份 | 本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 1、截至本承诺函出具日,上市公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、上市公司最近五年内不存在其他诚信问题。5、截至本承诺函出具日,上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的下列情形:(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;(3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;(4)上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过上海、深圳证券交易所公开谴责;(5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 1、截至本承诺函出具日,本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、截至本承诺函出具日,本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。5、本人最近五年内不存在其他诚信问题。若因上述原因造成上市公司和投资人损失的,本人愿意承担赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股、陕建实业及其董事、监事及高级管理人员 | 1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在其他诚信问题 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股 | 一、保证上市公司资产独立完整本公司保证,本公司及本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与上市公司的资产将严格分开,确保上市公司完全独立经营;本公司将严格遵守法律法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 二、保证上市公司人员独立本公司保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总工程师等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。三、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形;本公司不会干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。五、保证上市公司的业务独立本公司保证,上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任 | |||||||||
| 其他 | 陕建控股 | 1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工实业有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失 | |||||||||
| 其他 | 陕建实业 | 1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工控股集团有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违法上述说明给上市公司造成的一切损失 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建有限/(原)陕建股份 | 1、本次交易拟注入上市公司的标的资产为陕建控股和陕建实业持有的本公司100%股权。本公司股东(陕建控股和陕建实业)已依法履行对本公司的全部出资义务,出资资产均为陕建控股和陕建实业合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资的行为,本公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响本公司合法存续的情况。2、陕建控股和陕建实业合法拥有上述标的资产完整权利;标的资产权属清晰、不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证标的资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状况。3、上述标的资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因标的资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 陕建控股 | 1、本次重组前,本公司及本公司部分下属企业经营范围中包括工程承包,在本次重组前存在与上市公司以工程承包为主的同业竞争。2、本次重组完成后,为避免因同业竞争损害上市公司及中小股东的利益,本公司郑重承诺如下:(1)在符合有关法律法规的前提下,本公司将在自本次重组完成之日起5年的过渡期(以下简称“过渡期”)内,尽一切合理努力采取以下措施解决陕西建工第七建设集团有限公司(以下简称“陕建七建”)与上市公司存在的同业竞争:1)在符合整合条件时,将陕建七建的相关股权、资产、业务注入上市公司;2)若陕建七建不符合相关整合条件,将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题;3)其他有助于解决同业竞争的可行措施。(2)陕西建工基础工程集团有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务相关资质并去除经营范围中的“地基基础工程、土石方工程、各类桩、深基坑支护工程、特种专业工程、防水防腐保温工程、市政工程、建筑工程、机电工程、电力工程、钢结构工程、环保工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、公路工程、水利水电工程、机场场道、园林绿化、消防设施工程、混凝土工程、建筑安装工程、古建筑工程的施工”。(3)陕西建工第三建设集团城建工程有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务资质并去除经营范围中的“工 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 否 | 自作出承诺以来,陕建控股积极协调推动解决同业竞争,截至报告期末,存在的同业竞争主要为与陕建控股下属的华山国际工程马来西亚有限责任公司(简称“马来西亚公司”)之间的同业竞争。马来西亚公司严格遵守承诺函要 | 经公司第八届董事会第二十九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过,马来西亚公司注销承诺申请延期36个月,即2028 | |
| 业与民用建筑工程、建筑安装工程(管道、电器设备、消防通风)、室内外装修装饰工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、膜结构工程、地基工程、防水工程、市政公用工程、钢结构工程的设计、施工”。(4)华山国际工程马来西亚有限责任公司和华山国际工程(喀麦隆)有限公司将于2022年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目,将于2022年12月31日前完成注销。(5)除上述情况外,本公司及本公司控制的其他企业(除上市公司外)不会直接或间接进行与上市公司有相同或类似业务的投资,今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(6)如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的,则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。(7)本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与上市公司相关的任何其他资产、业务或权益,上市公司均有优先购买的权利;本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8)本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出,本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益 | 求,未承接新项目,仅开展未了结的诉讼/仲裁的程序工作、工程收尾结算工作及债权债务的追偿及偿付工作,不存在与公司新增的同业竞争。2022年,经公司第七届董事会第二十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,马来西亚公司注销的承诺期限申请延长至2025年12月31日前。但因马来西亚公司与建设单位产生的合同纠纷仍处于 | 年12月31日前完成注销,除承诺履行期限变更外,承诺的其他内容保持不变。陕建控股将积极督促马来西亚公司按照变更后的承诺履行期限推进注销事宜。 | |||||||
| 诉讼审理过程中,根据马来西亚法律规定,马来西亚公司无法在2025年12月31日前完成注销。 | |||||||||
| 解决关联交易 | 陕建控股 | 1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施,减少和规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益;2、在不与法律、法规相抵触的前提下,对于本公司及本公司控制的其他企业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及其下属企业以及非关联股东的利益;4、因违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股 | 根据《第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的要求,本公司及本公司下属企业已全部清偿与(原)陕建股份及其下属企业之间存在的非经营性资金占用,彻底解决了对(原)陕建股份的非经营性资金占用问题。截至本承诺函出具之日,本公司不存在对(原)陕建股份的非经营性资金占用及违规担保情况,本公司承诺在作为上市公司控股股东期间,不新增对上市公司的非经营性资金占用或要求上市公司提供违规对外担保。若因违反上述承诺而给标的公司、上市公司造成不利影响或损失,本公司将承担相应赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 为保障募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,公司承诺将采取以下措施:1、有效整合标的公司,充分发挥协同效应:通过本次交易,上市公司将在原主营业务的基础上注入建筑板块全产业链业务,完善公司产业构成,充分发挥协同效应。上市公司通过本次资产注入,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,为上市公司的股东后续带来丰厚回报。通过本次重组,上市公司资本实力得到进一步增强,实现战略升级,为上市公司后续可持续发展创造新的利润增长点;2、加强募集资金管理,防范资金使用风险:为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障:公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,维护公司全体股东的利益 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事及高级管理人员 | 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺将对职务消费行为进行约束,任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;3、本人承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权);6、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 证监会指定报刊公开作出解释并道歉,本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任;7、承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补被摊薄即期回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺 | |||||||||
| 其他 | 陕建控股、陕建实业、陕建有限/(原)陕建股份 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/(原)陕建股份 | 本公司不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/(原)陕建股份董事、监事和高级管理人员 | 本人不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股、陕建实业 | 1.本公司系在中华人民共和国境内合法设立并存续的有限责任公司,拥有与交易各方签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。本公司不存在因营业期限届满解散、股东会或董事会决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形,不存在法律、 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 行政法规、规范性文件规定的禁止认购上市公司股份的情形。2.本公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的应向中国证券投资基金业协会办理备案的私募投资基金。本公司合法持有上市公司以发行股份购买资产的完整权利。本公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,本公司的资产不存在由基金管理人管理、基金托管人进行托管的情形。3.本公司最近五年诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况。4.本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形,即本公司不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。5.本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。6.本公司及本公司关联方不存在通过交易占用上市公司资金或增加上市公司风险的情形。7.本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。8.本公司不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,亦不存在其他不良记录 | |||||||||
| 其他 | 公司 | 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定,本公司在本次交易中向上海证券交易所填报的内幕信息知情人信息及内容真实、准确、完整,并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股 | 本公司就(原)陕建股份作为本次重组标的公司相关事宜,作出承诺如下:1、房产瑕疵截至本承诺函出具之日,(原)陕建股份及其下属企业部分房产存在权属瑕疵,上述存在权属瑕疵的房产在(原)陕建股份及其下属企业持有的房产中占比较小。本公司承诺,本公司将督促(原)陕建股份及其下属企业尽快消除相关房产权属瑕疵,如因未能及时消除瑕疵或无法消除瑕疵造成上市公司受到相关主管政府部门处罚或因此导致上市公司遭受任何损失的,由陕建控股对上述处罚款项和损失承担连带责任,并赔偿因此给上市公司造成的损失。2、权利人名称未变更截至本承诺函出具之日,(原)陕建股份及其下属企业存在部分土地、房屋、商标、专利、软件著作权等权利人名称尚未办理完毕变更登记手续的情况。本公司承诺,本公司将督促(原)陕建股份及其下属企业尽快办理完毕权利人更名手续,如因未能及时办理完毕权利人更名手续或因无法办理权利人更名手续而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。3、租赁物业瑕疵截至本承诺函出具之日,(原)陕建股份及其下属企业存在部分租赁物业的出租方未提供产权证明文件或责任兜底承诺函。本公司承诺,本公司将督促(原)陕建股份及其下属企业通过变更租赁、出租方完善权属证明等方式进行整改,如因租赁物业的权属问题而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。4、未取得债权人同意截至本承诺函出具之日,(原)陕建股份及上市公司尚存在部分非金融债权人未就本次重组事项出具债权债务处置的同意函。本公司承诺,如上述非金融债权人要求(原)陕建股份或上市公司提前清偿、提供担保而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿 | 2020年6月22日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕建控股 | 本公司作为上市公司和(原)陕建股份的控股股东,认为本次重组的方案公平合理、切实可行,本公司同意上市公司和(原)陕建股份实施本次重组。针对(原)陕建股份对本公司及本公司下属子公司的相关债务(包括截至本承诺函出具之日已经存在的债务及在本承诺函出具日后本次重组交割日前新发生的债务),本公司同意由本次重组完成后的上市公司承接 | 2020年10月21日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 分红 | 公司 | 为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期,上市公司就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺:2013年11月13日,公司声明,上市公司(母公司)目前没有从事具体生产经营活动的发展规划,也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺,如上市公司(母公司)未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划,将根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境,对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准;调整现金分红政策时,董事会应充分论证调整方案的合理性,独立董事应对此发表独立意见,并经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题。2013年11月26日,公司承诺,公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定,积极行使股东权利,促使各下属子公司足额及时进行现金分红,确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时,母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配 | 2013年11月13日、2013年11月26日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 陕建控股 | 1、本企业承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作出关于实际控制人填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时,承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。3、本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本企业违反或未能履行上述承诺,本企业同意证券监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则,对本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 | 2023年6月7日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人全力支持、配合及履行公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范要求。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具 | 2023年6月7日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺,本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 | |||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 激励对象 | 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益解除限售安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 | 2023年4月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 激励对象参与本计划的资金全部以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象参与本计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保 | 2023年4月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司与柞水县卫生健康局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2963.69万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 惠民广莱置业有限公司与陕西建工第十二建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2067.92万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工集团股份有限公司与陕西华翼房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额36638.58万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工第五建设集团有限公司与淮南市社会发展投资有限公司、淮南市重点工程建设管理中心建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1537.69万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与重庆望江工业有限公司、重庆长安望江工业集团有限公司、中才万信项目管理有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2462.85万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工安装集团有限公司与中国建筑一局(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2999.53万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司与陕西群鑫置业有限责任公司宜君分公司、陕西群鑫置业有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4971.56万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工集团股份有限公司与北京景晟乾通置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额11601.40万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 咸阳秦汉混凝土有限公司与陕西建工第六建设集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额3629.21万元,调解结案,我方分期支付原告3426.78万元 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工集团股份有限公司与界首市乐居建设有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1722.51万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工安装集团有限公司与武威瑞林生物质能发电有限公司、浙江国聿新能源科技有限公司、浙江中展铝业有限公司、中机第一设计研究院有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1555.53万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与新疆天美佳华房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4900万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 西安百固源混凝土有限公司与陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1484.15万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 河南省交通建设工程有限公司与陕西建工安装集团有限公司、濮阳豫开百城建设有限公司、北京银河兴业资产管理有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4443.29万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 创业惠康科技股份有限公司与陕西建工第五建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1528.18万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工集团股份有限公司与上海源策锦城置业有限公司、安徽北城祥源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2036.97万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西建工第十三建设集团有限公司与陕西朴华实业有限公司、西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额23285.18万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-006) |
| 陕西桥舍建筑工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1716.76万元,调解结案,我方分期支付原告872.01万元,承担诉讼费3.64万元 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 延安瑞涛建筑(集团)有限公司与陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司、陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1219.79万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与西安奥卡云置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额28866.05万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与新疆师范大学建设工程施工合同纠纷,涉案金额4680.12万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第九建设集团有限公司与邢东(河北)锂电科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2898.78万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与西安福尚实业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额24747.81万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 安康市上九建筑工程有限公司与陕西建工第十二建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1347.92万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司、西安荆塬建设工程有限公司、西安阎良产业发展集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2344.21万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西家翱工贸有限公司与陕西建工第二建设集团有限公司、陕西恒兴房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1920.02万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与新疆界汐巴音里投资运营有限公司、罗建威、罗建思建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4365.22万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与陕西新阳房地产开发有限公司、马向阳、西安美家置业有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2799.41万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西鑫润达建设工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额4264.03万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司与三二〇一医院建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2102.77万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第四建设集团有限公司与西安新竹防务科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1062.96万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与深圳市富鑫产业科技有限公司、江西巨电新能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3024.17万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与渭南市临渭区水务局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额142525.34万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与重庆市城圆城市建设发展(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1308.95万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工集团股份有限公司与杭州融滨昌盛置业有限公司、杭州融惠企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6652.10万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西鸿祥基建筑工程有限公司与陕西建工第十二建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1288.64万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工新型建设有限公司与固安御府房地产开发有限公司、金威建设集团有限公司、亿利资源集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额8034.17万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与韩城兴发实业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3063.31万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与西安市长安区城市统一建设领导小组办公室、西安市长安基础建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5227.23万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与米脂县银州街道办事处、米脂县人民政府建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2414.24万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与淮南市山南开发建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1717.57万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 孙小刚、宝鸡罡正建设工程有限公司与咸阳市市政重点工程建设中心、陕西华山路桥集团有限公司、陕西华兴建筑景观工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1561.68万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与西安曲江新区土地储备中心、西安曲江基础设施投资建设有限公司、西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2443.12万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西化建工程有限责任公司与郑州润凯置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3961.76万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与西安星航未来产城融合发展有限责任公司、西安航投未来产业发展集团有限公司、西安星融未来企业管理服务有限责任公司合同纠纷案,涉案金额1640.03万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第五建设集团有限公司与秦汉新城保障房建设管理有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额8741.30万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第五建设集团有限公司与陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西西咸新区发展集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1728.79万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西米良建设工程有限公司与陕西建工灞桥建设投资有限公司、西安市灞桥区城镇建设开发有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1090.27万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第七建设集团有限公司与陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4875.63万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西宏通源建筑工程有限公司与陕西建工第八建设集团有限公司、西安国际陆港文盛置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1747.41万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第九建设集团有限公司与榆林先华房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9461.90万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-014) |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司与陕西龙首房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额27542.27万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 西安开顿国际工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2002.78万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与上海华建工程建设咨询有限公司、华东建筑集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额8348.27万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与陕西御景房地产开发有限公司、陕西金开信息科技集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3012.40万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 郄永利与西安佑鑫电子材料有限公司、陕西华山建设集团有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1000万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西拓硕建设工程有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1225.10万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工集团股份有限公司与杭州元融坤房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5553.47万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西容大天盛混凝土有限公司与陕西建工材料设备物流集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人)买卖合同纠纷案,涉案金额1495.58万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 湖南省工业设备安装有限公司与陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、西安白鹿原益恒环境能源有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额5280.09万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西众一混凝土工程有限公司与陕西建工第五建设集团有限公司、西安万鼎置业有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1026.19万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与海南万宁市兴海实业有限公司、万宁信佳农业发展有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1272.28万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第七建设集团有限公司与西安市保障房建设管理有限公司、西安市安居建设管理集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9686.54万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司与南京中驰置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1081.78万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第十五建设有限公司与陕西旭生文化建设有限公司、深圳旭生实业集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额26508.59万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工集团股份有限公司与海盐江梦酒店有限公司、海盐山水文旅酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9883.86万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工集团股份有限公司与海盐欣然商业地产有限公司、海盐山水文旅商业投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额23208.10万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工集团股份有限公司与海盐佳弘商业地产有限公司、海盐山水文旅商业投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9546.87万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工集团股份有限公司与海盐高逸酒店有限公司、海盐山水文旅酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额14333.72万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西天邦同创建设工程有限公司与陕西建工第五建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1022.49万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 赵新文与陕西建工第十建设集团有限公司、新疆金派固体废物治理有限公司合同纠纷案,涉案金额3679.65万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西中城建兴城建劳务有限公司与陕西金蒙建设工程有限公司、陕西春森扬建设工程有限公司、郑程峰、蒋岳鸿、陕西建工第三建设集团有限公司、西咸新区金湾科创房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1432.44万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与西安市高陵区交通运输局、西安市高陵区交通工程管理所、西安市高陵区财政局、西安市高陵区财政局收费资金管理所合同纠纷案,涉案金额3748.74万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西华山路桥集团有限公司与西安汉长安城文化发展(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额91015.54万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 浙江亚厦装饰股份有限公司与陕西建工第九建设集团有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司、四川省川建勘察设计院有限公司、九寨沟风景名胜区管理局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2106.90万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与新乡市蓝光锦润置业有限公司、新乡市唐普锦鸿房地产开发有限公司、陕西晨阳建筑劳务发展有限公司合同纠纷案,涉案金额3241.70万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西中环机械有限责任公司与陕西建工第八建设集团有限公司、陕西建工第十四建设集团有限公司、铜川市大唐养生园开发建设有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额3364.15万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 九冶建设有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1265.44万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西良良建设工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2508.19万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与留坝县交通运输局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4229.80万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西富新建筑工程有限责任公司与榆林城投佰盛化学科技有限公司、陕西化建工程有限责任公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1362.34万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-020) |
| 陕西建工第十五建设有限公司与韩城爱琴海置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额13753.19万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 化学工业第一勘察设计院有限公司与北京石油化工工程有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1638.23万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西金长城建设装饰设计有限公司与陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工铁建工程有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2295.52万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 西安高新城市服务管理有限公司与陕西建工第十建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1650.59万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与山西晋元堂药业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4920.43万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 绥德县第三建筑工程公司与陕西化建工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2893.83万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与西安沣东实业发展有限公司、西安沣东城建开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4982.96万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与邳州辉腾经发建设有限 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲 |
| 公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4800万元,尚在一审审理中 | 裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与陕西美太房地产开发有限公司、万红卫合同纠纷案,涉案金额2758.43万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与陕西美太房地产开发有限公司、万红卫合同纠纷案,涉案金额3840.18万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工集团股份有限公司与杭州元融坤房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1862.89万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 西安翔远装饰工程有限责任公司与陕西建工第三建设集团装饰有限公司、陕西建工第十四建设有限公司、陕西建工集团股份有限公司、铜川市创越建设项目管理有限公司、铜川市文化和旅游局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1206.99万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西华山建设集团有限公司与西安经开第四幼儿园建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4893.81万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十三建设集团有限公司与陕西合阳工业区投资开发有限公司、合阳县经济技术开发区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1935.57万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与商洛印象文化旅游建设有限公司、西部投资集团有限公司、陕西丝绸之路旅游文化股份有限公司、邢博越建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2738.75万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 张建茹与陕西建工第二建设集团有限公司、西安市长安区五台街道办事处建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3260.40万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2219.39万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第七建设集团有限公司与陕西莱德能源设备有限公司、西安莱德燃气设备有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1514.22万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与西安沣东市政工程建设有限公司、北控水务(中国)投资有限公司、西安中兴海蓝节能环保科技有限公司、西安沣东北控水务有限公司(第三人)、陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3804.77万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与陕西聚旺实业发展有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3894.61万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第九建设集团有限公司与陕西夏阳数旅运营管理有限公司(原韩城金融控股集团有限公司)合同纠纷案,涉案金额3946.50万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与陕西金净宇实业有限公司、丁西军、陕西中玺博竞企业管理有限公司、董家麒建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1147.40万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 咸阳佳茂源商贸有限公司与陕西建工第四建设集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人)债权人代位权纠纷案,涉案金额1139.93万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与天地源股份有限公司西安置业分公司、天地源股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4589.10万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司与郑州溱立产业园管理有限公司、上海中南金石实业(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1584.60万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十三建设集团有限公司与延安新区市政公用有限公司、延安市新区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额11691.56万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十三建设集团有限公司与延安新区市政公用有限公司、延安市新区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额12700.16万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 河南硕华建设工程有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1790.47万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与天津天辉房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6789.80万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 佛坪县住房和城乡建设管理局与陕西万禾实业发展有限公司佛坪分公司、陕西万禾实业发展有限公司、陕西建工第四建设集团有限公司合同纠纷案,涉案金额4226.27万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工新基建建设有限公司濮阳分公司与河南赛能硅业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2336.51万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与西安名京房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额14917.93万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西翰森科技有限公司与陕西建工第一建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1077.03万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第四建设集团有限公司与西安园联产业园区运营管理有限公司、西咸新区中南锦盛置业有限公司、西安瑞升企业管理有限公司、陕西唐海建设工程有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额3142.92万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司与泾阳永安医院有限公司、咸阳嘉豪医疗管理有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3246.01万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工安装集团有限公司与深圳市富鑫产业科技有限公司、江西巨电新能源科技有限公司、山东巨电新能源有限责任公司、龙南市城市投资控股集团有限公司、龙南建设投资控股集团有限责任公司、张耀、赵敏建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3110.83万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西风掣雷行工贸有限公司与陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1550.89万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工集团股份有限公司与西安外国语大学建设工程施 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲 |
| 工合同纠纷案,涉案金额4618.45万元,尚在一审审理中 | 裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工集团股份有限公司与佛山市南海区华沥置业投资有限公司、深圳华侨城房地产有限公司、深圳华侨城房地产有限公司酒店分公司、深圳华侨城房地产有限公司万豪行政公寓分公司、深圳华侨城都市娱乐投资公司、深圳华侨城房地产有限公司华侨城综合市场、深圳华侨城股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1767.42万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工安装集团有限公司与中国建筑一局(集团)有限公司、北京鎏庄房地产开发有限公司、中铁房地产集团北方有限公司、北京兴茂置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1283.38万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与陕西合阳工业区投资开发有限公司、合阳县经济技术开发区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1816.61万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与渭南经济技术开发区管委会、渭南高新技术产业开发区管理委员会、陕西经开建设有限责任公司合同纠纷案,涉案金额5730.19万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西化建工程有限责任公司与同德科创材料有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5510.18万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西华山路桥集团有限公司与西安市长安区住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2351.28万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与西安高科软件新城建设开发有限公司、陕西建工项目管理有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3904.31万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与西安润潼置业有限公司、西安烨坤置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额18317.93万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与沙湾市荣盛房地产开发有限责任公司、常蓉建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4562.38万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与洛阳华津房地产开发有限公司、洛阳融创房地产开发有限公司、洛阳华海实业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3891.93万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与新疆天美佳华房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2844.65万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工集团股份有限公司与陕西西咸新区秦汉房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2331.34万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第九建设集团有限公司与西安高科软件新城建设开发有限公司、西安高科集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1339.36万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工集团股份有限公司与深圳华侨城华腾投资有限公司、深圳华侨城股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额14782.88万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 绥德县第三建筑工程公司与陕西化建工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1084.21万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工安装集团有限公司与中国化学工程第十三建设有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2184.09万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 樊开与陕西建工安装集团有限公司、濮阳豫开百城建设有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2067.68万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十建设集团有限公司与扶风县教育体育局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1467.36万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西高迪苑建设工程有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司、西安城墙建设管理有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2532.65万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第四建设集团有限公司与西咸新区中南瀚盛置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9227.30万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西汇杰思成工程安装有限公司与陕西建工安装集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1773.83万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与成都高真科技有限公司、成都积体半导体有限责任公司、真芯(杭州)半导体有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2936.45万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西华山建设集团有限公司与西安宏信晶南置业有限公司、西安融创晶南置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3855.51万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与庆安集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3670.89万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西化建工程有限责任公司与榆林城投佰盛化学科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1797.36万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 四川省川能嵘禾供应链管理有限公司与陕西建工第九建设集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额2370.21万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西天石实业有限责任公司与陕西建工第九建设集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1061.71万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 库车通源工程建设有限责任公司与陕西建工安装集团有限公司、国能陕西新能源发电有限公司库车分公司、国能陕西新能源发电有限公司、新疆鑫润天和新能源有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1726.90万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 西安佰安建设工程有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1399.41万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第二建设集团有限公司与陕西彬兴置业有限公司 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲 |
| 建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2365.39万元,尚在一审审理中 | 裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 三亚华盛新混凝土有限公司与陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1743.93万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 上海开本建设工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1040.95万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与陕西鹏飞汽车销售服务有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3101.27万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第七建设集团有限公司与汉中城投荣华置业有限公司、汉中市城市建设投资开发有限公司、西安荣华集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4858.06万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-042) |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司与咸阳城市更新建投发展有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额43508.84万元,经司法确认,被告欠付我方工程进度款43000万元,案涉项目2025年12月31日后新增工程量按原合同另行结算;被告承诺于6月30日前支付我方下欠进度款。如被告未按期足额履行,除支付我方工程进度款外,还需支付违约金,我方有权要求强制执行。 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第一建设集团有限公司与西安灞河新区开发建设管理委员会、西安灞河新区生态发展中心建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1725.48万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 新疆锦城劲远建筑工程有限公司与陕西建工第十建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1169.14万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西化建工程有限责任公司与宁夏惟远新能源有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额8009.14万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工安装集团有限公司与西安高科国际社区建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2341.82万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工安装集团有限公司与西安高科国际社区建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4878.96万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工集团股份有限公司与西安市第九医院(西安市铁路中心医院)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3300万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第四建设集团有限公司与西咸新区中南锦盛置业有限公司、上海中南金石实业(集团)有限公司合同纠纷案,涉案金额1228.10万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工集团股份有限公司与西安汇富景泰产业发展有限公司、西安汇智景信产业发展有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6461.18万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工新基建建设有限公司与陕西诚域企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4945.41万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 物产中大金属集团有限公司与陕西建工第二建设集团有限公司、成都金鑫贸易有限责任公司(第三人)合同纠纷案,涉案金额1907.44万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工集团股份有限公司与陕西工业职业技术大学(曾用名:陕西工业职业技术学院)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额69653.96万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西天译诗昊市政建设有限公司与陕西建工临潼建设投资有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司、西安市临潼区住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1827.68万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第八建设集团有限公司与安徽阜南经济开发区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额13614.11万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西华山建设集团有限公司与银川市梁辰置业有限公司、宁夏梁晟置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3399.36万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西金众水泥制品有限公司与陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司碑林分公司买卖合同纠纷案,涉案金额1405.73万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西中港建设集团有限公司与陕西古建园林建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1882.82万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西华山建设集团有限公司与青岛华侨城投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4873.88万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 王健与陕西建工安装集团有限公司、陕西省设备安装工程有限公司、陕西建工集团股份有限公司合同纠纷案,涉案金额1343.82万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西空港美术城发展有限公司与陕西启宏建设工程有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司(第三人)、陕西建工第三建设集团有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4674.20万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西古建园林建设集团有限公司与陕西黄河壶口文化旅游发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2144.86万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 杨凌雨露节水绿化工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司、汕头市瑞泽房地产开发有限公司(第三人)建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1384.24万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 桐城市龙斌土石方工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司安徽工程分公司、陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2108.32万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第六建设集团有限公司与秦汉新城保障房建设管理有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3668.02万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 安徽宏鑫建筑劳务有限公司与陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团股份有限公司安徽工程分公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1052.82万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 青海生物科技产业园吉星建材租赁经营部与陕西建工机械施工集团有限公司租赁合同纠纷案,涉案金额1391.29万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西荣森装饰工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲 |
| 建设工程分包合同纠纷案,涉案金额2544.16万元,尚在一审审理中 | 裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西化建工程有限责任公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1342.63万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西化建工程有限责任公司与湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司、河南鸿浩建设工程有限公司(第三人)、河南省川淼实业有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1302.56万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 眉山旭东升体育用品有限公司与南江道和胜世置业有限公司、陕西建工第十建设集团有限公司、彭荣锋(第三人)债权人代位权纠纷案,涉案金额4602.99万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第七建设集团有限公司与内蒙古嘉容达房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4633.77万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 天津开发区泰达保温材料有限公司与陕西建工安装集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1271.66万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 文平利与陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工基础工程集团有限公司(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1314.05万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 西安润泽家具制造有限公司与陕西建工装饰集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1384.37万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 上海如军实业发展有限公司与陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额2117.49万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工安装集团有限公司与西咸新区轨道交通投资建设有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额50991.10万元,尚在仲裁审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工第三建设集团有限公司与西安航天城市政公用发展有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3837.13万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 武汉凌云建筑装饰工程有限公司与陕西建工集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1224.20万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工安装集团有限公司与汉中航空经济技术开发区建设发展集团有限公司、汉中航空经济技术开发区管理委员会、陕西汉尚高华半导体智能装备科技有限公司、汉中高新产业发展投资有限公司、北京海之芯科技有限公司、一合四方(北京)科技有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1970.43万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
| 陕西建工机械施工集团有限公司与西安高新区双创环保园建设发展有限公司、西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6164.75万元,尚在一审审理中 | 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2026-050) |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
以下案件 256 起，其中：131 起公司为起诉方，涉案金额 71.14 亿元；125 起公司为应诉方或第三人，涉案金额 24 亿元。
报告期内：
单位：万元币种：人民币
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 陕西金众水泥制品有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人) | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,146.95 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款1128.04万元及违约金,我方承担案件受理费4.53万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西金众水泥制品有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人) | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,553.84 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告624.79万元,承担案件受理费2.78万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安新意达建筑制品有限公司 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,206.04 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款982.19万元,承担案件受理费4.71万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 银川森淼工程有限公司 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,663.40 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1126.90万元,承担案件受理费4.47万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 中建材大宗物联有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,180.22 | 否 | 二审中调解,四建集团分期支付原告1616.42万元,原告向四建集团开具发票,案件受理费1.96万元由四建集团承担,陕建股份不承担支付责任 | 未产生重大影响 | 无 |
| 沈阳远大压缩机有限公司 | 北京石油化工工程有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,262.22 | 否 | 仲裁裁决,我方支付申请人货款1100.79万元及利息54.44万元,支付申请人律师费6.85万元,我方承担仲裁费14.87万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西华邦圣泰建设有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司、陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,017.18 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告1000.11万元,原告向我方开具发票 | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海住总住博建筑科技有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团股份有限公司上海分公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,192.77 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1224.02万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安固海建材有限公司长安分公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司西安高新分公司、陕西建工第六建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,076.47 | 否 | 一审判决,我方支付原告940.93万元及违约金,承担案件受理费4.32万元。二审中调解,我方支付原告货款940.93万元,承担二审受理费0.4万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西恒盛混凝土有限公司 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,874.20 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1731.01万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西恒盛混凝土有限公司 | 陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第一建设集团有限公司高新分公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,346.51 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1258.72万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西诺鼎信建设工程有限公司 | 陕西建工灞桥建设投资有限公司、刘一乾(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,352.70 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款1258.33万元及违约金,承担案件受理费10.30万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安秦力混凝土有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 2,199.79 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告2219.79万元,承担案件受理费7.59万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 南通市帕源路桥建设有限公司 | 陕西建工临潼建设投资有限公司、西安临潼城乡融合发展投资有限责任公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,126.62 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款978.89万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西创荣达建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 3,339.27 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西创荣达建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团股份有限公司高陵分公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,685.19 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西丰通建筑安装工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、杨国章(第三人)、乾县住房和城乡建设局(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,226.15 | 否 | 一审判决,驳回原告诉讼请求 | 未产生重大影响 | 无 |
| 浙江精工钢结构集团有限公司 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 6,569.67 | 否 | 一审判决,我方支付原告6279.42万元及利息,支付原告鉴定费123.08万元,承担案件受理费37.44万元;二审裁定发回重审。重审后一审判决,我方支付原告6279.42万元及利息,支付原告鉴定费123.08万元,承担案件受理费40.33万元及保全费0.5万元;二审改判,我方支付原告6254万元及利息,支付原告鉴定费123.08万元,承担二审案件受理费38.83万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 江苏九翔建设工程有限公司 | 陕西建工第一建设集团有限公司、涟水县成集镇人民政府 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,044.36 | 否 | 调解结案,我方认可欠付原告工程款874.86万元及质保金135万元,同意上述款项由涟水县成集镇人民政府直接向原告分期支付600万元及326.19万元,剩余83.66万元由我方进行支付 | 未产生重大影响 | 无 |
| 江苏道同环境科技有限公司 | 陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第一建设集团有限公司航天分公司 | 无 | 承揽合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 1,085.27 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告工程款1039.35万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 杨凌秦琪置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同 | 索要工程款纠纷 | 6,098.50 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 悦达华美(西安)置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,374.12 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 西安曲江建设集团有限公司、西安曲江新区事业资产管理中心、西安曲江新区管理委员会 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,409.08 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 泾阳县城区第一初级中学、泾阳县教育局 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,016.36 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款929.31万元及利息,我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 金威建设集团有限公司 | 无 | 其他 | 索要工程款纠纷 | 9,093.03 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款9009.63万元,我方承担案件受理费0.2万元;二审改判,被告支付我方工程款9009.63万元,确认我方工程款优先权;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中中策实业有限公司、刘晓东 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,051.11 | 否 | 一审判决,被告汉中中策公司支付我方工程款2119.30万元及利息,支付我方基坑支护降水工程款45.01万元及利息,确认我方工程价款优先权,我方承担案件受理费5.44万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司 | 西安轨道交通西安站发展有限责任公司、西安市住房和城乡建设局 | 无 | 合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,120.64 | 否 | 仲裁裁决,各方解除合同,西安轨道公司支付我方律师费60万元,我方支付西安轨道公司律师费52.5万元。驳回双方其他请求,我方承担仲裁费11.78万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 桐城市东部新城建设发展有限公司、桐城经济技术开发区管理委员会 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 7,589.54 | 否 | 一审判决,被告桐城市东部新城公司支付我方工程款4104.79万元及利息,确认我方工程款优先权,我方承担案件受理费17.42万元;二审维持原判,我方承担二审案件受理费17.74万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西金柱建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、王刚(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,240.06 | 是,762.96 | 一审判决,我方支付原告工程款1387.71万元及利息,承担诉讼费、鉴定费12万元;二审撤销原判,驳回原告诉讼请求,一二审诉讼费由原告承担 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 杭州崇贤港投资有限公司、杭州北港物流有限公司、富春控股集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,029.15 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 杭州崇贤港投资有限公司、杭州北港物流有限公司、富春控股集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,500.79 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 和平县鸿海实业投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 6,600.20 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告向我方支付工程款4092.67万元及利息,我方承担案件受理费14.85万元;我方上诉,二审改判,维持原判决第一、二项及诉讼费用负担部分,撤销原判决第三项,确认我方工程款价款优先受偿权,我方承担二审案件受理费0.5万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西通合电子科技有限公司、西安霍威电源有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,858.41 | 否 | 调解结案,被告向我方支付质保金380.7万元,我方向被告开具发票,我方承担案件受理费1.86万元及保全费0.5万元(调解前被告已支付1349.07万元及逾期利息30万元) | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安建筑科技大学 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,645.98 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款416.92万元及利息,支付我方合同外工程增加量工程款79.93万元,支付我方窝工损失892.68万元,支付我方养老保险费用380.94万元及利息;我方承担仲裁费10.86万元、鉴定费49万元;被申请人申请撤裁,西安市中院裁定驳回;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安嘉翔房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,511.54 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款2316.97万元及利息,我方承担案件受理费6.80万元;二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 北京石油化工工程有限公司、陕西延长石油延安能源化工有限责任公司(第三人) | 无 | 合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 8,720.83 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款1241.58万元,我方承担案件受理费47.78万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安紫薇地产开发有限公司、西安市长安区郭杜街道办事处 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,980.14 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款1162.97万元、劳保统筹275.24万元及利息;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西坤幸坚商贸有限公司 | 北京石油化工工程有限公司、陕西化建工程有限责任公司(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,087.03 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告1078万元,我方承担案件受理费4.35万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 北京石油化工工程有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,301.02 | 否 | 仲裁调解,我方支付申请人货款543万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海东润换热设备股份有限公司 | 北京石油化工工程有限公司、内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,018.07 | 否 | 申请人撤回仲裁申请 | 未产生重大影响 | 无 |
| 无锡熙源工程技术有限公司 | 北京石油化工工程有限公司、内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,186.88 | 否 | 申请人撤回仲裁申请 | 未产生重大影响 | 无 |
| 北京智盛华宇科技有限公司 | 北京石油化工工程有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,394.75 | 否 | 仲裁调解,我方分期支付申请人1233.84万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西恒丰顺物资有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司、金广盛 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,028.08 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款568.61万元,我方承担案件受理费2.58万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 宝鸡通达商品混凝土有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,065.10 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款805.01万元及违约金,我方承担案件受理费3.46万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安百固源混凝土有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,471.16 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告1441.69万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 山西华盛致远电力建设有限公司 | 西安明信德电气科技有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,087.77 | 否 | 调解结案,我方不承担付款责任 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,331.13 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1231.30万元及利息,我方承担案件受理费0.17万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 陕西汽车集团房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,392.21 | 否 | 一审判决,被告支付我方保证金307.21万元、工程款2830.26万元及违约金,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费1.08万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西凌成装饰工程有限公司 | 陕西宏捷达昌建设工程有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,039.41 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西中直建材有限公司 | 陕西建工第十五建设有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,561.53 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款1372.08万元及利息,支付原告保全费0.45万元,我方承担案件受理费10.39万元,我方已上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西德斯诚建设工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 3,885.55 | 否 | 我方上诉,二审维持原判 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西和谐空间装修装饰工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,331.43 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告工程款1107.03万元,我方承担案件受理费5.08万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西环保集团水环境有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,859.68 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款2060.99万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费5.15万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 成武水华发展置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 19,926.51 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款19926.51万元及违约金,确认我方工程价款优先受偿权 | 实现债权案件 | 无 |
| 咸阳三和混凝土有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 2,032.92 | 否 | 调解结案,六建集团分期支付原告货款2026.98万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 中秦达(陕西)实业集团有限公司 | 陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,085.41 | 否 | 一审判决,三建集团支付原告工程款547.14万元及违约金,三建集团承担案件受理费4.92万元、保全费0.5万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西固基实业有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,719.05 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西智鸿建设集团有限公司 | 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引 | 2,276.21 | 否 | 调解结案,陕建控股分期支付原告2276.21万元及案件受理费7.78万元,暂扣 | 未产生重大影响 | 无 |
| 发纠纷 | 115万元根据最终审计结果进行多退少补 | ||||||||
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西名慧房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,755.66 | 否 | 调解结案,被告分期支付我方工程款及利息2689.8万元,我方开具发票;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 广东鑫和基础工程有限公司 | 正太集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、佛山市南海区华沥置业投资有限公司、深圳华侨城房地产有限公司、深圳华侨城股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,521.62 | 否 | 原告撤回对我方起诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,902.84 | 否 | 一审裁定驳回起诉;二审维持原裁定 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,487.58 | 否 | 一审判决,我方支付原告进度款180万元,我方承担诉讼费1.20万元;二审改判,我方支付原告工程款930万元,我方承担一审受理费6.15万元,承担二审受理费9.38万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十五建设有限公司 | 郑州蓬莱阁水景文化有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 11,222.38 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款6272.48万元及利息、违约金643.11万元,支付我方建模服务费26.73万元,支付我方停工损失591.89万元,支付我方总包配合费40.82万元,确认我方工程价款优先权,我方承担案件受理费12.18万元、鉴定费4.56万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西地质工程有限公司 | 陕西建工第十五建设有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,051.19 | 否 | 一审判决,双方解除合同,我方支付原告工程款95.31万元及利息10.98万元,支付原告工程款245.06万元及利息28.78万元,支付原告工程款615.63万元及利息,支付原告保全申请费0.5万元,我方承担案件受理费8.04万元;二审维持原判,我方承担案件受理费5.49万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,403.04 | 否 | 二审维持原判;款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 沧州恒祥工程材料有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,318.85 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告工程款980万元,原告向我方开具发票 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 渭南市宏帆房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,884.18 | 否 | 二审维持原判,我方承担二审案件受理费10.06万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安曲江建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,751.05 | 否 | 二审维持原判,我方承担二审案件受理费3.08万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 陕西中科博亿电子科技有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,976.64 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告支付我方工程款1178.58万元及利息,确认我方工程价款优先权,我方承担案件受理费4万元;二审改判,被告支付我方工程款1157.82万元及利息,确认我方工程价款优先权,我方承担一审受理费5.37万元、二审受理费0.18万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安航天基地服务外包产业园有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,524.61 | 否 | 二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安航天基地服务外包产业园有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 9,239.77 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款3938.99万元及利息,我方承担案件受理费26.17万元;二审维持原判,我方承担二审受理费24.18万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 安徽融兆智能有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 租赁合同纠纷 | 欠付租赁款纠纷 | 2,759.75 | 否 | 一审判决,我方支付原告825.02万元及利息,支付延期租赁费902.71万元,支付原告设计变更费用84.27万元,我方承担案件受理费13万元。二审改判,我方支付原告延期租赁费846.70万元;我方承担一审受理费10万元、二审受理费5.97万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 延安鲁艺文化中心 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,513.56 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款2347.58万元,我方承担受理费7.22万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 陕西果业集团陇县有限公司、陕西果业集团有限公司 | 无 | 合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,035.82 | 否 | 一审判决(上诉后未缴纳上诉费,一审判决生效);我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安外国语大学 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,020.13 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 北京佳和盛隆商贸有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,977.40 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款667.15万元及违约金109.18万元,我方承担案件受理费6.20万元;二审维持原判 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 渭南市华州区碧桂园房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,375.20 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款1247.63万元及违约金,确认我方工程价款优先权,支付我方财产保费0.5万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西佳英宸建材有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,134.82 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款1034.37万元及利息,承担案件受理费8.39万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 咸阳高科建设开发有限责任公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,157.68 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西正天钢结构有限公司 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,512.54 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告工程款1066.35万元,我方承担案件受理费4.29万元,已履行完毕 | 未产生重大影响 | 无 |
| 咸阳渭原装饰工程有限公司 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,261.28 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款973.61万元及利息,我方承担案件受理费4.87万元、保全费0.5万元、鉴定费11万元;二审改判,我方支付原告工程款965.01万元及利息,我方承担二审受理费1.63万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,148.97 | 否 | 一审判决,驳回原告诉讼请求;二审中调解,原告向我方开具收据及解除保全,我方向原告支付工程款106.12万元;剩余工程款在我方与建设单位办理完审计结算后30日内按合同约定结算并支付 | 未产生重大影响 | 无 |
| 云南筑高混凝土有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,006.23 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款984.92万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西洛天混凝土有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,439.74 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款974.04万元,承担案件受理费5.41万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安中茂建筑劳务有限公司 | 陕西建工第三建设集团有限公司、西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,248.31 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安鼎立建材有限公司 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,585.80 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告1558.16万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安市阎良正大混凝土有限公司第一分公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,267.06 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1227.56万元,承担案件受理费4.89万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 张宏 | 陕西建工第十建设集团有限公司、杨德宝(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,000 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西长石山水工程劳务有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 无 | 建设工程合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,333.48 | 否 | 一审判决,我方支付原告1230.95万元及利息,承担案件受理费9.67万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海久源经贸发展有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,582.41 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款及利息5018.16万元,承担案件受理费7.32万元(案件35、36、37合并审理) | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海久源经贸发展有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,966.73 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款及利息5018.16万元,承担案件受理费7.32万元(案件35、36、37合并审理) | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海久源经贸发展有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,203.47 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款及利息5018.16万元,承担案件受理费7.32万元(案件35、36、37合并审理) | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 中国成达工程有限公司、福建中燃湄洲湾能源有限公司、陕西建工安装集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,213.21 | 否 | 一审裁定,驳回原告起诉;二审裁定撤销原裁定,指令福建省泉州市泉港区人民法院审理 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西固基实业有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 2,096.78 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款3309.64万元及利息,承担案件受理费14.66万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西唐艺建筑装饰有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、西安曲江观骊置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,329.34 | 否 | 一审判决,陕建七建集团支付原告工程款651.04万元及利息、支付原告保全申请费0.5万元,承担案件受理费5.74万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,861.74 | 否 | 调解结案,安装集团分期支付原告工程款1544.77万元,承担案件受理费5.72万元及保全保险费0.93万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西厚裕建筑工程有限公司 | 陕西建工第十三建设集团有限公司、西北综合勘察设计研究院、延川县文化和旅游局(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,315.75 | 否 | 调解结案,双方解除合同,陕建十三建集团分期支付原告工程款1727.4万元,承担案件受理费3.94万元、保全费0.25万元、保全保险费0.88万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 中通服科信信息技术有限公司 | 陕西建工智能科技有限公司、陕西建工安装集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,471.57 | 否 | 一审判决,智能科技公司支付原告工程款1973.63万元及利息,承担案件受理费等合计17.04万元;智能科技公司已上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,543.33 | 否 | 调解结案,华山路桥分期支付原告工程款1410.08万元,承担案件受理费5.32万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 浙江精工钢结构集团有限公司 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,466.35 | 否 | 仲裁调解,我方分期支付申请人工程款2250.19万元,承担仲裁费6.23万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 建德市志云园林绿化工程有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 无 | 建设工程合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,415.58 | 否 | 二审撤销原判,改判我方支付原告工程款956.87万元,承担一审受理费6.64万元、二审受理费6.44万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陇南市忠诚混凝土有限责任公司 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,793.09 | 否 | 一审判决,我方支付原告947.47万元及利息,承担案件受理费6.84万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西坤捷建设工程有限公司 | 陕西建工未央建设投资有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 股权转让纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 7,012.18 | 否 | 调解结案,两被告分期支付原告工程款4921.09万元及利息200万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西博源物资有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司、陕西天悦承瑞商贸有限公司、齐承立 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,066.01 | 否 | 调解结案,陕建七建集团分期支付原告795.32万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,613.98 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,248.31 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款2225.49万元及利息,承担仲裁申请费0.08万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 咸阳东大洋混凝土有限公司 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,087.09 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告791.79万元,承担案件受理费3.49万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西众一混凝土工程有限公司 | 陕西华山建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,062.84 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告634.85万元、支付原告贴息费用13.89万元,承担此前仲裁费用0.51万元,原告向我方开具发票,我方承担案件受理费等合计15.86万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 四川吉生合建筑劳务有限公司 | 董杰、四川川百通建设工程有限公司、贵州省凯里城镇建设投资有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,659.67 | 否 | 一审裁定,驳回原告起诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西固基实业有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,797.54 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西鑫盛达金属制品有限公司 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 4,337.26 | 否 | 一审裁定,驳回原告起诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 上海勤超混凝土有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,194.55 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1173.60万元,承担案件受理费4.67万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西金众水泥制品有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,059.52 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1035.07万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西千鼎混凝土有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,131.52 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款1087.59万元,承担案件受理费等合计4.98万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,282.34 | 否 | 一审判决,陕西华山路桥支付原告工程采购款及工程款,承担案件受理费5.32万元;二审发回重审后双方调解,陕西华山路桥支付原告工程款及利息300.76万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 湖北辉创重型工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、西部机场集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,788.42 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款1776.49万元及利息,承担案件受理费12.91万元;二审维持原判 | 未产生重大影响 | 无 |
| 深圳中天精装股份有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、华侨城粤西(广东)投资发展有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,270.98 | 否 | 调解结案,我方无责 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西铁新源科工贸有限公司 | 陕西华山路桥集团有限公司,陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,269.87 | 否 | 调解结案,陕西华山路桥分期支付原告货款1352.30万元,承担案件受理费2.57万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西鸿腾德建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,104.59 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告工程款1831.93万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西佳英宸建材有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人) | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,002.34 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款903.43万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 咸阳佳安金属结构有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 无 | 合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 1,525.57 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西合赢秦建设有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,274.71 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款40万元,承担案件受理费0.79万元;二审维持原判,我方承担案件受理费0.73万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西合赢秦建设有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,283.29 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西中宏源实业有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 3,235.49 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款2611.20万元及利息,承担案件受理费17.21万元;二审中调解,我方分期支付原告货款2611.20万元及利息,原告向我方开具发票,我方承担二审受理费1.10万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 陕西中正宏远房地产开发有限公司、乾岳置业有限公司、铜川市新区恒盛商贸有限公司、王俊杰、王福恒、卞广琴、梁晖 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,578.51 | 否 | 调解结案,被告陕西中正公司支付我方2166.14万元及利息,支付我方律师费3万元、保函费1.85万元,其余被告承担连带责任;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 安康市旬阳县住房和城乡建设局、西安榴林置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 6,724.15 | 否 | 二审维持原判,我方承担案件受理费6.26万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西安中数云谷信息科技有限公司、中鹏云企业管理(深圳)有限公司、中鹏云控股(深圳)有限公司、陕西蓝雪包装材料科技有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,640.40 | 否 | 二审维持原判,款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西安市高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会、西安高新区市政配套建设有限公司、西安高新技术开发区住房和城乡建设局(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,332.31 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、韩城四平旭升实业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,270.20 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告陕西黄河公司支付我方工程款817.17万元及利息,支付我方损失30万元,我方承担案件受理费8万元,承担鉴定费8.19万元;款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司、西安市曲江第二小学 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 20,197.31 | 否 | 一审判决,被告西安曲江大明宫公司支付我方工程款18475.12万元及利息,我方承担案件受理费0.99万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 蓝田县汤峪镇人民政府 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,514.72 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1836.66万元及利息;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 12,917.29 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款11682.31万元及利息,我方承担案件受理费2.36万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 34,335.38 | 否 | 二审维持原判,我方承担案件受理费15.32万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 延安海丽置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 33,070.27 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 17,016.73 | 否 | 二审裁定发回重审后,一审判决被告支付我方工程款11230.63万元及利息,我方承担案件受理费18.64万元及鉴定费127.5万元;二审改判,被告支付我方工程款10476.05万元及利息,我方承担二审受理费27.80万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 景德镇市国信宏城建设开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,040.99 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款3332.40万元及利息,我方承担案件受理费3.00万元;二审改判,被告支付我方工程款2726.07万元及利息,我方承担二审受理费4.44万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 陕西君界置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,581.14 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西宏茂建设工程有限公司 | 曹官松、陕西建工第六建设集团有限公司(第三人)、富利建设集团有限公司(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,089.13 | 否 | 一审判决,被告曹官松支付原告工程款195.18万元及利息,我方承担连带支付责任;二审改判,我方不承担支付责任 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 渭南市华州区东顺建设项目咨询有限责任公司、渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司、渭南市华州区卫生健康局、渭南市华州区人民政府(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,044.34 | 否 | 一审判决,被告渭南市华州区东顺公司支付我方工程款871.92万元及利息,我方承担案件受理费0.22万元;我方已上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西业顺物资有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司、陕西运旭达建设工程有限公司、乔亚东、刘昊东 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 3,593.69 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 万维智能科技有限公司 | 太极计算机股份有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、榆林职业技术学院 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,155.86 | 否 | 一审判决,我方无责 | 未产生重大影响 | 无 |
| 渭南市华州区卫生健康局 | 渭南市华州区东顺建设项目咨询有限责任公司、陕西建工第六建设集团有限公司、江苏江都建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 2,902.20 | 否 | 一审判决,我方无责 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 山西广仁房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,548.57 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告支付我方工程款2436.34万元及违约金,确认我方工程价款优先权 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 邻水交通投资集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,725.45 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 西安市高陵区水务局、高陵县渭河整治建设工程建设管理办公室 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,425.96 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 沈阳市市政公用局 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,527.66 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,349.95 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款762.28万元及违约金,我方承担案件受理费2.50万元,承担鉴定费10.41万元;二审撤销一审判决,改判被告支付我方工程款805.44万元及违约金,我方承担一审案件受理费1.87万元,承担二审案件受理费2.18万元;款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 淄博金尔工贸有限公司 | 陕西化建工程有限责任公司、陕西建工集团股份有限公司、新浦化学(泰兴)有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,012.57 | 否 | 调解结案,双方确认9254、9267项目结算完毕,陕西化建于2026年4月26日前支付原告252万元;陕西化建于2026年4月26日前支付原告9201项目148万元,最终应付款项按照双方签订协议之约定进行结算;原告撤回对陕建股份起诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第九建设集团建设发展有限公司 | 西安沣东控股有限公司、西安统筹科技发展有限公司、西安沣东融资担保有限公司、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 无 | 合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 34,570.83 | 否 | 一审判决,被告西安沣东控股公司支付我方30000万元及利息、违约金,支付我方律师费30万元;被告西安统筹科技公司、被告西安沣东融资公司对上述债务承担连带责任;我方承担案件受理费26.80万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 延安市宝塔区产业园区开发建设投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,688.95 | 否 | 一审判决,双方合同无效,被告支付我方工程款损失4214.24万元,我方承担案件受理费2.37万元;我方上诉,二审裁定发回重审 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安润潼置业有限公司、西安烨坤置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 7,989.95 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 陕西省沣西置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,213.28 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1121.87万元及利息;二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 界首市乐居建设有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,722.51 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款944.78万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 界首市乐居建设有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,895.12 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1135.36万元,我方承担案件受理费0.24万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,680.42 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款3296.66万元及利息,支付我方已确认部分违约金507.69万元及实际清偿之日止的违约金,我方承担案件受理费5.24万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 无 |
| 安庆横江集团有限责任公司桐城分公司 | 陕西建工集团股份有限公司、桐城市东部新城建设发展有限公司(第三人) | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,812.79 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告1581.86万元,我方承担案件受理费3.00万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 郑州新华博置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,844.86 | 否 | 一审判决,被告支付我方停窝工损失64万元,支付我方预期利润损失428.69万元,支付我方非实体损失55万元,我方承担案件受理费13.39万元,承担鉴定费14.99万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审受理费4.49万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 郑州新华博置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,489.75 | 否 | 一审判决,被告支付我方停窝工损失106.48万元,支付我方预期利润损失157.50万元,支付我方非实体部分工程款28.21万元,退还我方保证金30万元及利息,支付我方鉴定费10.5万元,我方承担案件受理费13.37万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审受理费3.75万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 郑州融侨房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 14,222.12 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款3791.68万元及违约金,被告支付我方损失42.40万元,支付我方进度款违约金50万元,确认我方工程价款优先受偿权,我方向被告支付工期违约金50万元,我方承担案件受理费51.69万元,承担鉴定费50.84万元,承担反诉案件受理费0.44万元;被告上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工腾升建设工程有限公司 | 兴平中业房地产开发有限公司、兴平市中尚房地产开发有限公司、张峻赢 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 14,893.88 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告兴平中业公司支付我方工程款10799.36万元及利息,支付我方签证工程款53.74万元及利息,被告兴平市中尚公司、张峻赢承担连带支付责任,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费22.58万元,承担保全费0.14万元;我方上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 上杭融侨置业有限公司、融侨集团股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,961.19 | 否 | 一审判决,被告上杭融侨公司支付我方工程款2693.44万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费1.44万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 韩城新安乐工程有限公司、陕西盘乐实业集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,235.55 | 否 | 一审判决,被告韩城新安乐公司支付我方预付款1245.24万元及利息,被告陕西盘乐公司对不能清偿部分承担二分之一赔偿责任,两被告支付我方律师费124.73万元及保全保险费1.18万元,我方承担案件受理费、保全费3.30万元;被告上诉,二审改判,两被告支付我方律师费30万元,我方承担一审案件受理费4.12万元,承担二审案件受理费2.83万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团有限公司 | 石河子兴恒基房地产开发有限公司、福建利通实业集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,783.53 | 否 | 被告上诉,二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 王华 | 卞英杰、陕西建工第二建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 2,540.15 | 否 | 一审判决,我方无责;原告上诉,二审改判,我方无责 | 未产生重大影响 | 无 |
| 林州成业建筑工程有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,514.83 | 否 | 一审判决,我方支付原告351.15万元及利息,我方承担案件受理费2.77万元,承担鉴定费8.19万元;原告上诉,二审维持原判;原告申请再审,再审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 中培云科技有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,012.18 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款943.76万元及利息,我方承担案件受理费8.25万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费8.25万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安新意达建筑制品有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,042.61 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款875.35万元及违约金,我方承担案件受理费7.50万元;我方上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城管委会土地储备中心、西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,218.96 | 否 | 一审判决,被告陕西省西咸新区泾河新城管委会土地储备中心支付我方工程款1826.66万元及利息,支付我方养老保险金138.26万元及利息;被告上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安曲江二期配套建设有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,044.13 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款266.80万元及利息,返还我方质保金54.57万元,我方承担案件受理费4.22万元;我方上诉,二审中调解,被告分期支付我方工程款266.80万元及利息,返还我方质保金435.71万元,被告履行中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西达美轮毂有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,732.76 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款738万元及逾期付款利息65.59万元,被告支付我方以欠付款为基数,至清偿完毕止的利息,被告支付我方签证费用14.66万元及抗疫费用8万元,我方向被告支付修复费用445.82万元、鉴定费16.1万元,我方承担案件受理费16.98万元,承担反诉费2.19万元;我方上诉,二审改判,被告支付我方工程款738万元及逾期付款利息188.21万元,支付我方抗疫费用47万元,退还我方防水质保金84.29万元及利息,我方承担一审案件受理费17万元,一审案件反诉费2.03万元,我方承担二审案件受理费24.57万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 游定旭 | 陕西建工第二建设集团有限公司、四川密地物流园投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 1,201.76 | 否 | 一审判决,驳回原告全部诉讼请求;原告上诉,二审裁定发回重审 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 韩城市鑫鼎房地产开发有限责任公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,054.48 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1027.15万元及利息,我方向被告开具120万元发票,被告支付我方保全费0.5万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安润潼置业有限公司、西安烨坤置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 17,007.87 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安凯诚房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,131.54 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款874.50万元及利息,我方承担案件受理费3.53万元;被告上诉,二审改判,被告支付我方工程款843.68万元及利息,我方承担一审案件受理费2.91万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司、界首市重点工程建设管理处、界首市田营科技园管理服务中心 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,040.15 | 否 | 一审判决,三被告支付我方工程款352.50万元及违约金,我方承担案件受理费0.53万元;判后我方与安徽融城高新技术公司达成调解,安徽融城高新技术公司同意一次性支付我方工程款352.50万元及违约金61.55万元,我方向对方开具发票 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西聚旺实业发展有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,842.79 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 新疆鼎立合创贸易有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,150.21 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款538.70万元、资金占用费294.47万元、贴息费12.24万元及后续资金占用费,我方承担案件受理费9.08万元;原告上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 宝鸡鼎丰置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,450.56 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款3673.74万元及违约金,被告返还我方质保金530.49万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费0.48万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司、泾河新城实业发展有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 13,214.04 | 否 | 一审判决,被告陕西省西咸新区泾河新城开发建设公司支付我方工程款10530.74万元及利息,支付我方保管费10万元,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费14.51万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西金长城建设装饰设计有限公司 | 陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,789.02 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西众行汽车销售服务有限公司、陕西省汽车工业贸易集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,414.96 | 否 | 一审判决,陕西众行公司支付我方工程款1090.13万元及违约金,我方承担案件受理费2.03万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西锐拓节能环保建材科技有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,662.36 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1666.77万元及利息,我方承担保函费及鉴定费15.36万元,被告承担24.77万元,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费及保全费6.77万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 汉中荣园锦城置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,379.72 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告支付我方工程款等合计1458.24万元,承担利息损失137.75万元,支付自2026年5月20日至实际履行期间利息;确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费等合计12.90万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安浐灞发展集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,652.12 | 否 | 一审判决,被告返还我方质量保修金1652.12万元及利息;被告上诉,二审维持原判 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 渭南经济技术开发区管委会、渭南高新技术产业开发区管理委员会、陕西经开建设有限责任公司 | 无 | 合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 5,730.19 | 否 | 调解结案,被告陕西经开建设公司、渭南高新技术产业开发区管理委员会欠付我方4000万元及利息,分三期支付;案件受理费16.4155万元、保全费0.5万元由我方承担。 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西固基实业有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 6,384.46 | 否 | 二审维持原判,我方承担二审受理费4.60万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西沁心园房地产开发有限公司 | 无 | 合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 9,733.33 | 否 | 一审判决,被告支付我方8000万元及利息;被告已上诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司、陕西旅游集团建设有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 6,591.04 | 否 | 仲裁裁决,被申请人一分三期支付我方5787.35万元,被申请人一于2026年12月31日前支付我方仲裁费39.16万元、鉴定费96.37万元(我方预交) | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西金阁置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,722.63 | 否 | 二审裁定发回重审,重审后一审判决,被告支付我方工程款789.29万元,我方承担案件受理费9.39万元、承担鉴定费50万元;二审中调解,被告分期支付我方工程款1000万元,我方向被告开具相应发票;我方承担一审案件受理费8.45万元、承担鉴定费40万元,我方承担二审案件受理费7.01万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司、刘宁静、金焰 | 无 | 合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 2,184.61 | 否 | 一审裁定,驳回我方起诉;我方上诉,二审中调解,被告陕西华垦北苑公司分期支付我方2184.62万元,被告陕西华垦农旅公司承担连带支付责任,保全费0.5万元由我方承担;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西协裕建设工程有限公司 | 陕西秦逸合建筑劳务有限公司、西安市灞桥区城镇建设开发有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,575.91 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西玉龙房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,820.62 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款12392.97万元、支付我方律师费、保全费、保全保险费等合计70.53万元;确认双方通知书无效;我方向被告交付竣工验收资料;我方向被告支付维修费用100.11万元;我方支付被告甩项施工费用37.10万元、支付被告水电费用158.11万元、支付被告律师费用60万元;我方承担案件受理费14.97万元,承担反诉费用3.52万元;我方承担本诉鉴 | 实现债权案件 | 无 |
| 定费用259万元、承担反诉鉴定费用40万元;双方上诉,二审裁定发回重审 | |||||||||
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安杰宁置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,783.12 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告支付我方工程款1441.16万元及利息,支付我方损失728.10万元;确认我方工程价款优先受偿权;我方承担诉讼费0.3万元,承担鉴定费3.75万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安源恩置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 7,639.39 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款5905.25万元及利息,支付我方劳保统筹费用104.16万元及利息;确认我方工程价款优先受偿权;被告支付我方保证金10万元及利息、支付我方损失97万元、鉴定费10万元;我方承担案件受理费3万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 卫国兴 | 陕西建工第七建设集团有限公司、周至县集贤镇政府 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 3,106.07 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款1338.60万元及利息、支付原告保证金400万元及利息;我方承担案件受理费、保全费6.03万元,承担反诉费7.41万元、反担保费0.5万元;双方上诉,二审裁定撤销原判,发回重审;重审后一审判决,我方支付原告工程款599.55万元,原告支付我方160万元,我方承担案件受理费5.38万元、保全费0.5万元;双方上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 四川蓝华中浩实业有限公司、重庆蓝华中浩陶然置业有限公司、成都亦博时代实业有限公司、四川中浩天岩园区管理有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,466.97 | 否 | 一审判决,被告四川蓝华中浩公司与我方解除合同,被告四川蓝华中浩公司、重庆蓝华公司连带支付我方工程款2854.65万元及利息,被告成都亦博公司、四川中浩天岩园区公司对上述债务承担连带清偿责任,确认我方工程价款优先受偿权 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 四川旅投航旅新材料有限责任公司、四川蓝华中浩实业有限公司(第三人) | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,561.23 | 否 | 款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 眉县中南锦华房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,976.09 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1260.90万元,确认我方工程价款优先受偿权;被告上诉,二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西协裕建设工程有限公司 | 陕西秦逸合建筑劳务有限公司、西安市灞桥区城镇建设开发有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,575.91 | 否 | 一审判决,我方无责,被告陕西秦逸合公司及原告均上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 中国人民解放军96604部队 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,074.27 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款142.31万元,扣除分摊费2.93万元、水电费2.58万元后,据实给付;被申请人支付我方材料上涨增加费用250.2万元;我方承担仲裁费2万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 周保安 | 陕西建工第十建设集团有限公司、疏附县教育局 | 无 | 建设工程合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,011.82 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款440.19万元及利息,返还原告保证金、垫付款合计140万元,我方承担案件受理费4.95万元;双方上诉,二审维持原判 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中明辉置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,187.16 | 否 | 一审判决,被告汉中明辉公司支付我方工程进度款1566.68万元及利息113.71万元,并支付自2025年7月28日起以欠付进度款为基数的利息,被告汉中明辉公司支付我方损失178.66万元及利息,被告陕西亚明公司在512.26万元范围内对被告汉中明辉公司的付款义务承担连带清偿责任,被告勉县亚辉公司在130万元范围内对被告汉中明辉公司的付款义务承担连带清偿责任,我方承担案件受理费3.30万元;我方上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 汉中市亚华混凝土有限责任公司 | 陕西建工十建汉晟建设工程有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,431.50 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 新疆天美佳华房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,900 | 否 | 调解结案,被告分期支付我方工程进度款4900万元,支付我方保全费0.5万元、保全保险费2.45万元;判决确认我方工程价款优先受偿权 | 实现债权案件 | 否 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 西安建筑科技大学 | 无 | 建设工程合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,274.60 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款478.09万元及利息,支付我方合同外结算款102.60万元,支付我方损失916.43万元,支付我方养老保险费310.38万元及利息,我方承担仲裁费6.77万元、承担鉴定费44万元;被申请人申请撤裁后,西安市中院出具民事裁定书,终结撤裁程序,仲裁庭同意重新进行仲裁,目前新仲裁审理中 | 实现债权案件 | 否 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安建筑科技大学 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,069.28 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款491.59万元及利息,支付我方合同外结算款38.93万元,支付我方损失945.96万元,支付我方养老保险费用311.61万元及利息,我方承担仲裁费7.80万元、承担鉴定费45.5万元;被申请人申请撤裁后,西安市中院出具民事裁定书,终结撤裁程序,仲裁庭同意重新进行仲裁,目前新仲裁审理中 | 实现债权案件 | 否 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 邢台宏儒房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 15,954.21 | 否 | 调解结案,双方确认解除合同,已达成结算部分被告欠付我方工程款14470.17万元,我方享有建设工程价款优先受偿权,剩余工程款如何偿还双方另行协商,对于争议部分如无法达成一致,可另诉解决;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中航空智慧新城投资集团有限公司、汉中市投资控股集团有限公司、汉中航空经济技术开发区管理委员会、西安高新一中汉中航空实验学校 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,529.85 | 否 | 一审裁定,驳回我方起诉;我方上诉,二审撤销原裁定,指令原审法院审理 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 兴平隆发置业有限公司、陕西隆发房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 9,417.72 | 否 | 调解结案,两被告分期支付我方工程款9417.72万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西华美通能源贸易有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 2,520.81 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安丰钜房地产开发有限责任公司、西安紫薇地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,934.65 | 否 | 调解结案,我方及被告西安丰钜公司确认项目结算总价19982.63万元,确认已支付款项16902.92万元,案涉工程鉴定费125万元由被告西安丰钜公司承担,被告西安丰钜公司剩余未付工程款等合计为2964.92万元,双方按照协议约定的时间及方式进行支付,我方承担案件受理费14.43万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西盛泰达物资有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司、杜增博 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,488.27 | 否 | 一审判决,我方支付原告1215.59万元及利息,支付原告诉讼费、保全费等合计10.03万元,被告杜增博承担连带支付责任,我方承担案件受理费9.84万元,我方上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西地建泽巍房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,584.80 | 否 | 一审判决,双方解除合同,被告支付我方工程款2938.46万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方向被告交付工程文件资料,我方承担案件受理费3.23万元,承担反诉费用0.01万元;被告上诉,二审改判被告支付我方工程款2804.46万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方向被告交付工程文件资料,我方承担一审案件受理费4.92万元、反诉费1.78万元,我方承担二审案件受理费2.97万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司、陕西姜谭经济技术开发区管理委员会 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 8,480.73 | 否 | 一审判决,被告宝鸡市滨河公司支付我方工程款5691.11万元及利息831.62万元,并支付自2025年1月25日起至实际履行之日止的利息,被告宝鸡市滨河公司支付我方保修金529.26万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方承担案件受理费6.58万元;我方申请强制执行后达成执行和解,被告已履行完毕 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西西咸文化旅游产业集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,911.94 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程进度款3967.87万元及利息,我方承担案件受理费3.74万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 温州市鹿城交通投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 7,601.65 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款1573.38万元及利息,支付我方保修金506.57万元及利息,支付我方损失1195.23万元;我方向被申请人支付未达评定要求违约金141.31万元,支付被申请人逾期交工违约金23.4万元,支付被申请人项目经理缺岗违约金307.8万元,支付被申请人未经同意更换管理人员违约金5万元,支付被申请人工期延误增加监理费28.68万元,驳回双方其他仲裁请求,我方承担仲裁费用27.95万元,承担仲裁反请求仲裁费用2.90万元,我方承担鉴定费45.03万元 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 网营物联(杨凌)供应链有限公司、杭州网营物联控股集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,828.81 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西沁心园房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 29,609.29 | 否 | 二审维持原判 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安城墙管理委员会 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,122.66 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款909.84万元及利息,支付我方质保金995.99万元及利息,支付我方质保金248.99万元及利息,我方承担案件受理费1.85万元;我方已申请强制执行,过程中双方达成执行和解,正在履行中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安曲江新区教育卫生管理中心、西安曲江建设集团有限公司、西安迪尔科工贸有限公司(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,574.68 | 否 | 一审判决,被告西安曲江教育卫生管理中心支付我方工程款130.98万元及利息,我方承担案件受理费9.91万元;我方上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西荣合伟发建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,657.17 | 否 | 二审维持原判,我方承担二审案件受理费1.51万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 重庆鑫锐泰建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 无 | 租赁合同纠纷 | 欠付租赁款纠纷 | 2,674.38 | 否 | 二审维持原判,我方承担二审案件受理费3.44万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西国霖建设工程有限公司 | 陕西建工十建汉南建设工程有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,134.28 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款2063.71万元,我方承担案件受理费14.85万元及保全费0.5万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费14.50万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 山东诚奥电力设计咨询有限公司、新疆正恒清洁能源有限公司、青岛特利尔环保集团股份有限公司、青岛特利尔科技有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,902.17 | 否 | 原告撤诉 | 实现债权案件 | 无 |
| 邢台县鼎祝商品混凝土有限公司 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,207.43 | 否 | 一审判决,双方合同解除,我方支付原告货款1093.67万元、违约金300.72万元及损失,我方承担保全费0.5万元、案件受理费4.43万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费8.85万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 陕西西咸新区水务集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,978.35 | 否 | 调解结案,被告分期支付我方工程款1843.58万元;关于管道清洗事项,按照双方签订的和解协议履行,我方承担案件受理费7.03万元;我方已申请强制执行,过程中双方达成执行和解,款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 西安世园投资(集团)有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,859.25 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款4479.87万元及利息;被告上诉,二审维持原判;我方申请强制执行后,双方达成初步和解,我方撤回执行申请 | 实现债权案件 | 无 |
| 深圳市振光投资发展有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,309.54 | 否 | 一审判决,我方支付原告货款1309.54万元及违约金10万元,并支付付清之日止的违约金,我方承担案件受理费10.76万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费2.29万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 陕西建工未央建设投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,389.53 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款302.15万元及违约金,我方承担案件受理费、鉴定费合计2.08万元;我方上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西地建泽巍房地产开发有限公司、陕西翊创志成房地产开发有限公司(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,260.09 | 否 | 一审判决,被告陕西地建公司支付我方工程款1246万元及利息,被告陕西地建公司上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西金立泰贸易有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,156.81 | 否 | 调解结案,我方分期支付原告货款及利息合计987.32万元,原告向我方开具发票,我方承担案件受理费4.11万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 渭南市中医医院 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,576.05 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1568.25万元及利息,我方承担案件受理费0.03万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 冷洪霞 | 陕西建工第七建设集团有限公司阎良分公司、陕西建工第七建设集团有限公司、西安富阎航天产业发展有限公司、西安市建总工程集团有限公司(第三人) | 无 | 建设工程合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,378.62 | 否 | 一审判决,被告陕建七建阎良分公司支付原告工程款1267.52万元及利息,被告陕建七建就阎良分公司的债务不能偿还部分承担支付责任,陕建七建承担案件受理费、保全费10.11万元;陕建七建上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安浐灞发展集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,350.24 | 否 | 调解结案,被告分期支付我方工程款2239.13万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西西格建设工程有限公司 | 陕西源宝昌建设工程有限公司、陕西建工第七建设集团有限公司、西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司 | 无 | 建设工程分包合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 2,578.83 | 否 | 一审判决,我方无责;被告陕西源宝昌公司上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,507.09 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款948.13万元及利息;被告上诉,二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 太原昊奕房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,217.18 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款984.64万元及逾期利息;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心、西安航天城市政公用发展有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,019.58 | 否 | 调解结案,确认被告西安国家民用航天产业服务中心欠付我方工程款1841.36万元,分四期履行;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西航天教育产业集团有限公司、陕西侨商投资有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,220.97 | 否 | 一审判决,驳回我方诉请,我方返还被告超付工程款185.47万元,向被告提交竣工验收资料,我方承担案件受理费15.28万元,承担鉴定费25.75万元,我方承担反诉案件受理费0.8万元;我方上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西省社区信息管理服务有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 3,766.66 | 否 | 我方上诉,二审裁定撤销原判决,发回原审法院重新审理 | 未产生重大影响 | 无 |
| 张国安 | 渭南市城市投资集团有限公司、陕西建工第四建设集团有限公司(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 4,922.52 | 否 | 调解结案,三方确认未付工程款为2795.29万元,被告渭南市城市投资公司分期支付至我方后,我方向原告进行支付,我方在每次支付前向被告渭南市城市投资公司开具发票,原告向被告渭南市城市投资公司提交竣工图及结算归档资料 | 未产生重大影响 | 无 |
| 牟海蒙 | 陕西华山建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因合同争议引发纠纷 | 7,111.54 | 否 | 仲裁裁决,驳回双方全部仲裁请求,我方承担反请求仲裁费8.83万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西安驰建筑工程有限公司 | 陕西华山建设集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,027.46 | 否 | 一审判决,我方支付原告工程款787.45万元及利息,支付原告鉴定费15.17万元,我方承担案件受理费7.61万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费7.66万元 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西华山建设集团有限公司 | 洛南县金江置业有限责任公司、洛南县天九置业有限责任公司、王彪 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 11,860.04 | 否 | 仲裁裁决,被申请人洛南县金江置业公司、洛南县天九置业公司支付我方工程款8895.25万元及利息;被申请人洛南县金江置业公司、洛南县天九置业公司支付我方进度款利息1048.03万元及停工损失300万元,被申请人洛南县金江置业公司、洛南县天九置业公司支付我方保全费0.5万元;被申请人王彪对以上债务承担连带保证责任;确认我方工程价款优先受偿权,我方承担仲裁费7.84万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西华山建设集团有限公司 | 西咸新区空港新城梁安盛世置业有限公司、西安梁恒拓城置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,844.09 | 否 | 一审判决,被告西咸新区梁安公司支付我方工程款3837.58万元及利息,支付我方劳保统筹费用329.81万元及利息,确认我方工程价款优先受偿权,我方向被告西咸新区梁安公司开具1161.26万元发票,我方向被告西咸新区梁安公司支付垃圾清运费2.60万元、工程维修费4.59万元,我方承担案件受理费4.17万元,承担反诉费0.16万元,承担鉴定费7.5万元、承担保 | 实现债权案件 | 无 |
| 全费0.07万元;双方上诉,二审审理中 | |||||||||
| 陕西华山建设集团有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、秦汉新城基础设施建设管理有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 12,767.51 | 否 | 一审判决,两被告支付我方工程款11445.90万元及利息737.62万元,并支付自2024年11月1日起至支付之日止的利息;被告陕西省西咸新区秦汉新城开发公司上诉,二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 何飞平 | 陕西建工机械施工集团有限公司、河南照邦置业有限公司、郑剑明(第三人) | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 因建设工程分包工程款争议,引发纠纷 | 1,934.60 | 否 | 原告撤诉 | 未产生重大影响 | 无 |
| 韩城市鸿基建材有限责任公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司、陕西黄河矿业(集团)有限公司、陕西大前龙泉工贸有限公司、席传龙(第三人) | 无 | 买卖合同纠纷 | 欠付货款纠纷 | 1,089.44 | 否 | 一审判决,我方不承担支付责任,原告及被告陕西大前公司上诉,二审审理中 | 未产生重大影响 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 西安城墙建设管理有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 12,964.43 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程进度款9492.72万元,支付我方停工损失1981.07万元,支付我方自2023年1月7日起至支付之日止的利息,我方承担鉴定费6.75万元;被告已上诉,二审审理中 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西森威纳米新材料科技有限公司、陕西正威新材料科技有限公司、陕西通用纳米科技有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,501.10 | 否 | 一审判决,确认原告及被告陕西森威公司签订合同及协议无效,被告陕西森威公司支付我方工程款3279.45万元及利息,被告陕西正威公司及陕西通用公司对上述债务在未出资范围内承担补充赔偿责任,我方承担案件受理费、鉴定费10.77万元;我方上诉,二审维持原判,我方承担二审案件受理费0.01万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西国储物流股份有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 2,781.87 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款1919.51万元及利息,支付我方工程预付款延期利息15.02万元,支付我方进度款延期利息61.50万元,支付我方履约保函续保产生的押金利息16.31万元及手续费5.06万元,支付我方劳保统筹费用545.89万元,我方承担案件受理费1.38万元;被告上诉,二审维持原判;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 中国人民武装警察部队陕西省总队 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,797.85 | 否 | 一审判决,被告支付我方工程款682.30万元及利息14.70万元,支付我方自2019年8月20日至实际支付之日止的利息,驳回我方其他诉请,我方支付被告维修费304.51万元,驳回被告其他反诉请求,我方承担案件受理费、鉴定费合计79.35万元,承担反诉受理费、鉴定费27.52万元;我方上诉,二审改判,我方支付被告维修费295.68万元并向被告交付项目资料、配合办理竣备手续,我方承担一审案件受理费、鉴定费合计79.35万元,承担反诉受理费、鉴定费25.75万元,承担二审案件受理费3.05万元;款项已回收 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 商南县人民政府 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,394.60 | 否 | 仲裁裁决,被申请人支付我方工程款及损失392.32万元及利息,我方承担仲裁费6.00万元,承担鉴定费25.82万元;我方已申请强制执行 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 北京蒙锡路桥工程有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 1,245 | 否 | 一审判决,被告支付我方税款443.54万元、管理人员工资68.97万元、返工费20万元、代付合同款109.92万元及前述款项逾期付款利息,驳回双方其他诉请,我方承担案件受理费3.65万元;双方上诉,二审判决,被告支付我方税款443.54万元、管理人员工资68.97万元,返工费20万元,代付合同款109.92万元,垫付农民工工资4.5万元及前述款项逾期付款利息,驳回其他,我方承担一审案件受理费3.56万元,承担二审案件受理费4.01万元;我方已申请强制执行,款项已回收 | 实现债权案件 | 已申请强制执行 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西高新纬达置业有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 3,856.11 | 否 | 二审维持原判 | 实现债权案件 | 无 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 博讯光电科技(合肥)有限公司、翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 索要工程款纠纷 | 4,703.95 | 否 | 一审判决(审理中我方变更诉请为支付我方工程款2778.25万元及违约金273.11万元、支付我方停窝工损失10.74万元),被告博讯公司支付我方工程款2449.18万元及逾期付款损失,确认我方工程价款优先受偿权,被告翰博高新公司承担连带清偿责任,我方承担案件受理费4.49万元、承担保全费0.08万元、承担鉴定费20万元 | 实现债权案件 | 无 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司尚存未履行法院生效文书确定债务 万元，以上债务正与申请人及法院沟通履行，风险可控。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》和《关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》,预计2026年公司与控股股东及其子公司之间发生日常经营性关联交易不超过797,111.17万元、与延长集团之间发生日常经营性关联交易不超过242,921.08万元。报告期内,实际发生日常关联交易金额364,457.54万元,其中接受关联人劳务84,194.14万元,向关联人提供劳务161,226.99万元,向关联人出售商品227.61万元,其他业务118,808.80万元。报告期内,公司与关联方发生的关联交易总额均在预计范围之内。 | 详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-027),5月28日披露的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-039)。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 全资子公司 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 26,691,400.00 | 2021年1月27日 | 2021年1月27日 | 2039年3月29日 | 连带责任担保 | 报告期末主债务尚未到期 | 否 | 否 | 不适用 | 是 | 联营公司 | ||
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 全资子公司 | 陕西建工高科建设投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2027年6月26日 | 连带责任担保 | 报告期末主债务尚未到期 | 否 | 否 | 不适用 | 是 | 联营公司 | ||
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 66,691,400.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,732,010,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 32,665,626,400.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
| 担保总额(A+B) | 32,732,317,800.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 98.71 | ||||||||||||||
| 其中: | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 32,579,245,800.00 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 16,152,515,406.35 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 32,732,317,800.00 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 目前各项担保业务正常履行,不存在产生连带清偿责任的情况 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 本表中净资产为最近一期经审计归母净资产 | ||||||||||||||
(三) 其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内，公司 5 亿元以上较大施工项目合同情况如下表所示：
| 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额(亿元) |
| 1 | 新疆准东经济技术开发区能化建工有限公司 | 吉木萨尔县水西沟煤矿综合治理 | 65 |
| 2 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | G3033 奎屯-独山子-库车高速公路项目第二批土建 KDK-TJSG-5 标段施工合同 | 36.85 |
| 3 | 陕西建工集团股份有限公司迪拜分公司 | 迪拜 G+5P+45 住宅楼项目(Laguna) | 27.47 |
| 4 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安市未央区 400MW/1.2GWh 新型独立储能项目 | 18 |
| 5 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 延安市宜川工业循环制造综合利用项目总承包 | 9.02 |
| 6 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 中樾商务中心 | 6.20 |
| 7 | 陕西化建工程有限责任公司 | 三万立方米成品油库建设、独山县天洞加油站、贵定县贵黄加油站、惠水县龙泉加油站、瓮安县猴场加油站、瓮安县高水加油站、瓮安县岚关加油站、瓮安县永和加油站、荔波县朝阳高铁快速干道加油站设计、施工工程总承包 | 6 |
| 8 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 中昊集团智慧新能源装备制造及算力服务中心项目 | 5.30 |
| 9 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 富硒食药用菌智能生产全产业链项目(一期)EPC 总承包 | 5.02 |
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 33,996,000 | 0.91 | -25,806,000 | -25,806,000 | 8,190,000 | 0.22 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 8,190,000 | 0.22 | 8,190,000 | 0.22 | |||||
| 3、其他内资持股 | 25,806,000 | 0.69 | -25,806,000 | -25,806,000 | 0 | 0 | |||
| 其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0 | |||||||
| 境内自然人持股 | 25,806,000 | 0.69 | -25,806,000 | -25,806,000 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中:境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 3,705,739,286 | 99.09 | 3,705,739,286 | 99.78 | |||||
| 1、人民币普通股 | 3,705,739,286 | 99.09 | 3,705,739,286 | 99.78 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 3,739,735,286 | 100 | -25,806,000 | -25,806,000 | 3,713,929,286 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，导致股份总数及有限售条件股份减少的 25,806,000 股。
年 月 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 名发生职务变更 离职退休的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 股，以及 名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的限制性股票 24,616,000 股，共计拟回购注销 430 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计 25,806,000 股。详见公司分别 年 月 日、 月 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-043）、《陕西建工集团股份有限公司关于 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-044）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 2023年限制性股票激励计划激励对象(合并) | 25,806,000 | 0 | -25,806,000 | 0 | 限制性股票激励计划 | 达到解锁条件,自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,详见公司公告2023-011、2023-050 |
| 合计 | 25,806,000 | 0 | -25,806,000 | 0 | / | / |
注：报告期内，公司限售股份变动系限制性股票回购注销所致。详情敬请参阅本节“一、股本变动情况”“（一）股份变动情况表”“2、股份变动情况说明”相关内容。
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 46,406 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陕西建工控股集团有限公司 | 0 | 2,498,774,923 | 67.28 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 0 | 163,498,712 | 4.4 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 夏重阳 | -2,090,000 | 30,200,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陕西建工实业有限公司 | 0 | 22,300,292 | 0.6 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -487,454 | 16,095,127 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 0 | 12,520,326 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 马越 | 6,915,300 | 6,915,300 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵向东 | 400,000 | 6,350,000 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周梅英 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨凌农科大农业科技发展有限公司 | 0 | 6,142,500 | 0.17 | 6,142,500 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 陕西建工控股集团有限公司 | 2,498,774,923 | 人民币普通股 | 2,498,774,923 | ||||
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 163,498,712 | 人民币普通股 | 163,498,712 | ||||
| 夏重阳 | 30,200,000 | 人民币普通股 | 30,200,000 | ||||
| 陕西建工实业有限公司 | 22,300,292 | 人民币普通股 | 22,300,292 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,095,127 | 人民币普通股 | 16,095,127 | ||||
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 12,520,326 | 人民币普通股 | 12,520,326 | ||||
| 马越 | 6,915,300 | 人民币普通股 | 6,915,300 | ||||
| 赵向东 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | ||||
| 周梅英 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | ||||
| 王飞飞 | 5,660,090 | 人民币普通股 | 5,660,090 | ||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,陕西建工实业有限公司是陕西建工控股集团有限公司的子公司;陕西延化工程建设有限责任公司是陕西延长石油(集团)有限责任公司的子公司。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 杨凌农科大农业科技发展有限公司 | 6,142,500 | / | / | 经延长集团同意后 |
| 2 | 杨凌农科大科飞农业科技开发中心有限责任公司 | 2,047,500 | / | / | 经延长集团同意后 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,杨凌农科大农业科技发展有限公司与杨凌农科大科飞农业科技开发中心有限责任公司同为杨凌产业发展集团有限公司全资子公司 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 杨耿 | 财务总监 | 234,500 | 115,500 | -119,000 | 因2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,对全部激励对象所持相应股票回购注销。报告期内,高级管理人员未在二级市场主动卖出减持。 |
| 时炜 | 总工程师 | 234,500 | 115,500 | -119,000 | |
| 郑发龙 | 总法律顾问(离任) | 125,700 | 40,700 | -85,000 | |
| 赵春辉 | 副总经理 | 167,500 | 82,500 | -85,000 | |
| 雷铭 | 副总经理 | 167,500 | 82,500 | -85,000 | |
| 冯宏斌 | 副总经理 | 167,500 | 82,500 | -85,000 | |
| 张国华 | 副总经理 | 167,500 | 82,500 | -85,000 | |
| 闫永军 | 副总经理 | 125,700 | 40,700 | -85,000 | |
| 齐伟红 | 董事会秘书 | 167,500 | 82,500 | -85,000 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、优先股相关情况
□适用 √不适用
第七节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 公司债券（含企业债券）
√适用 □不适用
1、 公司债券基本情况
单位：亿元币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 2026年8月31日后的最近回售日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 主承销商 | 受托管理人 | 投资者适当性安排 | 交易机制 | 是否存在终止上市或挂牌的风险 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券 | 24陕建Y1 | 254164.SH | 2024/04/26 | 2024/04/26 | — | 2027/04/26 | 7 | 5.20 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 | 面向专业投资者交易的债券 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券(第二期) | 24陕建Y2 | 255294.SH | 2024/07/24 | 2024/07/24 | — | 2027/07/24 | 3 | 3.49 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 | 面向专业投资者交易的债券 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否 |
| 陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期) | G24陕安1 | 242205.SH | 2024/12/26 | 2024/12/30 | 2026/12/30 | 2029/12/30 | 5 | 3.32 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 | 国泰海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 | 国泰海通证券股份有限公司 | 面向专业投资者交易的债券 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | 否 |
公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施 □适用 √不适用
2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
24 陕建 Y1：
（1）发行人具有续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权。报告期内未到行权时间节点，该债券的选择权均未触发。
（2）报告期内投资者保护条款未实际触发。
24 陕建 Y2：
（1）发行人具有续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权。报告期内未到行权时间节点，该债券的选择权均未触发。
（2）报告期内投资者保护条款未实际触发。
G24 陕安 1：
（ ）发行人具有续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权。报告期内未到行权时间节点，该债券的选择权均未触发。
（2）报告期内投资者保护条款未实际触发。
3、 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响
√适用 □不适用
| 债券代码 | 债券简称 | 现状 | 执行情况 | 变化情况 | 是否发生变更 | 变更前后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变化变更对债券投资者权益的影响 |
| 254164.SH | 24 陕建Y1 | (1)无担保;(2)偿债计划:按年付息、到期一次还本;(3)偿债保障措施承诺:偿债资金主要来源于合并报表范围主体的货币资金,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况,于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况,监测偿债资金来源稳定性、偿债资金来源稳定性发生较大变化时及时采取和落实相应措施,违反承诺时持有人有权要求负面事项救济措施 | 报告期内,该笔债券未触发还本节点,正常付息;偿债保障措施执行情况良好 | 无 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 255294.SH | 24 陕建Y2 | (1)无担保;(2)偿债计划:按年付息、到期一次还本;(3)偿债保障措施承诺:偿债资金主要来源于合并报表范围主体的货币资金,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况,于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况,监测偿债资金来源稳定性、偿债资金来源稳定性发生较大变化时及时采取和落现实相措施,违反承诺时持有人有权要求负面事项救济措施 | 报告期内,该笔债券未触发还本节点,正常付息;偿债保障措施执行情况良好 | 无 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 242205.SH | G24 陕安1 | G24 陕安1:(1)由陕西建工集团股份有限公司提供连带责任保证担保;(2)偿债计划:按年付息、到期一次还本;(3)偿债保障措施承诺:发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的经营所产生的营业收入、投资收益及净利润。发行人承诺,在本期债券每次付息、兑付日(含分期偿还、赎回)前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%;在本期债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的50%。发行人承诺,发行人根据募集说明书约定,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。发行人于本息偿付日前,定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于 | 报告期内,该笔债券未触发还本节点,正常付息;偿债保障措施执行情况良好 | 无 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 承诺要求的,发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施 |
(二) 公司债券募集资金情况
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 □本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
1、 基本情况
单位：亿元币种：人民币
| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
| 254164.SH | 24 陕建 Y1 | 是 | 可续期、低碳转型挂钩 | 7.00 | 0 | 0 |
| 255294.SH | 24 陕建 Y2 | 是 | 可续期、低碳转型挂钩 | 3.00 | 0 | 0 |
| 242205.SH | G24 陕安 1 | 是 | 绿色债券 | 5.00 | 0.4 | 0.4 |
2、 募集资金用途变更调整情况
□适用 √不适用
3、 募集资金的使用情况
(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）
单位：亿元币种：人民币
| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务(不含公司债券)金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 固定资产投资项目涉及金额 | 股权投资、债权投资或资产收购涉及金额 | 其他用途金额 |
| 254164.SH | 24 陕建 Y1 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 255294.SH | 24 陕建 Y2 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 242205.SH | G24 陕安 1 | 4.585 | 4.585 |
(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务
√适用 □不适用
| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务(不含公司债券)的具体情况 |
| 254164.SH | 24 陕建 Y1 | 不适用 | 偿还银行借款 |
| 255294.SH | 24 陕建 Y2 | 不适用 | 偿还银行借款 |
(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）
□适用 √不适用
(4) 募集资金用于特定项目
□适用 √不适用
(5) 募集资金用于其他用途
√适用 □不适用
| 债券代码 | 债券简称 | 其他用途的具体情况 |
| 242205.SH | G24 陕安 1 | 本期债券募集资金全部用于公司绿色产业领域的业务发展 |
(6) 临时补流
□适用 √不适用
4、 募集资金使用的合规性
| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流) | 实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致 | 报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 |
| 254164.SH | 24 陕建 Y1 | 扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债 | 偿还有息负债 | 是 | 是 | 是 |
| 255294.SH | 24 陕建 Y2 | 扣除发行费用后,全部用于偿还有息负债 | 偿还有息负债 | 是 | 是 | 是 |
| 242205.SH | G24 陕安 1 | 扣除发行费用后,全部用于公司绿色产业领域的业务发展 | 用于投资绿色项目 | 是 | 是 | 是 |
□适用 √不适用 募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况
(三) 专项品种债券应当披露的其他事项
√适用 □不适用
1、 公司为可交换公司债券发行人
□适用 √不适用
2、 公司为绿色公司债券发行人
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
| 债券代码 | 242205.SH |
| 债券简称 | G24 陕安1 |
| 专项债券类型 | 绿色公司债券 |
| 募集总金额 | 5.00 |
| 已使用金额 | 4.585 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 未使用金额 | 0.40 |
| 绿色项目数量 | 4 |
| 绿色项目名称 | 陕西绿发靖边5万千瓦风电项目、陕西地电定边能源有限公司冯地坑风电场二期技改工程、黄龙恒源光伏电站技改工程、陕西建工安装集团矿业有限公司10万千瓦风电发电场区35KV架空集电线路项目 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更 | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是 □否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | \ |
| 变更事项是否披露 | □是 □否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | \ |
| 报告期内闲置资金金额 | 0.4 |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况 | 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。截至报告期末,剩余闲置资金未使用 |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况,包括但不限于各项目概述、所属目录类别,项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | (1)陕西绿发靖边5万千瓦风电项目本项目建设地点为陕西省榆林市靖边县,设计安装9台单机容量5.56MW风力发电机组,总装机容量50.04MW,新建一座35kV开关站。截至报告期末,该项目已完成征地、选址等前期工作,取得各项行政审批批复,现已开工。(2)陕西建工安装集团矿业有限公司10万千瓦风电发电项目本项目位于陕西省榆林市神木市,设计安装16台6250kW风电机组,新建一座110KV升压站。截至报告期末,该项目已完成18项关键手续,110kV送出线路工程已全部完成,35kV集电线路基础完成135基、组塔完成135基、架线完成10公里(整体完成率约80%),风机基础承台桩基施工完成15台(完成率约93.75%)、承台基础施工完成15台(完成率约93.75%),完成2台风机吊装及电气安装(完成率约12.5%),22公里场区道路已全部完成,采购备料已全部完成,已实现2台风机并网发电。(3)陕西地电定边新能源有限公司冯地坑风电场二期技改工程项目本项目位于陕西省榆林市定边县,设计停运18台风机(4台2500kW,14台2000kW),最终实现5台7500kW,6台2000kW风机的风场状态。截至报告期末,该项目完成冯地坑风电场高频高穿及机组建模改造,进一步提高风电场发电运营稳定性。(4)黄龙恒源光伏电站技改工程项目本项目位于陕西省延安市黄龙县,本技改项目首先采用无人机对场站的组件进行扫描,找出损坏组件较多的区域,拆除约4MW,采用580WpN型双玻组件,4.4MW箱变一体机,建成5.8MWp/4MW的新光伏发电区域。改造后预计装机容量12.25MWp。截至报告期末,该项目完成光伏场站巡检及升压站二次设备维护,完成组件清洁及光伏区除草工作。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息,及是否会对偿债产生重大影响(如有) | 无 |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益,所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件 | 募投项目仍处于建设期且未产生实际发电量,预计产生的环境效益未发生改变。本债券募投项目全部投产后预计年减排二氧化碳33.00万吨,减排二氧化硫、氮氧化合物、灰尘等其他污染物分别为35.76吨、57.31吨、7.33吨,替代标准煤12.96万吨;经测算,本债券募集资金预计年减排二氧化碳22.87万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为24.78吨、39.71吨、5.08吨,替代标准煤8.98万吨。募投项目不仅有助于满足区域负荷发展的需要,且对促进区域经济和社会持续发展将产生积极作用。(1)碳减排测算方法:项目碳减排环境效益参照国家主管部门印发的全国温室气体自愿减排项目方法学进行计算,即温室气体排放量等同于项目的供电量乘以项目所在电网的基准线排放因子。经东方金诚信用测算,募投项目利用可再生的风能资源和太阳能发电,相应地减少了火力发电过程中温室气体排放,预期合计年减排二氧化碳33.00万吨。测算分析方法:项目温室气体减排量=项目机组年供电量×所在电网基准线排放因子。电网基准线排放因子=电量边际排放因子×电量排放因子权重+容量边际排放因子×容量排放因子权重。(2)污染物减排和化石能源替代环境效益测算方法:风能和太阳能是清洁的可再生能源,和火电相比,在提供能源的同时,不排放烟尘、二氧化硫、氮氧化合物和其他有害物质。募投项目全部为可再生能源发电项目,通过替代相应火力发电规模,实现化石能源节约和污染物减排效益。东方金诚信用以2022年全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗、单位火电发电量二氧化硫/氮氧化物/烟尘的行业平均值为参照标准,对污染物减排效益进行评估。经东方金诚信用测算,募投项目预期合计每年可减排二氧化硫、氮氧化合物、灰尘等其他污染物分别为35.76吨、57.31吨、7.33吨,替代标准煤12.96万吨。测算分析方法:项目替代标准煤量=参照标准供电标准煤耗×项目机组年供电量项目年减排二氧化硫/氮氧化物/烟尘=参照标准单位火电发电量二氧化硫/氮氧化物/烟尘排放量×项目机组年供电量 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况(具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露,对于无法披露的环境效益指标应当进行说明) | 募投项目仍处于建设期且未产生实际发电量,预计产生的环境效益未发生改变。本债券募投项目全部投产后预计年减排二氧化碳33.00万吨,减排二氧化硫、氮氧化合物、灰尘等其他污染物分别为35.76吨、57.31吨、7.33吨,替代标准煤12.96万吨;经测算,本债券募集资金预计年减排二氧化碳22.87万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为24.78吨、39.71吨、5.08吨,替代标准煤8.98万吨。募投项目不仅有助于满足区域负荷发展的需要,且对促进区域经济和社会持续发展将产生积极作用 |
| 对于定量环境效益,若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化(变动幅度超15%)需披露说明原因 | 不适用 |
| 募集资金管理方式及具体安排 | 发行人开设募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施 |
| 募集资金的存放及执行情况 | 截至报告期末,部分募集资金已使用,未使用部分根据本期债券资金监管协议的约定存放在监管银行 |
| 公司聘请评估认证机构相关情况(如有),包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 发行人聘请东方金诚信用管理(北京)有限公司作为本期债券的绿色评估机构,东方金诚信用是绿色债券标准委员会注册的绿色债券评估认证机构、中国银行间市场交易商协会会员、央行备案企业征信机构、国家发改委行业信用建设合作征信机构,面向全国开展绿色金融、投后管理、企业征信、不良资产价值分析等服务。东方金诚信用受委托方委托,对本期债券依据中国人民银行和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)联合发布的《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》,绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》、证监会发布的《关于支持绿色债券发展的指导意见》,《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--专项品种公司债券》,人民银行、发展改革委、证监会联合发布的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等规则,以及《东方金诚信用管理(北京)有限公司绿色债券评估认证方法(2021年修订版)》作出独立第三方评估认证,得出以下结论:本债券截至本报告出具日符合绿色债券标准委员会《中国绿色债券原则》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--专项品种公司债券》以及人民银行发展改革委、证监会联合发布的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等规定的绿色公司债券要求 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息(如有) | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |
3、 公司为可续期公司债券发行人
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
| 债券代码 | 254164.SH |
| 债券简称 | 24 陕建 Y1 |
| 债券余额 | 7.00 |
| 续期情况 | 未到行权时间节点 |
| 利率跳升情况 | 未到跳升时间节点 |
| 利息递延情况 | 未到行权时间节点 |
| 强制付息情况 | 是。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于 16 名激励对象发生职务变更/离职/退休,已触发回购条件,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的 1,190,000 股限制性股票;并且,鉴于第三个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销剩余414名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票24,616,000股。上述回购注销限制性股票合计25,806,000股。本次回购注销完成后,公司总股本将由3,739,735,286股变更为3,713,929,286股,公司注册资本也相应将由人民币3,739,735,286元变更为人民币3,713,929,286元。因该事项涉及注册资本减少的情形,触发本债券约定的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入权益,在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具 |
| 其他事项 | 无 |
| 债券代码 | 255294.SH |
| 债券简称 | 24陕建Y2 |
| 债券余额 | 3.00 |
| 续期情况 | 未到行权时间节点 |
| 利率跳升情况 | 未到跳升时间节点 |
| 利息递延情况 | 未到行权时间节点 |
| 强制付息情况 | 是。公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于16名激励对象发生职务变更/离职/退休,已触发回购条件,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的1,190,000股限制性股票;并且,鉴于第三个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销剩余414名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票24,616,000股。上述回购注销限制性股票合计25,806,000股。本次回购注销完成后,公司总股本将由3,739,735,286股变更为3,713,929,286股,公司注册资本也相应将由人民币3,739,735,286元变更为人民币3,713,929,286元。因该事项涉及注册资本减少的情形,触发本债券约定的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入权益,在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具 |
| 其他事项 | 无 |
4、 公司为扶贫公司债券发行人□适用 √不适用5、 公司为乡村振兴公司债券发行人□适用 √不适用6、 公司为一带一路公司债券发行人□适用 √不适用
5、 公司为乡村振兴公司债券发行人 □适用 √不适用
6、 公司为一带一路公司债券发行人 □适用 √不适用
7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人□适用 √不适用
8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
| 债券代码 | 254164.SH |
| 债券简称 | 24 陕建 Y1 |
| 债券余额 | 7.00 |
| 低碳转型项目进展情况(如有)及其产能效益或转型效果(低碳转型公司债券适用) | 2024 年度陕建股份装配式建筑竣工面积 605.81 万平方米,高于本次债券低碳转型绩效目标要求。本次债券的低碳转型目标为陕建股份 2024年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米,在目标完成后,能够有效落实陕建股份绿色低碳发展理念,有利于推进行业装配式建筑建设,帮助社会实现节能减碳的目标,促进企业低碳转型。加快装配式建筑的建设有利于我国实现绿色低碳发展,助力“碳达峰、碳中和”的目标达成 |
| 关键绩效指标表现(低碳转型挂钩公司债券适用) | 本次低碳转型挂钩债券的关键绩效指标为“装配式建筑竣工面积”。低碳转型目标为“在陕建股份 2022 年装配式建筑竣工面积为 157.13 万平方米的基础上,陕建股份 2024 年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米”,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,陕建股份装配式竣工面积总和不低于 175 万平方米。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日,陕建股份装配式建筑竣工面积 605.81 万平方米,高于本次债券低碳转型绩效目标要求 |
| 低碳转型目标达成情况(低碳转型挂钩公司债券适用) | 本期债券低碳转型目标在 2024 年度已达成 |
| 对债券结构所产生的影响(低碳转型挂钩公司债券适用) | 陕建股份已达成低碳转型目标,本期债券票面利率保持不变,第三个计息年度票面利率无需上调 10BPs |
| 实现的低碳转型效益(低碳转型挂钩公司债券适用) | 装配式建筑在构件生产阶段,可使用大量通用高精度可组合模板、在工厂内进行精细化生产,从而减少材料的用量,即可减少生产材料导致的碳排放。在建设施工阶段,装配式建筑的构件在现场只需进行拼装,可以减少施工现场的工作量,即减少工期和施工时设备的能源使用。因此装配式建筑在整体的建造过程中,减少了碳排放的产生,节约了能源。本次债券的低碳转型目标为陕建股份 2024 年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米,在目标完成后,能够有效落实陕建股份绿色低碳发展理念,有利于推进行业装配式建筑建设,帮助社会实现节能减碳的目标,促进企业低碳转型。加快装配式建筑的建设有利于我国实现绿色低碳发展,助力“碳达峰、碳中和”的目标达成 |
| 评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容(低碳转型挂钩公司债券适用) | 经中诚信可持续发展评估委员会审定,中诚信认为本期债券 2024 年度低碳转型目标实现的绩效结果已满足低碳转型绩效目标要求,且达成的低碳转型效益显著。因此,未来无需对其财务特征进行调整 |
| 其他事项 | 无 |
| 债券代码 | 255294.SH |
| 债券简称 | 24 陕建 Y2 |
| 债券余额 | 3.00 |
| 低碳转型项目进展情况(如有)及其产能效益或转型效果(低碳转型公司债券适用) | 2024 年度陕建股份装配式建筑竣工面积 605.81 万平方米,高于本次债券低碳转型绩效目标要求。本次债券的低碳转型目标为陕建股份 2024年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米,在目标完成后,能够有效落实陕建股份绿色碳发展理念,有利于推进行业装配式建筑建设,帮助社会实现节能减碳的目标,促进企业低碳转型。加快装配式建筑的建设有利于我国实现绿色低碳发展,助力“碳达峰、碳中和”的目标达成 |
| 关键绩效指标表现(低碳转型挂钩公司债券适用) | 本次低碳转型挂钩债券的关键绩效指标为“装配式建筑竣工面积”。低碳转型目标为“在陕建股份 2022 年装配式建筑竣工面积为157.13 万平方米的基础上,陕建股份 2024 年装配式建筑竣工面积不低于 175 万平方米”,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,陕建股份装配式竣工面积总和不低于175万平方米。2024年1月1日至2024年12月31日,陕建股份装配式建筑竣工面积605.81万平方米,高于本次债券低碳转型绩效目标要求 |
| 低碳转型目标达成情况(低碳转型挂钩公司债券适用) | 本期债券低碳转型目标在2024年度已达成 |
| 对债券结构所产生的影响(低碳转型挂钩公司债券适用) | 陕建股份已达成低碳转型目标,本期债券票面利率保持不变,第三个计息年度票面利率无需上调10BPs |
| 实现的低碳转型效益(低碳转型挂钩公司债券适用) | 装配式建筑在构件生产阶段,可使用大量通用高精度可组合模板、在工厂内进行精细化生产,从而减少材料的用量,即可减少生产材料导致的碳排放。在建设施工阶段,装配式建筑的构件在现场只需进行拼装,可以减少施工现场的工作量,缩短工期并减少施工时设备的能源使用。因此装配式建筑在整体的建造过程中,减少了碳排放的产生,节约了能源。本次债券的低碳转型目标为陕建股份2024年装配式建筑竣工面积不低于175万平方米,在目标完成后,能够有效落实陕建股份绿色低碳发展理念,有利于推进行业装配式建筑建设,帮助社会实现节能减碳的目标,促进企业低碳转型。加快装配式建筑的建设有利于我国实现绿色低碳发展,助力“碳达峰、碳中和”目标的达成 |
| 评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容(低碳转型挂钩公司债券适用) | 经中诚信可持续发展评估委员会审定,中诚信认为本期债券2024年度低碳转型目标实现的绩效结果已满足低碳转型绩效目标要求,且达成的低碳转型效益显著。因此,未来无需对其财务特征进行调整 |
| 其他事项 | 无 |
9、 公司为纾困公司债券发行人
□适用 √不适用
10、 公司为中小微企业支持债券发行人
□适用 √不适用
11、 其他专项品种公司债券事项
□适用 √不适用
(四) 报告期内公司债券相关重要事项
√适用 □不适用
1、 非经营性往来占款和资金拆借
(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额
报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.03 亿元；
报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.03 亿元；
非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
□是 √否
报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计： 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。
(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%
是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否
(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行 □不适用
2、 负债情况
(1) 有息债务及其变动情况
1.1 公司债务结构情况
报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 276.38 亿元和 251.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.96%。
单位：亿元币种：人民币
| 有息债务类别 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有息债务的占比(%) | ||
| 已逾期 | 1年以内(含) | 超过1年(不含) | |||
| 公司信用类债券 | — | 90.43 | 32.50 | 122.93 | 48.86 |
| 银行贷款 | — | 79.31 | 38.31 | 117.62 | 46.74 |
| 非银行金融机构贷款 | — | 6.56 | 3.73 | 10.29 | 4.09 |
| 其他有息债务 | — | 0.06 | 0.72 | 0.78 | 0.31 |
| 合计 | — | 176.36 | 75.26 | 251.62 | — |
报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 122.93 亿元。
1.2 公司合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为712.60亿元和716.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.57%。
单位：亿元币种：人民币
| 有息债务类别 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有息债务的占比(%) | ||
| 已逾期 | 1年以内(含) | 超过1年(不含) | |||
| 公司信用类债券 | — | 90.59 | 53.10 | 143.69 | 20.05 |
| 银行贷款 | — | 221.31 | 265.31 | 486.62 | 67.90 |
| 非银行金融机构贷款 | — | 45.78 | 22.11 | 67.89 | 9.47 |
| 其他有息债务 | — | 1.22 | 17.26 | 18.48 | 2.58 |
| 合计 | — | 358.90 | 357.78 | 716.68 | — |
报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 138.69 亿元。
1.3 境外债券情况
截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币。
(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况
□适用 √不适用
(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：
□适用 √不适用
3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 √未发生变更
(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1、 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元币种：人民币公司对债券终止上市交易风险的应对措施□适用 √不适用逾期未偿还债券□适用 √不适用关于逾期债项的说明□适用 √不适用
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据) | 24 陕建集团MTN003(科创票据) | 102483122 | 2024/7/18 | 2024/7/22 | 2028/7/22 | 13.00 | 3.30 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券 | 26 陕建集团SCP001(科创债) | 12680072 | 2026/1/8 | 2026/1/9 | 2026/9/29 | 12.00 | 2.60 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据 | 25 陕建集团 MTN002 | 102582614 | 2025/6/24 | 2025/6/26 | 2027/6/26 | 10.00 | 4.10 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期中期票据(科创票据) | 24 陕建集团 MTN004(科创票据) | 102483851 | 2024/8/27 | 2024/8/29 | 2027/8/29 | 5.50 | 3.30 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券 | 25 陕建集团 MTN010(科创债) | 102583722 | 2025/8/28 | 2025/8/29 | 2027/8/29 | 4.50 | 4.20 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十三期科技创新债券 | 25陕建集团MTN013(科创债) | 102584767 | 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2027/11/17 | 10.00 | 3.20 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十四期科技创新债券 | 25陕建集团MTN014(科创债) | 102585265 | 2025/12/16 | 2025/12/17 | 2027/12/17 | 10.00 | 2.95 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 | 25陕建集团MTN001 | 102581216 | 2025/3/18 | 2025/3/20 | 2028/3/20 | 5.00 | 4.30 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种一) | 24陕建集团MTN001A(科创票据) | 102481682 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 2029/4/22 | 7.00 | 3.70 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司2025年度第一期中期票据 | 25陕建一建MTN001 | 102580378 | 2025/1/20 | 2025/1/21 | 2030/1/21 | 3.00 | 3.60 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据 | 25陕建五建MTN001 | 102582637 | 2025/6/26 | 2025/6/27 | 2030/6/27 | 3.00 | 3.25 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司2026年度第一期中期票据 | 26陕建机施MTN001 | 102680634 | 2026/3/2 | 2026/3/3 | 2031/3/3 | 2.50 | 3 | 按年付息、到期一次还本 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券(科创票据) | 26陕建集团SCP002(科创票据) | 12680339 | 2026/01/29 | 2026/01/30 | 2026/10/27 | 10 | 2.60 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券(科创票据) | 26陕建集团SCP003(科创票据) | 12680564 | 2026/3/5 | 2026/3/6 | 2026/12/1 | 13 | 2.79 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券 | 26陕建集团SCP004 | 12680715 | 2026/03/19 | 2026/03/20 | 2026/12/15 | 10 | 2.85 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券 | 26陕建集团SCP005 | 12680842 | 2026/4/1 | 2026/4/2 | 2026/12/28 | 5 | 2.85 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第六期超短期融资券 | 26陕建集团SCP006 | 12681033 | 2026/4/19 | 2026/4/20 | 2027/1/15 | 7 | 2.97 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券 | 26陕建集团SCP007 | 12681142 | 2026/4/24 | 2026/4/27 | 2027/1/22 | 8 | 2.99 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券 | 26陕建集团SCP008 | 12681270 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/11/9 | 4 | 3.70 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期短期融资券 | 26陕建集团CP001 | 42680221 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 2027/3/14 | 10 | 3.85 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场 | 全国银行间债券市场机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3、 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
| 现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更前情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司2025年度第一期中期票据:(1)担保情况:西安投融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保;(2)偿债计划:按年付息,到期还本 | 报告期内该笔债券处于正常担保范围内;未触发还本付息节点 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据:(1)担保情况:西安投融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保;(2)偿债计划:按年付息,到期还本 | 报告期内该笔债券处于正常担保范围内;未触发还本付息节点 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司2026年度第一期中期票据:(1)担保情况:西安投融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保;(2)偿债计划:按年付息,到期还本 | 报告期内该笔债券处于正常担保范围内;未触发还本付息节点 | 否 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(七) 违反规定及约定情况
报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(八) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 流动比率 | 1.08 | 1.07 | 0.93 |
| 速动比率 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
| 资产负债率(%) | 89.21 | 89.30 | -0.10 |
| 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -109,160,117.19 | 802,692,555.20 | -113.60 |
| EBITDA全部债务比 | 0.01 | 0.01 | — |
| 利息保障倍数 | 1.28 | 2.03 | -36.95 |
| 现金利息保障倍数 | -5.43 | -2.00 | 171.50 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.61 | 2.35 | -31.49 |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | — |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | — |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第八节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2026 年 6 月 30 日
编制单位：陕西建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 七、1 | 22,015,955,190.05 | 35,370,265,184.49 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,118,937.24 | 1,315,881.36 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 1,382,497,203.99 | 1,928,704,579.64 |
| 应收账款 | 七、5 | 170,331,238,711.89 | 172,089,504,901.28 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 122,183,829.57 | 242,173,149.37 |
| 预付款项 | 七、8 | 2,025,810,840.68 | 2,017,630,815.33 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 8,953,855,851.83 | 8,691,833,309.83 |
| 其中:应收利息 | |||
| 应收股利 | 七、9 | 846,854.69 | 316,711.36 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 2,493,919,735.63 | 2,299,770,331.93 |
| 其中:数据资源 | |||
| 合同资产 | 七、6 | 71,122,372,692.38 | 74,366,338,851.24 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 19,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 2,624,607,533.95 | 2,085,178,839.11 |
| 流动资产合计 | 281,093,160,527.21 | 299,102,715,843.58 | |
| 非流动资产: | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七、14 | 332,333,763.90 | 350,278,888.91 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 14,644,314,045.33 | 14,588,444,915.37 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 3,992,482,968.87 | 3,876,352,811.21 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 297,375,634.32 | 272,483,634.32 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 2,601,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 2,068,494,943.75 | 2,130,534,659.63 |
| 固定资产 | 七、21 | 4,655,324,185.75 | 4,445,656,189.07 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,441,075,635.20 | 1,240,468,186.98 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 153,988,986.94 | 164,852,833.63 |
| 无形资产 | 七、26 | 5,518,497,427.83 | 5,478,749,689.67 |
| 其中:数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中:数据资源 | |||
| 商誉 | 七、27 | 21,995,178.66 | 21,995,178.66 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 502,059,471.37 | 548,230,749.99 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 5,975,680,348.96 | 5,826,284,225.24 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 11,650,873,616.34 | 9,075,804,979.79 |
| 非流动资产合计 | 53,855,496,207.22 | 50,630,136,942.47 | |
| 资产总计 | 334,948,656,734.43 | 349,732,852,786.05 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 七、32 | 18,443,781,905.38 | 23,671,211,995.25 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七、34 | 49,514,658.00 | |
| 应付票据 | 七、35 | 11,380,067,611.83 | 9,100,727,075.40 |
| 应付账款 | 七、36 | 157,314,643,302.97 | 167,915,790,225.84 |
| 预收款项 | 七、37 | 18,556,104.26 | 19,677,501.20 |
| 合同负债 | 七、38 | 22,360,210,217.42 | 26,197,152,940.12 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 1,922,539,212.29 | 1,987,865,065.59 |
| 应交税费 | 七、40 | 2,373,777,320.70 | 3,527,915,435.84 |
| 其他应付款 | 七、41 | 12,457,559,759.96 | 13,630,818,566.80 |
| 其中:应付利息 | |||
| 应付股利 | 七、41 | 19,312,822.84 | 23,157,681.82 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 8,469,639,212.40 | 9,133,881,110.28 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 25,637,688,063.30 | 24,982,236,198.67 |
| 流动负债合计 | 260,378,462,710.51 | 280,216,790,772.99 | |
| 非流动负债: | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 28,741,740,725.84 | 22,915,876,612.30 |
| 应付债券 | 七、46 | 5,310,000,000.00 | 5,060,000,000.00 |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 119,363,459.17 | 121,661,210.86 |
| 长期应付款 | 七、48 | 1,606,612,876.71 | 1,455,247,073.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 792,736,614.75 | 802,440,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | 1,591,125,418.05 | 1,448,631,044.18 |
| 递延收益 | 七、51 | 221,250,267.76 | 230,555,686.96 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 42,481,547.70 | 43,123,014.52 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,425,310,909.98 | 32,077,534,642.21 | |
| 负债合计 | 298,803,773,620.49 | 312,294,325,415.20 | |
| 所有者权益(或股东权益): | |||
| 实收资本(或股本) | 七、53 | 3,713,929,286.00 | 3,739,735,286.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 5,580,197,178.08 | 5,645,172,520.54 |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | 七、54 | 5,580,197,178.08 | 5,645,172,520.54 |
| 资本公积 | 七、55 | 5,730,832,321.29 | 5,763,959,225.02 |
| 减:库存股 | 七、56 | 48,773,340.00 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -254,785,836.13 | -217,410,645.08 |
| 专项储备 | 七、58 | 1,957,127,387.72 | 1,939,647,209.02 |
| 盈余公积 | 七、59 | 671,874,708.07 | 671,874,708.07 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 15,822,633,330.58 | 15,665,399,823.74 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 33,221,808,375.61 | 33,159,604,787.31 | |
| 少数股东权益 | 2,923,074,738.33 | 4,278,922,583.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,144,883,113.94 | 37,438,527,370.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,948,656,734.43 | 349,732,852,786.05 | |
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
母公司资产负债表
2026 年 6 月 30 日
编制单位：陕西建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 4,859,529,202.75 | 11,006,872,796.84 | |
| 交易性金融资产 | 785,127.00 | 888,370.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,517,719.15 | 155,243,350.94 | |
| 应收账款 | 十九、1 | 40,688,518,400.47 | 41,449,715,041.62 |
| 应收款项融资 | 13,704,327.80 | 28,586,573.46 | |
| 预付款项 | 353,523,281.62 | 303,394,581.99 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 29,792,984,104.62 | 26,499,280,049.90 |
| 其中:应收利息 | |||
| 应收股利 | 十九、2 | 123,954,975.14 | 164,399,485.80 |
| 存货 | 359,690,072.08 | 374,254,654.61 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 合同资产 | 14,385,607,221.79 | 14,308,430,461.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,600,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 160,512,117.87 | 143,899,069.78 | |
| 流动资产合计 | 90,681,971,575.15 | 94,280,564,950.92 | |
| 非流动资产: | |||
| 债权投资 | 14,600,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 267,434,719.88 | 267,932,219.88 | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 24,172,319,115.04 | 23,046,508,086.33 |
| 其他权益工具投资 | 72,245,664.00 | 72,245,664.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 47,354,364.98 | 48,554,796.38 | |
| 固定资产 | 429,204,460.29 | 271,321,479.65 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 25,302,030.44 | 25,982,552.71 | |
| 无形资产 | 317,185,731.83 | 324,940,660.09 | |
| 其中:数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中:数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 82,906,768.38 | 98,736,122.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,400,472,887.67 | 1,325,148,410.26 | |
| 其他非流动资产 | 615,536,285.17 | 713,673,944.68 | |
| 非流动资产合计 | 27,449,962,027.68 | 26,229,643,936.08 | |
| 资产总计 | 118,131,933,602.83 | 120,510,208,887.00 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 5,500,618,554.93 | 7,427,255,636.19 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 39,572,492.45 | ||
| 应付票据 | 3,397,493,969.48 | 2,040,796,941.98 | |
| 应付账款 | 46,938,852,028.37 | 48,691,203,193.33 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,414,460,325.08 | 8,418,872,752.10 | |
| 应付职工薪酬 | 274,119,957.73 | 268,084,324.84 | |
| 应交税费 | 416,447,730.22 | 450,895,799.12 | |
| 其他应付款 | 13,364,294,965.04 | 11,975,596,360.70 | |
| 其中:应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,158,585,706.03 | 4,025,498,645.88 | |
| 其他流动负债 | 12,245,256,437.43 | 12,580,958,917.16 | |
| 流动负债合计 | 92,710,129,674.31 | 95,918,735,063.75 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | 4,203,403,540.67 | 3,960,239,117.88 | |
| 应付债券 | 3,250,000,000.00 | 3,250,000,000.00 | |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 22,494,431.26 | 23,104,643.62 | |
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 167,750,237.22 | 170,070,000.00 | |
| 预计负债 | 532,678,518.15 | 495,901,353.56 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 9,014,503.01 | 9,014,503.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,235,341,230.31 | 7,958,329,618.07 | |
| 负债合计 | 100,945,470,904.62 | 103,877,064,681.82 | |
| 所有者权益(或股东权益): | |||
| 实收资本(或股本) | 3,713,929,286.00 | 3,739,735,286.00 | |
| 其他权益工具 | 5,580,197,178.08 | 5,645,172,520.54 | |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | 5,580,197,178.08 | 5,645,172,520.54 | |
| 资本公积 | 3,639,819,042.67 | 3,662,846,891.07 | |
| 减:库存股 | 48,773,340.00 | ||
| 其他综合收益 | -16,727,524.81 | -15,118,198.64 | |
| 专项储备 | 446,119,575.69 | 403,248,911.37 | |
| 盈余公积 | 650,147,169.90 | 650,147,169.90 | |
| 未分配利润 | 3,172,977,970.68 | 2,595,884,964.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,186,462,698.21 | 16,633,144,205.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,131,933,602.83 | 120,510,208,887.00 | |
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
合并利润表
2026 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业总收入 | 43,451,223,082.61 | 57,388,014,798.15 | |
| 其中:营业收入 | 七、61 | 43,451,223,082.61 | 57,388,014,798.15 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 42,165,847,346.51 | 55,211,136,827.06 | |
| 其中:营业成本 | 七、61 | 38,729,026,241.37 | 51,504,884,693.38 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 212,297,871.36 | 241,851,587.18 |
| 销售费用 | 七、63 | 50,134,400.16 | 51,318,995.68 |
| 管理费用 | 七、64 | 1,558,402,989.24 | 1,778,281,321.24 |
| 研发费用 | 七、65 | 276,142,597.62 | 539,825,760.56 |
| 财务费用 | 七、66 | 1,339,843,246.76 | 1,094,974,469.02 |
| 其中:利息费用 | 七、66 | 1,366,173,445.15 | 1,282,643,674.12 |
| 利息收入 | 七、66 | 271,517,027.24 | 318,597,088.15 |
| 加:其他收益 | 七、67 | 38,994,919.93 | 25,072,048.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 85,942,731.94 | 33,623,864.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 | -25,200,954.57 | -22,294,003.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | -11,612,181.69 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 49,317,713.88 | 24,652.28 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -1,104,673,636.29 | -910,550,392.70 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -17,447,101.24 | -16,321,647.79 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 13,319,196.94 | 18,925,298.88 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 350,829,561.26 | 1,327,651,794.69 | |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 42,790,375.30 | 13,350,299.97 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 14,027,469.73 | 14,873,857.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 379,592,466.83 | 1,326,128,237.00 | |
| 减:所得税费用 | 七、76 | 147,353,163.95 | 222,151,022.33 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 232,239,302.88 | 1,103,977,214.67 | |
| (一)按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 232,239,302.88 | 1,103,977,214.67 | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
| (二)按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 225,709,077.63 | 1,052,240,722.98 | |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,530,225.25 | 51,736,491.69 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -37,379,752.58 | 33,381,057.83 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -37,375,191.05 | 33,386,329.94 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 七、77 | -37,375,191.05 | 33,386,329.94 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | |||
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | |||
| (5) 现金流量套期储备 | |||
| (6) 外币财务报表折算差额 | 七、77 | -37,375,191.05 | 33,386,329.94 |
| (7) 其他 | |||
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -4,561.53 | -5,272.11 |
| 七、综合收益总额 | 194,859,550.30 | 1,137,358,272.50 | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,333,886.58 | 1,085,627,052.92 | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,525,663.72 | 51,731,219.58 | |
| 八、每股收益: | |||
| (一) 基本每股收益(元/股) | 二十、2 | 0.0617 | 0.2853 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 二十、2 | 0.0617 | 0.2853 |
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴 2026 年 1—6 月 单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 11,358,058,324.64 | 13,706,355,371.58 |
| 减:营业成本 | 十九、4 | 10,229,987,687.06 | 12,581,122,015.00 |
| 税金及附加 | 45,093,865.97 | 45,805,682.30 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 219,371,900.93 | 241,421,660.66 | |
| 研发费用 | 52,104,822.66 | 63,477,720.33 | |
| 财务费用 | 66,226,371.21 | 78,310,439.47 | |
| 其中:利息费用 | 548,101,172.02 | 424,283,287.58 | |
| 利息收入 | 585,120,711.59 | 402,778,053.01 | |
| 加:其他收益 | 2,807,935.89 | 783,254.04 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十九、5 | 348,409,029.50 | 37,816,599.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 十九、5 | -20,858,462.89 | -17,663,784.34 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 39,469,249.45 | 74,431.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -445,880,255.73 | -292,402,716.04 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 51,907.64 | -4,699,255.39 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 53,570.45 | 349,115.72 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 690,185,114.01 | 438,139,282.40 | |
| 加:营业外收入 | 411,670.34 | 397,918.13 | |
| 减:营业外支出 | 3,540,392.67 | 1,513,290.23 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 687,056,391.68 | 437,023,910.30 | |
| 减:所得税费用 | 41,487,815.15 | 84,418,548.62 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 645,568,576.53 | 352,605,361.68 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 645,568,576.53 | 352,605,361.68 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,609,326.17 | 3,737,756.07 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,609,326.17 | 3,737,756.07 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,609,326.17 | 3,737,756.07 | |
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 643,959,250.36 | 356,343,117.75 | |
| 七、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益(元/股) | |||
| (二)稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
合并现金流量表
2026 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,291,002,649.43 | 66,345,409,840.13 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 272,528.07 | 1,931,896.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 6,852,233,489.06 | 5,776,890,358.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,143,508,666.56 | 72,124,232,095.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,179,206,758.99 | 63,639,116,215.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,674,373,234.33 | 3,270,209,425.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,936,389,867.84 | 2,760,511,356.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 3,771,338,257.28 | 5,020,837,448.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,561,308,118.44 | 74,690,674,445.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、79 | -7,417,799,451.88 | -2,566,442,350.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | |||
| 收回投资收到的现金 | 20,016,000.00 | 1,186,381,111.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 117,404,773.41 | 51,715,268.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,004,623.07 | 6,715,978.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 409,425,396.48 | 1,244,812,357.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 822,795,273.90 | 437,023,882.22 | |
| 投资支付的现金 | 171,186,801.64 | 249,963,359.97 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 993,982,075.54 | 686,987,242.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -584,556,679.06 | 557,825,114.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 吸收投资收到的现金 | 6,047,527.20 | 45,750,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,047,527.20 | 45,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,960,590,775.13 | 22,268,069,508.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 1,000,042,052.97 | 2,270,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,966,680,355.30 | 24,583,819,508.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,591,189,134.15 | 17,686,372,160.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,566,973,383.11 | 1,400,235,370.13 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,253,081.25 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,269,915,333.88 | 3,213,872,515.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,428,077,851.14 | 22,300,480,046.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,461,397,495.84 | 2,283,339,462.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,025,269.97 | -289,031.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、79 | -10,471,778,896.75 | 274,433,195.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 七、79 | 25,717,534,099.47 | 20,786,881,155.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 15,245,755,202.72 | 21,061,314,350.85 |
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
母公司现金流量表
2026 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,357,514,341.60 | 14,632,358,717.55 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,229,868,122.34 | 1,344,984,095.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,587,382,463.94 | 15,977,342,812.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,925,774,194.17 | 14,154,093,809.12 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 252,849,694.39 | 316,405,145.39 | |
| 支付的各项税费 | 503,046,124.50 | 663,490,207.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,511,841.26 | 1,377,990,770.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,891,181,854.32 | 16,511,979,932.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,303,799,390.38 | -534,637,119.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,092,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 408,477,957.10 | 110,637,785.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,133,752.45 | 5,892,007.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,049,633,173.04 | 4,445,132,605.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,467,244,882.59 | 5,654,162,399.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,546,291.90 | 5,096,953.53 | |
| 投资支付的现金 | 1,146,730,000.00 | 1,985,534,886.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,913,612,545.71 | 6,613,666,839.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,061,888,837.61 | 8,604,298,678.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 405,356,044.98 | -2,950,136,279.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,518,862,674.93 | 13,021,704,680.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,518,862,674.93 | 14,521,704,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,899,526,810.23 | 8,732,588,482.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 656,269,072.31 | 518,698,726.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,601,180.64 | 53,875,075.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,665,397,063.18 | 9,305,162,284.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,146,534,388.25 | 5,216,542,395.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,787,923.07 | 21,086,773.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,054,765,656.72 | 1,752,855,770.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,011,729,145.02 | 4,805,755,574.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,956,963,488.30 | 6,558,611,345.10 | |
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2026年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,739,735,286.00 | 5,645,172,520.54 | 5,763,959,225.02 | 48,773,340.00 | -217,410,645.08 | 1,939,647,209.02 | 671,874,708.07 | 15,665,399,823.74 | 33,159,604,787.31 | 4,278,922,583.54 | 37,438,527,370.85 | ||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,739,735,286.00 | 5,645,172,520.54 | 5,763,959,225.02 | 48,773,340.00 | -217,410,645.08 | 1,939,647,209. 02 | 671,874,708.07 | 15,665,399,823.74 | 33,159,604,787.31 | 4,278,922,583.54 | 37,438,527,370.85 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -25,806,000.00 | -64,975,342.46 | -33,126,903.73 | -48,773,340.00 | -37,375,191.05 | 17,480,178.70 | 157,233,506.84 | 62,203,588.30 | -1,355,847,845.21 | -1,293,644,256.91 | |||||
| (一)综合收益总额 | -37,375,191.05 | 225,709,077.63 | 188,333,886.58 | 6,525,663.72 | 194,859,550.30 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -25,806,000.00 | -64,975,342.46 | -33,126,903.73 | -48,773,340.00 | -75,134,906.19 | -1,346,807,582.48 | -1,421,942,488.67 | ||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -25,806,000.00 | -22,967,340.00 | -48,773,340.00 | 1,387,100.00 | -47,386,240.00 | ||||||||||
| 2.其他权益工具 | -1,357,590,000.00 | -1,357,590,000.00 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -48,773,340.00 | 48,773,340.00 | 48,773,340.00 | ||||||||||||
| 4.其他 | -64,975,342.46 | -10,159,563.73 | -75,134,906.19 | 9,395,317.52 | -65,739,588.67 | ||||||||||
| (三)利润分配 | -68,475,570.79 | -68,475,570.79 | -17,738,585.81 | -86,214,156.60 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -1,253,081.25 | -1,253,081.25 | |||||||||||||
| 4.其他 | -68,475,570.79 | -68,475,570.79 | -16,485,504.56 | -84,961,075.35 | |||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | 17,480,178.70 | 17,480,178.70 | 2,172,659.36 | 19,652,838.06 | |||||||||||
| 1.本期提取 | 1,169,253,098.77 | 1,169,253,098.77 | 33,722,195.49 | 1,202,975,294.26 | |||||||||||
| 2.本期使用 | -1,151,772,920.07 | -1,151,772,920.07 | -31,549,536.13 | -1,183,322,456.20 | |||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,713,929,286.00 | 5,580,197,178.08 | 5,730,832,321.29 | -254,785,836.13 | 1,957,127,387.72 | 671,874,708.07 | 15,822,633,330.58 | 33,221,808,375.61 | 2,923,074,738.33 | 36,144,883,113.94 | |||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,767,582,286.00 | 6,406,291,832.65 | 2,718,992,195.58 | 155,826,000.00 | -255,979,062.03 | 1,749,775,159.18 | 538,466,852.40 | 16,262,495,082.78 | 31,031,798,346.56 | 8,938,263,237.66 | 39,970,061,584.22 | ||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,767,582,286.00 | 6,406,291,832.65 | 2,718,992,195.58 | 155,826,000.00 | -255,979,062.03 | 1,749,775,159,18 | 538,466,852.40 | 16,262,495,082.78 | 31,031,798,346.56 | 8,938,263,237.66 | 39,970,061,584.22 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -27,847,000.00 | 1,499,358,333.33 | 2,139,865,040.79 | -59,713,830.00 | 33,386,329.94 | 170,927,802.45 | 627,317,492.45 | 4,502,721,828.96 | -5,279,486,760.59 | -776,764,931.63 | |||||
| (一)综合收益总额 | 33,386,329.94 | 1,052,240,722.98 | 1,085,627,052.92 | 51,731,219.58 | 1,137,358,272.50 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -27,847,000.00 | 1,499,358,333.33 | 2,139,865,040.79 | -59,713,830.00 | 3,671,090,204.12 | -5,278,444,020.33 | -1,607,353,816.21 | ||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -27,847,000.00 | -27,290,060.00 | -55,137,060.00 | -2,108,092,268.40 | -2,163,229,328.40 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 1,499,358,333.33 | 1,499,358,333.33 | -1,000,000,000.00 | 499,358,333.33 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,784,287.38 | -59,713,830.00 | 63,498,117.38 | 63,498,117.38 | |||||||||||
| 4.其他 | 2,163,370,813.41 | 2,163,370,813.41 | 2,170,351,751.93 | -6,980,938.52 | |||||||||||
| (三)利润分配 | -424,923,230.53 | -424,923,230.53 | -52,893,825.74 | -477,817,056.27 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -424,923,230.53 | -424,923,230.53 | -52,893,825.74 | -477,817,056.27 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | 170,927,802.45 | 170,927,802.45 | 119,865.90 | 171,047,668.35 | |||||||||||
| 1.本期提取 | 1,536,245,525.99 | 1,536,245,525.99 | 69,513,131.42 | 1,605,758,657.41 | |||||||||||
| 2.本期使用 | -1,365,317,723.54 | -1,365,317,723.54 | -69,393,265.52 | -1,434,710,989.06 | |||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,739,735,286.00 | 7,905,650,165.98 | 4,858,857,236.37 | 96,112,170.00 | -222,592,732.09 | 1,920,702,961.63 | 538,466,852.40 | 16,889,812,575.23 | 35,534,520,175.52 | 3,658,776,477.07 | 39,193,296,652.59 | ||||
公司负责人：杨海生 会计机构负责人：王桂琴
主管会计工作负责人：杨耿
母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2026年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,739,735,286.00 | 5,645,172,520.54 | 3,662,846,891.07 | 48,773,340.00 | -15,118,198.64 | 403,248,911.37 | 650,147,169.90 | 2,595,884,964.94 | 16,633,144,205.18 | ||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,739,735,286.00 | 5,645,172,520.54 | 3,662,846,891.07 | 48,773,340.00 | -15,118,198.64 | 403,248,911.37 | 650,147,169.90 | 2,595,884,964.94 | 16,633,144,205.18 | ||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -25,806,000.00 | -64,975,342.46 | -23,027,848.40 | -48,773,340.00 | -1,609,326.17 | 42,870,664.32 | 577,093,005.74 | 553,318,493.03 | |||
| (一)综合收益总额 | -1,609,326.17 | 645,568,576.53 | 643,959,250.36 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -25,806,000.00 | -64,975,342.46 | -23,027,848.40 | -48,773,340.00 | -65,035,850.86 | ||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -25,806,000.00 | -22,967,340.00 | -48,773,340.00 | ||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -48,773,340.00 | 48,773,340.00 | |||||||||
| 4.其他 | -64,975,342.46 | -60,508.40 | -65,035,850.86 | ||||||||
| (三)利润分配 | -68,475,570.79 | -68,475,570.79 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
| 3.其他 | -68,475,570.79 | -68,475,570.79 | |||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| (五)专项储备 | 42,870,664.32 | 42,870,664.32 | |||||||||
| 1.本期提取 | 332,439,865.61 | 332,439,865.61 | |||||||||
| 2.本期使用 | -289,569,201.29 | -289,569,201.29 | |||||||||
| (六)其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,713,929,286.00 | 5,580,197,178.08 | 3,639,819,042.67 | -16,727,524.81 | 446,119,575.69 | 650,147,169.90 | 3,172,977,970.68 | 17,186,462,698.21 | |||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,767,582,286.00 | 6,406,291,832.65 | 3,218,347,863.98 | 155,826,000.00 | -11,612,541.31 | 310,004,183.85 | 516,739,314.23 | 2,083,711,390.74 | 16,135,238,330.14 | ||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,767,582,286.00 | 6,406,291,832.65 | 3,218,347,863.98 | 155,826,000.00 | -11,612,541.31 | 310,004,183.85 | 2,083,711,390.74 | 16,135,238,330.14 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -27,847,000.00 | 1,499,358,333.33 | -23,716,792.16 | -59,713,830.00 | 3,737,756.07 | 60,943,894.34 | -72,317,868.85 | 1,499,872,152.73 | |||
| (一)综合收益总额 | 3,737,756.07 | 352,605,361.68 | 356,343,117.75 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -27,847,000.00 | 1,499,358,333.33 | -23,716,792.16 | -59,713,830.00 | 1,507,508,371.17 | ||||||
| 1.所有者投入的普通股 | -27,847,000.00 | -27,290,060.00 | -55,137,060.00 | ||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 1,499,358,333.33 | 1,499,358,333.33 | |||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,784,287.38 | -59,713,830.00 | 63,498,117.38 | ||||||||
| 4.其他 | -211,019.54 | -211,019.54 | |||||||||
| (三)利润分配 | -424,923,230.53 | -424,923,230.53 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
| 3.其他 | -424,923,230.53 | -424,923,230.53 | |||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6. 其他 | |||||||||||
| (五)专项储备 | 60,943,894.34 | 60,943,894.34 | |||||||||
| 1. 本期提取 | 362,747,902.40 | 362,747,902.40 | |||||||||
| 2. 本期使用 | -301,804,008.06 | -301,804,008.06 | |||||||||
| (六)其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,739,735,286.00 | 7,905,650,165.98 | 3,194,631,071.82 | 96,112,170.00 | -7,874,785.24 | 370,948,078.19 | 516,739,314.23 | 2,011,393,521.89 | 17,635,110,482.87 | ||
公司负责人：杨海生 主管会计工作负责人：杨耿 会计机构负责人：王桂琴
三、公司基本情况
1、 公司概况
√适用 □不适用
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1998 年，2000 年 6月 22 日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市；组织形式：股份有限公司（上市）；注册地址：西安市高新区成章路 号丝路创智谷 号楼 层 室；统一社会信用代码：91610000710097708A；注册资本：3,713,929,286.00 元人民币；经营期限：无固定期限。
公司经营范围包括：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
公司法定代表人：杨海生。
本公司母公司为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股集团”），最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司（以下简称“本集团”）的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体，详见本附注十。报告期合并范围变化情况详见本附注九。
本财务报表于 2026 年 8 月 28 日，经公司第九届董事会第四次会议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、 持续经营
√适用 □不适用
自本期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1、 遵循企业会计准则的声明
本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司2026 年月 日的合并及母公司财务状况以及 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求
2、 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30日止。
3、 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团建筑施工业务、基础设施建设与投资业务营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。
4、 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提坏账准备金额大于人民币1亿元 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币1亿元 |
| 重要的应收款项坏账准备核销 | 应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币1亿元 |
| 重要的账龄超过1年的应收股利 | 账龄超过1年且金额大于人民币1亿元的应收股利 |
| 重要的合同资产减值准备收回或转回 | 合同资产减值准备收回或转回金额大于人民币1亿元 |
| 重要的债权投资 | 年末余额大于人民币1亿元 |
| 重要的在建工程 | 单项在建工程项目金额大于5,000万元 |
| 账龄超过1年的重要应付账款 | 账龄超过1年且年末余额占账面余额总额比例大于1% |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 账龄超过1年且年末余额占账面余额总额比例大于1% |
| 账龄超过1年的重要合同负债 | 账龄超过1年且年末余额占账面余额总额比例大于1% |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项投资活动涉及现金金额超过1亿元 |
| 重要子公司 | 子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占合并财务报表相应项目10%以上的,或者虽不具有财务重大性,但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响 |
| 存在重要少数股东权益的子公司 | 非全资子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占合并财务报表相应项目10%以上的,且少数股东权益金额大于人民币1亿元 |
| 重要的合营企业和联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团净资产1%以上 |
6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（ ）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（ ）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（ ）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
3、 营业周期 √适用 □不适用 营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团建筑施工业 务、基础设施建设与投资业务营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。
4、 记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人 民币为记账本位币。本公司境外子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币 确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、 重要性标准确定方法和选择依据 √适用 □不适用 项目 重要性标准 重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备金额大于人民币1 亿元 重要的应收款项坏账准备收回或转回 应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币1 亿元 重要的应收款项坏账准备核销 应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币1 亿元 重要的账龄超过1 年的应收股利 账龄超过1 年且金额大于人民币1 亿元的应收股利 重要的合同资产减值准备收回或转回 合同资产减值准备收回或转回金额大于人民币1 亿元 重要的债权投资 年末余额大于人民币1 亿元 重要的在建工程 单项在建工程项目金额大于5,000 万元 账龄超过1 年的重要应付账款 账龄超过1 年且年末余额占账面余额总额比例大于1% 账龄超过1 年的重要其他应付款 账龄超过1 年且年末余额占账面余额总额比例大于1% 账龄超过1 年的重要合同负债 账龄超过1 年且年末余额占账面余额总额比例大于1% 重要的投资活动现金流量 单项投资活动涉及现金金额超过1 亿元 重要子公司 子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占合并财 务报表相应项目10%以上的，或者虽不具有财务重大 性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响 存在重要少数股东权益的子公司 非全资子公司资产总额、营业收入或利润总额之一占 合并财务报表相应项目10%以上的，且少数股东权益 金额大于人民币1 亿元 重要的合营企业和联营企业 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集 团净资产1%以上
6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用
7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
控制，是指本集团拥有对被投资方的权力 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（ ）各参与方均受到该安排的约束；（ ）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。 控制，是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大 影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购 买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。 本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事 实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照 《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。 在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已 按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有 者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权 益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财 务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳 入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持 股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资 本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款 与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用
9、 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；外币非货币性项目以取得时的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益；为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在资本化期间内予以资本化。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营主体时，将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9、 现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一 般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。
10、 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用
11、 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产分类和计量
金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因建造服务、销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融负债
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券、长期应付款等。该类金融负债采用实际利率法进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
该类金融负债按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4.金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
5.金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可 执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金 融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。
6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
7.权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
8.金融工具减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
（2）预期信用损失的计量
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当士该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 180 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（3）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
）应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以若干组合并结合账龄为基础评估应收票据、应收款项和合同资产的预期信用损失。
当单项应收票据、应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下:
| 商业承兑汇票及应收账款组合1 | 应收本集团合并范围关联方款项 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合2 | 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合3 | 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项 |
| 银行承兑汇票组合 | 应收银行承兑汇票 |
对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 合同资产组合 1 | 已完工未结算资产 |
| 合同资产组合 2 | 项目质保金 |
对于划分为组合的合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2）其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 其他应收款组合 1 | 应收本集团合并范围关联方款项 |
| 其他应收款组合 2 | 应收其他款项 |
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3）长期应收款、债权投资及其他债权投资
对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（4）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
（5）金融资产减值的会计处理方法
本集团将计提或转回的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
12、 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本集团对于《企业会计准则第 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注五（十一）金融工具进行处理。
本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
13、 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注五（十一）金融工具进行处理。
本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
14、 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
15、 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注五（十一）金融工具进行处理。
16、 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、开发成本等。
2.发出存货的计价方法
原材料、库存商品发出时的成本按先进先出法、加权平均法计价；周转材料在项目施工期间内分期摊销或按照使用次数分次摊销；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
17、 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。
在本集团与客户的合同中，本集团有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。
本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
对于销售商品、提供劳务以及 BT、PPP 业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
18、 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（ ）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。）已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
终止经营的认定标准和列报方法
√适用 □不适用
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的定义包含以下三方面含义：
（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。
（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。
19、 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（ ）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（ ）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时 长期股权投资按初始投资成本计价 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润 确认为当期投资收益 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的 归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的 其差额计入当期损益 同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时 取得长期股权投资后 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分 相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限 本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（ ）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
20、 投资性房地产
(1) 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并采用与房屋建筑物和土地使用权相同的政策计提折旧或进行摊销。
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
21、 固定资产
(1) 确认条件
√适用 □不适用
1.固定资产确认条件、计价
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备、其他设备、土地。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠地计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。
(2) 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 年 | 0.00、5.00 | 3.17-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 年 | 0.00、5.00 | 6.33-20.00 |
| 发电及相关设备 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5-8 年 | 0.00、5.00 | 11.88-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 0.00、5.00 | 19.00-20.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 年 | 0.00、5.00 | 11.88-20.00 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。从达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上：
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(4) 固定资产终止确认条件及处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提 相应的减值准备。
3.借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出 加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
21、 固定资产 (1) 确认条件 √适用 □不适用
22、 在建工程
√适用 □不适用
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
3.借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出 加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
22、 在建工程 √适用 □不适用
23、 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（ ）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提 相应的减值准备。
3.借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出 加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
22、 在建工程 √适用 □不适用
23、 借款费用 √适用 □不适用
24、 生物资产
□适用 √不适用
25、 油气资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项目 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。 |
| 特许经营权 | 在特许经营期内按年限平均摊销。 |
| 软件 | 按预计使用年限平均摊销,但摊销期限不得超过10年。 |
| 其他无形资产 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。 |
使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，必要时进行调整。
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（ ）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（ ）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（ ）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收 回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资 产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法 √适用 □不适用 本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发 阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或 出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生 经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段 的支出能够可靠地计量。
26、 无形资产 (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序 √适用 □不适用
27、 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 年以上（不含年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在预计受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29、 合同负债
√适用 □不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
30、 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1.短期薪酬
短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
（1）设定提存计划
本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
除国家规定的保险制度外，本集团为离退休人员、60 年代精减下放人员、符合条件的内退不在岗人员和在岗人员正式退休后提供离职后福利。本集团在资产负债表日由独立精算师进行精算估值，根据预期累计福利单位法采用无偏和相互一致的精算假设计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。折现时，本集团参考中国国债收益率选取恰当的折现率。
设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债的利息净额计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
2.权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1 年以上（不含1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在预计受益期内进行摊销，如果长期待摊费 用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29、 合同负债 √适用 □不适用 本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集 团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
30、 职工薪酬 (1) 短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种 形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
31、 预计负债
√适用 □不适用
因产品质量保证、对外担保、未决诉讼或亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
32、 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
31、 预计负债 √适用 □不适用 因产品质量保证、对外担保、未决诉讼或亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能 导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改 变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
32、 股份支付 √适用 □不适用
33、 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。
34、 收入
(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
1.建筑施工及建筑安装业务
本集团建筑施工及建筑安装业务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团采用投入法，即按照履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供建筑施工及建筑安装等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照履约进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取建筑施工及建筑安装等合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
2.建设、运营及移交业务
建设、运营及移交合同项目于建设阶段，按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产。
合同规定建造完成后的一定期间内，本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权方按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认合同资产，根据其流动性，列报于合同资产或其他非流动资产，待本集团拥有无条件地收取对价的权利时，将合同资产转入金融资产核算。
合同规定本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。
于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
3.建造和移交业务
对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认相关建造服务收入和成本，建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，根据其流动性，列报于合同资产或其他非流动资产，待拥有无条件收取对价权利时转入金融资产核算。
4.销售商品
本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
5.勘察设计业务
由于本集团履约过程中所提供的勘察设计服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
6.利息收入
利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35、 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计 处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
4.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款 的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借 款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
36、 政府补助
√适用 □不适用
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本集团政府补助采用总额法处理，在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本集团日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计 处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
4.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况进行会计处理：
（ ）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
36、 政府补助 √适用 □不适用 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本集团政府补助采用总额法处 理，在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本集团日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益；与本集团日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
37、 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该资产在转回日的账面价值。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
4.本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况 产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
38、 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内 含一年 支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。
对于租赁期不超过 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：（ ）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
（1）经营租赁
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
39、 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
安全生产费用
本集团根据财政部、应急管理部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资[2022]136 号)及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件。
提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
40、 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 财政部印发了《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》,相关内容及对本公司的影响如下:(1)2025年12月5日财政部印发《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规范非同一控制下企业合并中补偿性资产的确认与计量、处置原同一控制下企业合并取得的子公司时资本公积的处理、电子支付系统结算的金融负债的终止确认、金融资产合同现金流量特征(SPPI)评估的细化、FVOCI权益工具投资的公允价值变动分类披露相关处理,自2026年1月1日施行。(2)2026年6月4日财政部印发《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),规范金融资产合同现金流量特征评估的进一步细化(无追索权金融资产及合同挂钩工具)、货币缺乏可兑换性时的外币折算处理及披露,自公布之日施行。 | 无 | 0.00 |
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
41、 其他
□适用 √不适用
六、税项
1、 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(除简易征收外,应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、9%、6%、5%、3%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 城市维护建设税 | 缴纳增值税额、实缴流转税 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 缴纳增值税额、实缴流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳增值税额、实缴流转税 | 2% |
| 房产税 | 房产原值扣除10%至30%、房屋租赁收入 | 1.20%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
| 本公司 | 15.00 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工神木建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十四建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十六建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十七建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建总安装工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工空港建设投资有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新能源(定边)风机设备制造有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工能化工程集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西省地方电力定边能源有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新型建材有限公司 | 15.00 |
| 陕西华山建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工航城建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西华山路桥集团有限公司 | 15.00 |
| 延安新投环保有限公司 | 15.00 |
| 陕西古建园林建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工秦汉建设投资有限公司 | 15.00 |
| 西安市政公用建设投资集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工基础建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工城市建设工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工投资项目管理有限公司 | 15.00 |
| 陕西一建智能科技有限公司 | 15.00 |
| 陕建(广州)建设发展有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新城建设投资有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第八建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工十建汉晟建设工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工沣西建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十二建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工安康建设工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十三建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工钢构集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工试验检测工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司 | 15.00 |
| 陕西省设备安装工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工智能科技有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新能源有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团矿业有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团电气科技有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工装配式智造科技有限公司 | 15.00 |
| 陕西正诚路桥工程研究院有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新型建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工集团混凝土有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工装饰集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西鼎盛装饰工程有限责任公司 | 15.00 |
| 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 | 15.00 |
| 陕西省建筑科学研究院有限公司 | 15.00 |
| 陕西建科项目管理有限公司(陕西建科建设监理有限责任公司) | 15.00 |
| 陕西建科岩土工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建科建设特种工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西省建筑工程质量检测中心有限公司 | 15.00 |
| 陕西省建筑科学研究院设计院有限公司 | 15.00 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 15.00 |
| 陕西西宇无损检测有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工铁建工程有限公司 | 15.00 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司 | 20.00 |
| 陕西建工沣一建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西华厦工程技术有限公司 | 20.00 |
| 陕西华厦宝新土地整治有限公司 | 20.00 |
| 华山(青岛)城市建设发展有限公司 | 20.00 |
| 陕西秦东城建工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西五建智享生活科技有限公司 | 20.00 |
| 陕建象雄(西藏)建设有限公司 | 20.00 |
| 赣州鼎宇项目管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工高陵建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西福颖建筑机械有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工第七建设集团工程设计有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工七建集团麟游建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建(运城)建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建运城新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工眉县城市建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西九洲建筑工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 榆林市高科建设工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 陕建(界首)建设发展有限公司 | 20.00 |
| 安徽时泽建设工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工晟鑫建设工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司 | 20.00 |
| 南京秦尧工程建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工渭南交通建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工集团(泰安)投资建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建科工(深圳)建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工机械施工集团矿山工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西安易晟源贸易有限公司 | 20.00 |
| 陕西陕桥电气有限公司 | 20.00 |
| 合阳建安农业光伏有限公司 | 20.00 |
| 甘肃百克尔农牧发展有限公司 | 20.00 |
| 陕西沐阳新能源有限公司 | 20.00 |
| 陇县智新设备制造有限公司 | 20.00 |
| 陇县荣华能源开发有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工新能源储能科技有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工安装集团新环境工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建安工业检测试验有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工绿发科技工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工(韩城)城市服务有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工安装集团消防工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工绿能科技有限公司 | 20.00 |
| 靖边绿电新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西绿发能源管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西国基未来检验检测有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工华山城市建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工秦华新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西华山路桥城市运营有限公司 | 20.00 |
| 阿勒泰建工有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工防水工程有限公司 | 20.00 |
| 陕建安城(甘肃)建设投资有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工发展集团工程有限公司 | 20.00 |
| 陕建西博(西安)工程设计有限公司 | 20.00 |
| 陕西建科建设工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 陕西建科院建设工程咨询有限责任公司 | 20.00 |
| 陕西省建筑工程质量风险管控有限公司 | 20.00 |
| 陕西建研结构设计事务所有限公司 | 20.00 |
| 陕西善宇筑诚工程建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建粤莞建设投资有限公司 | 20.00 |
| 陕建秦渝(重庆)建设发展有限公司 | 20.00 |
| 广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西高鄂复合高速公路有限公司 | 20.00 |
| 杭州倍华建筑工程有限公司 | 20.00 |
注：本集团境外子公司陕西五建集团尼日利亚有限公司、陕建安装集团马来西亚工程有限公司（SEIGCCONSTRUCTION(M)SDN.BHD）、华山国际工程孟加拉有限公司、华山国际工程巴布亚新几内亚有限公司、华山国际工程卢旺达有限公司、华山国际工程博茨瓦纳有限公司、华山国际工程加纳有限公司、华山国际工程香港有限公司、华山国际工程纳米比亚有限公司、陕西建工尼日利亚有限公司、陕建股份马来西亚有限公司、华山国际工程马达加斯加有限公司、华山国际工程蒙古有限公司、华山国际工程沙特有限公司、陕西化建尼日利亚建设有限公司、瀚海工程建设有限责任公司、陕西建工哈萨克斯坦有限公司适用当地所得税税率。
2、 税收优惠
√适用 □不适用
本公司及各子公司享受的税收优惠政策包括：
1.企业所得税
（ ）根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
（财税〔2011〕58 号）规定及财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 年第 号），自 年 月 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属的以下单位减按 的税率征收企业所得税。
| 纳税主体名称 | 2026年1-6月企业所得税税率(%) |
| 本公司 | 15.00 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工神木建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十四建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十六建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第十七建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建总安装工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工空港建设投资有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新能源(定边)风机设备制造有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工能化工程集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西省地方电力定边能源有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新型建材有限公司 | 15.00 |
| 陕西华山建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工航城建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西华山路桥集团有限公司 | 15.00 |
| 延安新投环保有限公司 | 15.00 |
| 陕西古建园林建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工秦汉建设投资有限公司 | 15.00 |
| 西安市政公用建设投资集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工基础建设集团有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工城市建设工程有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 15.00 |
| 陕西建工投资项目管理有限公司 | 15.00 |
（ ）根据《中华人民共和国企业所得税法》，科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔 〕 号），《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）等规定，对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属的以下单位减按 15.00%的税率征收企业所得税。
| 子公司名称 | 高新技术企业优惠税率基础信息 | ||
| 证书编号 | 证书有效期 | 2026年1-6月企业所得税税率(%) | |
| 陕西一建智能科技有限公司 | GR202561000775 | 2025年12月19日至2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕建(广州)建设发展有限公司 | GR202444002956 | 2024年11月19日至2027年11月19日 | 15.00 |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | GR202461000211 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工新城建设投资有限公司 | GR202361006179 | 2023年12月13日-2026年12月13日 | 15.00 |
| 陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司 | GR202361005330 | 2023年12月13日-2026年12月13日 | 15.00 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | GR202461000649 | 2024年12月3日至2026年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工第八建设集团有限公司 | GR202361001301 | 2023年11月30日-2026年11月30日 | 15.00 |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | GR202461004194 | 2024年12月23日至2027年12月23日 | 15.00 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | GR202461001919 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工十建汉晟建设工程有限公司 | GR202461002143 | 2024年12月16日至2027年12月16日 | 15.00 |
| 陕西建工沣西建设有限公司 | GR202461004034 | 2024年12月16日至2027年12月16日 | 15.00 |
| 陕西建工第十二建设有限公司 | GR202561001403 | 2025年12月19日至2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建工安康建设工程有限公司 | GR202461001760 | 2024年12月03日至2027年12月03日 | 15.00 |
| 陕西建工第十三建设有限公司 | GR202561001484 | 2025年12月19日-2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建工钢构集团有限公司 | GR202361001553 | 2023年11月30日-2026年11月30日 | 15.00 |
| 陕西建工试验检测工程有限公司 | GR202561000649 | 2025年12月19日至2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | GR202361000522 | 2023年11月29日至2026年11月29日 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司 | GR202461000737 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西省设备安装工程有限公司 | GR202461001629 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工智能科技有限公司 | GR202461001540 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工新能源有限公司 | GR202361000380 | 2023年11月29日至2026年11月29日 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团矿业有限公司 | GR202461000816 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建工安装集团电气科技有限公司 | GR202561000364 | 2025年12月19日-2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建工装配式智造科技有限公司 | GR202561001366 | 2025年12月19日至2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西正诚路桥工程研究院有限公司 | GR202361001041 | 2023年11月29日至2026年11月29日 | 15.00 |
| 陕西建工新型建设有限公司 | GR202561002314 | 2025年12月19日-2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | GR202361004016 | 2023年12月12日-2026年12月12日 | 15.00 |
| 陕西建工集团混凝土有限公司 | GR202361003307 | 2023年12月12日-2026年12月12日 | 15.00 |
| 陕西建工装饰集团有限公司 | GR202461001100 | 2024年12月3日-2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西鼎盛装饰工程有限责任公司 | GR202361004687 | 2023年12月12日-2026年12月12日 | 15.00 |
| 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 | GR202361000360 | 2023年11月29日至2026年11月29日 | 15.00 |
| 陕西省建筑科学研究院有限公司 | GR202461001387 | 2024年12月3日至2027年12月3日 | 15.00 |
| 陕西建科项目管理有限公司(陕西建科建设监理有限责任公司) | GR202461003175 | 2024年12月16日至2027年12月16日 | 15.00 |
| 陕西建科岩土工程有限公司 | GR202561002981 | 2025年12月19日-2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西建科建设特种工程有限公司 | GR202361004319 | 2023年12月12日-2026年12月12日 | 15.00 |
| 陕西省建筑工程质量检测中心有限公司 | GR202361004377 | 2023年12月12日-2026年12月12日 | 15.00 |
| 陕西省建筑科学研究院设计院有限公司 | GR202561001710 | 2025年12月19日-2028年12月19日 | 15.00 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | GR202361000177 | 2023年11月29日至2026年11月29日 | 15.00 |
| 陕西西宇无损检测有限公司 | GR202361001061 | 2023年11月29日-2026年11月29日 | 15.00 |
| 北京石油化工工程有限公司 | GR202411004623 | 2024年12月2日至2027年12月2日 | 15.00 |
（ ）根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）第三条，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。根据上述文件，本公司所属的以下单位享受小微企业税收优惠政策。
| 纳税主体名称 | 2026年1-6月企业所得税税率(%) |
| 陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司 | 20.00 |
| 陕西建工沣一建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西华厦工程技术有限公司 | 20.00 |
| 陕西华厦宝新土地整治有限公司 | 20.00 |
| 华山(青岛)城市建设发展有限公司 | 20.00 |
| 陕西秦东城建工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西五建智享生活科技有限公司 | 20.00 |
| 陕建象雄(西藏)建设有限公司 | 20.00 |
| 赣州鼎宇项目管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工高陵建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西福颖建筑机械有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工第七建设集团工程设计有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工七建集团麟游建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建(运城)建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建运城新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工眉县城市建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西九洲建筑工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 榆林市高科建设工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 陕建(界首)建设发展有限公司 | 20.00 |
| 安徽时泽建设工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工晟鑫建设工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司 | 20.00 |
| 南京秦尧工程建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工渭南交通建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工集团(泰安)投资建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建科工(深圳)建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工机械施工集团矿山工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西安易晟源贸易有限公司 | 20.00 |
| 陕西陕桥电气有限公司 | 20.00 |
| 合阳建安农业光伏有限公司 | 20.00 |
| 甘肃百克尔农牧发展有限公司 | 20.00 |
| 陕西沐阳新能源有限公司 | 20.00 |
| 陇县智新设备制造有限公司 | 20.00 |
| 陇县荣华能源开发有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工新能源储能科技有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工安装集团新环境工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建安工业检测试验有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工绿发科技工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工(韩城)城市服务有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工安装集团消防工程有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工绿能科技有限公司 | 20.00 |
| 靖边绿电新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西绿发能源管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西国基未来检验检测有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工华山城市建设有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工秦华新能源有限公司 | 20.00 |
| 陕西华山路桥城市运营有限公司 | 20.00 |
| 阿勒泰建工有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工防水工程有限公司 | 20.00 |
| 陕建安城(甘肃)建设投资有限公司 | 20.00 |
| 陕西建工发展集团工程有限公司 | 20.00 |
| 陕建西博(西安)工程设计有限公司 | 20.00 |
| 陕西建科建设工程质量检测有限公司 | 20.00 |
| 陕西建科院建设工程咨询有限责任公司 | 20.00 |
| 陕西省建筑工程质量风险管控有限公司 | 20.00 |
| 陕西建研结构设计事务所有限公司 | 20.00 |
| 陕西善宇筑诚工程建设有限公司 | 20.00 |
| 陕建粤莞建设投资有限公司 | 20.00 |
| 陕建秦渝(重庆)建设发展有限公司 | 20.00 |
| 广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司 | 20.00 |
| 陕西高鄂复合高速公路有限公司 | 20.00 |
| 杭州倍华建筑工程有限公司 | 20.00 |
2、 税收优惠 √适用 □不适用 本公司及各子公司享受的税收优惠政策包括：
3、 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 15,667,001.62 | 11,088,243.16 |
| 银行存款 | 19,216,986,132.32 | 32,926,636,760.15 |
| 其他货币资金 | 2,783,302,056.11 | 2,432,540,181.18 |
| 存放财务公司存款 | — | — |
| 合计 | 22,015,955,190.05 | 35,370,265,184.49 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 430,697,259.22 | 374,901,673.08 |
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 元，受限制的货币资金明细：
| 受限货币资金类型 | 期末余额 | 期初余额 |
| 业主监管账户及农民工工资专户 | 2,582,476,789.52 | 4,561,185,692.16 |
| 银行冻结资金 | 1,180,810,101.48 | 2,864,478,075.28 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,757,234,244.33 | 1,009,377,570.50 |
| 信用证保证金 | 179,452,274.82 | 417,688,846.71 |
| 3个月以上定期存款 | 405,941,586.30 | 310,000,000.00 |
| 保函保证金 | 294,090,455.74 | 286,811,669.18 |
| 劳保统筹资金 | 63,559,097.67 | 74,476,394.61 |
| 担保保证金 | 28,565,896.42 | 19,862,110.38 |
| 银行贷款保证金 | 86,054,919.33 | 706,419.26 |
| 履约保证金 | 22,526,588.08 | — |
| 其他 | 169,488,033.64 | 108,144,306.94 |
| 合计 | 6,770,199,987.33 | 9,652,731,085.02 |
其他说明
注：本公司存放在境外的资金汇回未受到限制。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,118,937.24 | 1,315,881.36 |
| 其中: | ||
| 权益工具投资 | 1,118,937.24 | 1,315,881.36 |
| 合计 | 1,118,937.24 | 1,315,881.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 547,562,410.87 | 509,089,603.46 |
| 商业承兑票据 | 900,774,748.00 | 1,563,761,153.10 |
| 减:应收票据减值 | 65,839,954.88 | 144,146,176.92 |
| 合计 | 1,382,497,203.99 | 1,928,704,579.64 |
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | — | 398,603,477.18 |
| 商业承兑票据 | — | 371,601,287.08 |
| 合计 | — | 770,204,764.26 |
(4) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备 | 1,448,337,158.87 | 100.00 | 65,839,954.88 | 4.55 | 1,382,497,203.99 | 2,072,850,756.56 | 100.00 | 144,146,176.92 | 6.95 | 1,928,704,579.64 |
| 其中: | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 547,562,410.87 | 37.81 | — | — | 547,562,410.87 | 509,089,603.46 | 24.56 | — | — | 509,089,603.46 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 商业承兑汇票及应收账款组合2 | 32,843,000.00 | 2.27 | 1,748,920.00 | 5.33 | 31,094,080.00 | 15,949,256.65 | 0.77 | 1,672,834.01 | 10.49 | 14,276,422.64 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合3 | 867,931,748.00 | 59.92 | 64,091,034.88 | 7.38 | 803,840,713.12 | 1,547,811,896.45 | 74.67 | 142,473,342.91 | 9.20 | 1,405,338,553.54 |
| 合计 | 1,448,337,158.87 | 100.00 | 65,839,954.88 | — | 1,382,497,203.99 | 2,072,850,756.56 | 100.00 | 144,146,176.92 | — | 1,928,704,579.64 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 2
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 21,934,000.00 | 658,020.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 10,909,000.00 | 1,090,900.00 | 10.00 |
| 合计 | 32,843,000.00 | 1,748,920.00 | — |
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 3
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 578,319,400.01 | 17,349,582.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 114,737,717.97 | 5,736,885.90 | 5.00 |
| 2-3年 | 122,698,363.77 | 24,539,672.76 | 20.00 |
| 3-4年 | 48,116,194.57 | 14,434,858.38 | 30.00 |
| 4-5年 | 4,060,071.68 | 2,030,035.84 | 50.00 |
| 合计 | 867,931,748.00 | 64,091,034.88 | — |
按组合计提坏账准备的说明
√适用 □不适用
应收票据账龄以原对应的应收账款初始确认日起开始计算
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 商业承兑汇票 | 144,146,176.92 | -78,306,222.04 | — | — | — | 65,839,954.88 |
| 合计 | 144,146,176.92 | -78,306,222.04 | — | — | — | 65,839,954.88 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | — | — |
| 其中:1年以内分项 | — | — |
| 1年以内(含1年) | 75,418,970,905.02 | 78,756,022,539.00 |
| 1年以内小计 | 75,418,970,905.02 | 78,756,022,539.00 |
| 1至2年 | 54,507,956,228.96 | 54,468,839,087.47 |
| 2至3年 | 33,262,009,484.81 | 34,367,062,842.03 |
| 3至4年 | 20,006,659,598.78 | 18,039,988,403.10 |
| 4至5年 | 10,631,721,828.19 | 10,452,297,693.50 |
| 5年以上 | 9,309,428,568.37 | 7,774,101,993.35 |
| 合计 | 203,136,746,614.13 | 203,858,312,558.45 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,820,726,273.86 | 4.83 | 5,143,412,554.12 | 52.37 | 4,677,313,719.74 | 9,856,076,832.71 | 4.83 | 5,189,218,361.44 | 52.65 | 4,666,858,471.27 |
| 按组合计提坏账准备 | 193,316,020,340.27 | 95.17 | 27,662,095,348.12 | 14.31 | 165,653,924,992.15 | 194,002,235,725.74 | 95.17 | 26,579,589,295.73 | 13.70 | 167,422,646,430.01 |
| 其中: | ||||||||||
| 商业承兑汇票及应收账款组合1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 商业承兑汇票及应收账款组合2 | 7,091,449,978.84 | 3.49 | 1,031,271,413.35 | 14.54 | 6,060,178,565.49 | 6,725,375,816.47 | 3.30 | 1,013,746,769.74 | 15.07 | 5,711,629,046.73 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合3 | 186,224,570,361.43 | 91.68 | 26,630,823,934.77 | 14.30 | 159,593,746,426.66 | 187,276,859,909.27 | 91.87 | 25,565,842,525.99 | 13.65 | 161,711,017,383.28 |
| 合计 | 203,136,746,614.13 | 100.00 | 32,805,507,902.24 | / | 170,331,238,711.89 | 203,858,312,558.45 | 100.00 | 31,768,807,657.17 | / | 172,089,504,901.28 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 西安童世界旅游发展有限公司 | 930,817,512.51 | 672,684,223.53 | 72.27 | 预计部分无法收回 |
| 韩城恒大置业有限公司 | 748,595,949.73 | 561,571,962.30 | 75.02 | 预计部分无法收回 |
| 西安恒昌旅游开发有限公司 | 522,118,389.96 | 375,683,171.27 | 71.95 | 预计部分无法收回 |
| 西安天鸿旅游开发有限公司 | 300,118,145.43 | 225,088,609.07 | 75.00 | 预计部分无法收回 |
| 西安长德旅游开发有限公司 | 292,025,090.83 | 219,018,818.13 | 75.00 | 预计部分无法收回 |
| 西安凯景旅游开发有限公司 | 185,111,152.42 | 138,833,364.33 | 75.00 | 预计部分无法收回 |
| 杭州融伦置业有限公司 | 163,452,441.64 | 133,452,441.64 | 81.65 | 预计部分无法收回 |
| 其他单项汇总 | 6,678,487,591.34 | 2,817,079,963.85 | 42.18 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 9,820,726,273.86 | 5,143,412,554.12 | 52.37 | / |
按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 2
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年,以下同) | 4,055,001,196.47 | 121,650,035.90 | 3.00 |
| 1至2年 | 1,327,930,243.93 | 132,793,024.40 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,208,133,687.82 | 362,440,106.34 | 30.00 |
| 3至4年 | 157,287,651.01 | 94,372,590.60 | 60.00 |
| 4至5年 | 115,407,717.45 | 92,326,173.96 | 80.00 |
| 5年以上 | 227,689,482.16 | 227,689,482.15 | 100.00 |
| 合计 | 7,091,449,978.84 | 1,031,271,413.35 | / |
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 3 单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年,以下同) | 70,834,356,520.33 | 2,125,030,695.61 | 3.00 |
| 1至2年 | 52,218,236,604.33 | 2,610,911,830.22 | 5.00 |
| 2至3年 | 30,709,054,237.07 | 6,141,810,847.41 | 20.00 |
| 3至4年 | 18,049,287,707.00 | 5,414,786,312.10 | 30.00 |
| 4至5年 | 8,150,702,086.54 | 4,075,351,043.27 | 50.00 |
| 5年以上 | 6,262,933,206.16 | 6,262,933,206.16 | 100.00 |
| 合计 | 186,224,570,361.43 | 26,630,823,934.77 | / |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 31,768,807,657.17 | 1,110,481,702.78 | 74,552,181.62 | 3,641.25 | 774,365.16 | 32,805,507,902.24 |
| 合计 | 31,768,807,657.17 | 1,110,481,702.78 | 74,552,181.62 | 3,641.25 | 774,365.16 | 32,805,507,902.24 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用
注：本期其他变动系汇差变动所致。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,641.25 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 2,675,538,574.17 | 347,275,820.52 | 3,022,814,394.69 | 1.10 | 606,198,684.23 |
| 西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司 | 2,017,718,135.67 | 16,260,195.44 | 2,033,978,331.11 | 0.74 | 60,612,845.05 |
| 西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司 | 1,429,360,987.03 | 528,194,422.60 | 1,957,555,409.63 | 0.71 | 125,290,520.85 |
| 西安市长安城乡建设开发有限公司 | 880,669,924.91 | 595,024,970.88 | 1,475,694,895.79 | 0.54 | 67,782,412.97 |
| 西安国际足球中心运营管理有限公司 | 1,430,877,581.46 | — | 1,430,877,581.46 | 0.52 | 34,847,930.96 |
| 合计 | 8,434,165,203.24 | 1,486,755,409.44 | 9,920,920,612.68 | 3.61 | 894,732,394.06 |
其他说明： □适用 √不适用
6、 合同资产
(1) 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算资产 | 70,513,595,004.75 | 1,025,290,475.16 | 69,488,304,529.59 | 73,249,015,789.02 | 1,025,471,535.65 | 72,223,544,253.37 |
| 项目质保金 | 1,665,580,394.77 | 31,512,231.98 | 1,634,068,162.79 | 2,176,744,989.69 | 33,950,391.82 | 2,142,794,597.87 |
| 合计 | 72,179,175,399.52 | 1,056,802,707.14 | 71,122,372,692.38 | 75,425,760,778.71 | 1,059,421,927.47 | 74,366,338,851.24 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 906,376,289.28 | 1.26 | 700,438,711.58 | 77.28 | 205,937,577.70 | 891,018,031.75 | 1.18 | 686,748,213.74 | 77.07 | 204,269,818.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 71,272,799,110.24 | 98.74 | 356,363,995.56 | 0.50 | 70,916,435,114.68 | 74,534,742,746.96 | 98.82 | 372,673,713.73 | 0.50 | 74,162,069,033.23 |
| 其中: | ||||||||||
| 组合1:已完工未结算资产 | 69,636,520,236.63 | 96.47 | 348,182,601.19 | 0.50 | 69,288,337,635.44 | 72,387,299,278.43 | 95.97 | 361,936,496.39 | 0.50 | 72,025,362,782.04 |
| 组合2:项目质保金 | 1,636,278,873.61 | 2.27 | 8,181,394.37 | 0.50 | 1,628,097,479.24 | 2,147,443,468.53 | 2.85 | 10,737,217.34 | 0.50 | 2,136,706,251.19 |
| 合计 | 72,179,175,399.52 | 100 | 1,056,802,707.14 | 1.46 | 71,122,372,692.38 | 75,425,760,778.71 | 100 | 1,059,421,927.47 | 1.40 | 74,366,338,851.24 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 易合坊项目 | 52,306,667.88 | 52,306,667.88 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他单项汇总 | 854,069,621.40 | 648,132,043.70 | 75.89 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 906,376,289.28 | 700,438,711.58 | — | / |
按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 1：已完工未结算资产
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 已完工未结算资产 | 69,636,520,236.63 | 348,182,601.19 | 0.50 |
| 合计 | 69,636,520,236.63 | 348,182,601.19 | 0.50 |
组合计提项目：组合 2：项目质保金
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 项目质保金 | 1,636,278,873.61 | 8,181,394.37 | 0.50 |
| 合计 | 1,636,278,873.61 | 8,181,394.37 | 0.50 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4) 本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | 原因 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 | ||||
| 预期信用损失单项计提减值准备 | 686,748,213.74 | 13,690,497.84 | — | — | — | 700,438,711.58 | — |
| 按信用风险组合计提减值准备 | 372,673,713.73 | -16,309,718.17 | — | — | — | 356,363,995.56 | — |
| 合计 | 1,059,421,927.47 | -2,619,220.33 | — | — | — | 1,056,802,707.14 | / |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1) 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 122,183,829.57 | 242,173,149.37 |
| 合计 | 122,183,829.57 | 242,173,149.37 |
(2) 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 380,809,631.43 | — |
| 合计 | 380,809,631.43 | — |
(4) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
截至本期末，本公司应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。
(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8) 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,337,104,286.38 | 66.01 | 1,289,397,014.34 | 63.91 |
| 1至2年 | 353,352,321.52 | 17.44 | 566,620,664.44 | 28.08 |
| 2至3年 | 269,855,837.16 | 13.32 | 121,072,998.52 | 6.00 |
| 3年以上 | 65,498,395.62 | 3.23 | 40,540,138.03 | 2.01 |
| 合计 | 2,025,810,840.68 | 100.00 | 2,017,630,815.33 | 100.00 |
账龄超过 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截至资产负债表日，本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 36,012,176.80 | 1.78 |
| 厦门建益达有限公司 | 33,347,979.31 | 1.65 |
| 西安恒宇水电安装工程有限公司 | 25,693,844.86 | 1.27 |
| 西安航空产业基地物流有限公司 | 21,130,771.45 | 1.04 |
| 西安市长安天然气有限公司 | 15,241,445.96 | 0.75 |
| 合计 | 131,426,218.38 | 6.49 |
其他说明 □适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | — | — |
| 应收股利 | 846,854.69 | 316,711.36 |
| 其他应收款 | 8,953,008,997.14 | 8,691,516,598.47 |
| 合计 | 8,953,855,851.83 | 8,691,833,309.83 |
其他说明： □适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1) 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 陕西建工大王混凝土有限公司 | 664,215.45 | 316,711.36 |
| 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 182,639.24 | — |
| 合计 | 846,854.69 | 316,711.36 |
(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | — | — |
| 其中:1年以内分项 | — | — |
| 1年以内(含1年) | 3,446,120,140.71 | 3,169,588,177.88 |
| 1年以内小计 | 3,446,120,140.71 | 3,169,588,177.88 |
| 1至2年 | 2,728,957,499.29 | 2,724,293,565.46 |
| 2至3年 | 1,881,344,651.61 | 1,927,375,145.22 |
| 3至4年 | 1,441,140,718.62 | 1,701,328,982.04 |
| 4至5年 | 1,432,432,367.14 | 1,161,270,770.90 |
| 5年以上 | 1,670,939,462.81 | 1,515,179,635.61 |
| 合计 | 12,600,934,840.18 | 12,199,036,277.11 |
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 5,621,385,934.94 | 5,728,647,859.64 |
| 陕建控股合并范围内关联方往来款 | 350,353,218.60 | 354,716,301.45 |
| 应收暂付往来款项 | 6,479,958,743.66 | 5,968,261,692.37 |
| 备用金 | 149,236,942.98 | 147,410,423.65 |
| 合计 | 12,600,934,840.18 | 12,199,036,277.11 |
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2026年1月1日余额 | 2,552,727,384.29 | — | 954,792,294.35 | 3,507,519,678.64 |
| 2026年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | — | — | — | — |
| --转回第二阶段 | — | — | — | — |
| --转回第一阶段 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 187,654,522.10 | — | -40,740,833.32 | 146,913,688.78 |
| 本期转回 | — | — | 144,101.00 | 144,101.00 |
| 本期转销 | — | — | — | — |
| 本期核销 | 5,952,368.11 | — | — | 5,952,368.11 |
| 其他变动 | -411,055.27 | — | — | -411,055.27 |
| 2026年6月30日余额 | 2,734,018,483.01 | — | 913,907,360.03 | 3,647,925,843.04 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 3,507,519,678.64 | 146,913,688.78 | 144,101.00 | 5,952,368.11 | -411,055.27 | 3,647,925,843.04 |
| 合计 | 3,507,519,678.64 | 146,913,688.78 | 144,101.00 | 5,952,368.11 | -411,055.27 | 3,647,925,843.04 |
注:本期其他变动系汇差变动所致。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,952,368.11 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 汉中市投资控股集团有限公司 | 314,140,000.00 | 2.49 | 押金、保证金 | 注1 | 127,385,039.22 |
| 西安市长安城乡建设开发有限公司 | 254,917,512.24 | 2.02 | 押金、保证金 | 1年以内 | 7,749,755.58 |
| 汉中市汉台区城市投资集团有限公司 | 209,050,313.20 | 1.66 | 押金、保证金 | 注2 | 125,339,513.57 |
| 咸阳高科建设开发有限责任公司 | 205,320,000.00 | 1.63 | 押金、保证金 | 1年以内 | 81,359,600.00 |
| 西安市高新区创新城市建设发展有限公司 | 202,324,360.33 | 1.61 | 押金、保证金 | 1年至2年 | 10,116,218.02 |
| 合计 | 1,185,752,185.77 | 9.41 | — | — | 351,950,126.39 |
注 1：本集团期末应收汉中市投资控股集团有限公司 314,140,000.00 元，其中：账龄 1 年以内31,100,000.00 元；账龄 1 年至 2 年 48,680,377.34 元；账龄 2 年至 3 年 28,359,622.66 元；账龄 3 年至 4 年 6,000,000.00 元；账龄 4 年至 5 年 200,000,000.00 元；
注 2：本集团期末应收汉中市汉台区城市投资集团有限公司 209,050,313.20 元，其中：账龄1年以内 48,502,188.20 元；账龄 1 年至 2 年 20,265,625.00 元；账龄 2 年至 3 年 21,354,166.66 元；账龄3 年至 4 年 140,000.00 元；账龄 4 年至 5 年 460,000.00 元；账龄 5 年以上 118,328,333.34 元。
(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,318,065,126.95 | 617,609.20 | 1,317,447,517.75 | 1,049,316,254.96 | 617,609.20 | 1,048,698,645.76 |
| 自制半成品及在产品 | 41,099,952.20 | 6,043,674.91 | 35,056,277.29 | 20,684,729.56 | 4,043,674.91 | 16,641,054.65 |
| 库存商品 | 457,606,010.29 | 7,188,789.75 | 450,417,220.54 | 446,261,930.37 | 7,188,789.75 | 439,073,140.62 |
| 周转材料 | 334,248,343.69 | 373,760.21 | 333,874,583.48 | 452,620,073.09 | 373,760.21 | 452,246,312.88 |
| 包装物、低值易耗品 | 246,784.86 | — | 246,784.86 | 684,980.20 | — | 684,980.20 |
| 发出商品 | 53,548,062.24 | 32,011,577.99 | 21,536,484.25 | 59,569,697.57 | 26,970,036.31 | 32,599,661.26 |
| 其他 | 335,340,867.46 | — | 335,340,867.46 | 309,826,536.56 | — | 309,826,536.56 |
合计 2,540,155,147.69 46,235,412.06 2,493,919,735.63 2,338,964,202.31 39,193,870.38 2,299,770,331.93
(2) 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 617,609.20 | — | — | — | — | 617,609.20 |
| 自制半成品及在产品 | 4,043,674.91 | 2,000,000.00 | — | — | — | 6,043,674.91 |
| 库存商品 | 7,188,789.75 | — | — | — | — | 7,188,789.75 |
| 周转材料 | 373,760.21 | — | — | — | — | 373,760.21 |
| 包装物、低值易耗品 | — | — | — | — | — | — |
| 发出商品 | 26,970,036.31 | 5,041,541.68 | — | — | — | 32,011,577.99 |
| 合计 | 39,193,870.38 | 7,041,541.68 | — | — | — | 46,235,412.06 |
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 19,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 19,600,000.00 | 10,000,000.00 |
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证、待抵扣增值税 | 2,527,348,871.23 | 2,012,327,051.56 |
| 预缴的企业所得税 | 76,887,481.47 | 14,458,605.56 |
| 预缴的其他税费 | 20,371,181.25 | 58,393,181.99 |
| 合计 | 2,624,607,533.95 | 2,085,178,839.11 |
补偿性资产相关信息
□适用 √不适用
14、 债权投资
(1) 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 大额存单 | 276,333,763.90 | — | 276,333,763.90 | 281,678,888.91 | — | 281,678,888.91 |
| 企业债券 | 56,000,000.00 | — | 56,000,000.00 | 54,000,000.00 | — | 54,000,000.00 |
| 信保基金 | — | — | — | 14,600,000.00 | — | 14,600,000.00 |
| 合计 | 332,333,763.90 | — | 332,333,763.90 | 350,278,888.91 | — | 350,278,888.91 |
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款建筑业务 | 752,289,776.45 | 3,761,448.88 | 748,528,327.57 | 736,741,747.58 | 3,683,708.74 | 733,058,038.84 |
| PPP、BT项目 | 13,868,146,786.69 | 69,340,733.93 | 13,798,806,052.76 | 13,824,544,936.21 | 69,122,724.68 | 13,755,422,211.53 |
| PPP 项目投资款 | 97,467,000.00 | 487,335.00 | 96,979,665.00 | 97,467,000.00 | 487,335.00 | 96,979,665.00 |
| 质保金 | — | — | — | 3,000,000.00 | 15,000.00 | 2,985,000.00 |
| 合计 | 14,717,903,563.14 | 73,589,517.81 | 14,644,314,045.33 | 14,661,753,683.79 | 73,308,768.42 | 14,588,444,915.37 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2026年1月1日余额 | 73,308,768.42 | — | — | 73,308,768.42 |
| 2026年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | — | — | — | — |
| --转回第二阶段 | — | — | — | — |
| --转回第一阶段 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 280,749.39 | — | — | 280,749.39 |
| 本期转回 | — | — | — | — |
| 本期转销 | — | — | — | — |
| 本期核销 | — | — | — | — |
| 其他变动 | — | — | — | — |
| 2026年6月30日余额 | 73,589,517.81 | — | — | 73,589,517.81 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 长期应收款坏账准备 | 73,308,768.42 | 280,749.39 | — | — | — | 73,589,517.81 |
| 合计 | 73,308,768.42 | 280,749.39 | — | — | — | 73,589,517.81 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、联营企业 | ||||||||||||
| 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 141,372,699.88 | — | — | — | -54,724.66 | — | — | — | — | — | 141,317,975.22 | — |
| 陕西分布式能源股份有限公司 | 48,187,954.75 | — | — | — | -660,663.70 | — | 22,794.00 | — | — | — | 47,550,085.05 | — |
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 966,280,643.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 966,280,643.20 | — |
| 陕西建工高陵水务有限公司 | 67,138,704.62 | — | — | — | -6,456,956.55 | — | — | — | — | — | 60,681,748.07 | — |
| 陕西能源化工交易所股份有限公司 | 26,958,014.45 | — | — | — | 2,279,693.67 | — | — | — | — | — | 29,237,708.12 | — |
| 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | 872,789,304.26 | — | — | — | -5,740,724.03 | — | — | — | — | — | 867,048,580.23 | — |
| 西安三学街建设运营管理有限公司 | 10,308,535.63 | — | — | — | -301,182.42 | — | -281.92 | — | — | — | 10,007,071.29 | — |
| 西安市市政建设(集团)有限公司 | 36,951,515.49 | — | — | — | -3,941,426.30 | — | -83,020.48 | — | — | — | 32,927,068.71 | — |
| 西安小雁塔景区运营管理有限公司 | 34,545,129.57 | — | — | — | -2,599,729.80 | — | — | — | — | — | 31,945,399.77 | — |
| 西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司 | 112,105,981.93 | — | — | — | -2,764.53 | — | — | — | — | — | 112,103,217.40 | — |
| 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 773,499,459.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 773,499,459.16 | — |
| 西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司 | 79,045,942.97 | — | — | — | -3,836,794.52 | — | — | — | — | — | 75,209,148.45 | — |
| 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 677,154.24 | — | — | — | -8,611.94 | — | — | — | — | — | 668,542.30 | — |
| 陕西建工高科建设投资有限公司 | 64,959,841.20 | — | — | — | 374,599.21 | — | -365,361.02 | — | — | — | 64,969,079.39 | — |
| 噶尔县盛丰项目管理有限公司 | 37,484,874.02 | — | — | — | -242,258.48 | — | — | — | — | — | 37,242,615.54 | — |
| 西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙) | 19,352,784.28 | — | — | — | -297,988.03 | — | — | — | — | — | 19,054,796.25 | — |
| 陕西咸正通实业有限公司 | 7,996,008.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,996,008.36 | — |
| 陕西灞桥产业投资有限公司 | 78,402,167.11 | — | — | — | 1,002,302.11 | — | — | — | — | — | 79,404,469.22 | — |
| 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 12,859,122.54 | — | — | — | 576,876.61 | — | — | 182,639.23 | — | — | 13,253,359.92 | — |
| 陕西交控市政路桥建设有限公司 | 1,438,674.21 | — | — | 1,438,674.21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 5,218,591.40 | — | — | — | 170,895.59 | — | — | — | — | — | 5,389,486.99 | — |
| 韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙) | 116,684,509.79 | — | — | — | 18,850.07 | — | — | — | — | — | 116,703,359.86 | — |
| 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 2,883,605.08 | — | — | — | -490,177.68 | — | 12,862.44 | — | — | — | 2,406,289.84 | — |
| 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 25,693,486.97 | — | — | — | -1,620,416.88 | — | — | — | — | — | 24,073,070.09 | — |
| 陕西汉圆装配式建筑有限公司 | 478,817.33 | — | — | — | -16,459.86 | — | — | — | — | — | 462,357.47 | — |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 3,389,488.77 | — | — | — | 5,897.76 | — | -3,231.94 | — | — | — | 3,392,154.59 | — |
| 陕西渭河生态陕建建材发展有限公司 | 84,794.56 | — | — | — | -781,122.44 | — | — | — | — | — | -696,327.88 | — |
| 宁国运浩能新能源(盐池县)有限公司 | 49,000,001.00 | — | 80,000,000.00 | — | — | — | -3,401.00 | — | — | — | 128,996,600.00 | — |
| 大安华云土地综合治理有限公司 | 6,850,500.24 | — | — | — | — | — | 10,248.71 | — | — | — | 6,860,748.95 | — |
| 镇赉华云土地综合治理有限公司 | 137,818.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137,818.98 | — |
| 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 15,383,021.93 | — | — | — | 157,913.74 | — | — | — | — | — | 15,540,935.67 | — |
| 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 1,625,803.53 | — | — | — | 307,168.38 | — | — | — | — | — | 1,932,971.91 | — |
| 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | 1,368,412.19 | — | — | — | -528,824.09 | — | — | 101,271.25 | — | — | 738,316.85 | — |
| 榆林高新能研院工程技术有限公司 | 11,476,699.53 | — | — | — | -1,592,146.41 | — | — | — | — | — | 9,884,553.12 | — |
| 海南新陕建材有限公司 | 1,112,761.30 | — | — | — | -23,025.32 | — | -3,733.48 | — | — | — | 1,086,002.50 | — |
| 陕西建工混凝土临潼有限公司 | 14,556,603.09 | — | — | — | 191,398.05 | — | — | 480,361.19 | — | — | 14,267,639.95 | — |
| 陕西建工大王混凝土有限公司 | 10,614,986.36 | — | — | — | -1,310,429.08 | — | — | 347,504.09 | — | — | 8,957,053.19 | — |
| 河南豫安公路有限公司 | 17,251,516.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,251,516.84 | — |
| 陕西洋西镇川高速公路有限公司 | 58,000,000.00 | — | 56,336,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | 114,336,000.00 | — |
| 高碑店市欣禾兴城市建设有限公司 | 13,923,810.86 | — | — | — | -2,099.50 | — | — | — | — | — | 13,921,711.36 | — |
| 陕西延长石油能源化工工程有限公司 | 128,263,069.59 | — | — | — | 226,712.79 | — | — | — | — | — | 128,489,782.38 | — |
| 庆阳市中源华和农田建设有限公司 | — | — | 2,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | 2,000,000.00 | — |
| 延安锦安置业有限公司 | — | — | 750,000.00 | — | -4,550.22 | — | — | — | — | — | 745,449.78 | — |
| 熵控大成(北京)科技有限公司 | — | — | 661,500.00 | — | -186.11 | — | -114.75 | — | — | — | 661,199.14 | — |
| 陕西建工(澳门)有限公司 | — | — | 4,393,793.29 | — | — | — | — | — | — | — | 4,393,793.29 | — |
| 陕西建工哈萨克斯坦有限公司 | — | — | 153,508.35 | — | — | — | — | — | — | — | 153,508.35 | — |
| 合计 | 3,876,352,811.21 | — | 144,294,801.64 | 1,438,674.21 | -25,200,954.57 | — | -413,239.44 | 1,111,775.76 | — | — | 3,992,482,968.87 | — |
(2) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 陕西信用增进有限责任公司 | 155,512,200.00 | — | — | — | — | — | 155,512,200.00 | — | 44,992,696.24 | — | 非交易目的持有 |
| 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 10,545,300.00 | — | — | — | — | — | 10,545,300.00 | — | 23,386.00 | 420,300.00 | 非交易目的持有 |
| 韩城社会福利园投资有限责任公司 | 3,188,300.00 | — | — | — | — | — | 3,188,300.00 | — | — | 8,500.00 | 非交易目的持有 |
| 苏环(扬州江都)水务有限公司 | 1,365,100.00 | — | — | — | — | — | 1,365,100.00 | — | 89,520.00 | - | 非交易目的持有 |
| 陕西建达新能源有限责任公司 | 350,000.00 | — | — | — | — | — | 350,000.00 | — | — | — | 非交易目的持有 |
| 山西洪大高速公路管理有限公司 | 2,244,000.00 | 22,880,000.00 | — | — | — | — | 25,124,000.00 | — | — | — | 非交易目的持有 |
| 陕西洋西镇川高速公路有限公司 | — | 2,012,000.00 | — | — | — | — | 2,012,000.00 | — | — | — | 非交易目的持有 |
| 北京华福工程有限公司 | 43,534.32 | — | — | — | — | — | 43,534.32 | — | — | — | 非交易目的持有 |
| 陕西建工金牛集团股份有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,000,000.00 | 非交易目的持有 |
| 石泉汉江四桥建设项目有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,721,300.00 | 非交易目的持有 |
| 黑龙江龙涤股份有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,400,000.00 | 非交易目的持有 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 99,235,200.00 | — | — | — | — | — | 99,235,200.00 | — | 44,796,168.00 | — | 非交易目的持有 |
| 合计 | 272,483,634.32 | 24,892,000.00 | — | — | — | — | 297,375,634.32 | — | 89,901,770.24 | 8,550,100.00 | — |
注：本期无其他权益工具投资终止确认事项，不涉及终止确认有关的投资变动，公允价值变动均为期末存续持有投资形成。
(2) 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,601,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
| 其中:其他 | 2,601,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
| 合计 | 2,601,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
其他说明：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他: | — | — |
| 西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙) | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 西安高新区科融城市建设发展合伙企业(有限合伙) | 643,200,000.00 | 647,000,000.00 |
| 陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙) | 329,000,000.00 | 334,000,000.00 |
| 西安星煜未来商业运营管理合伙企业(有限合伙) | 108,800,000.00 | 109,000,000.00 |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 2,601,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 2,598,373,348.86 | 8,089,080.39 | 2,606,462,429.25 |
| 2.本期增加金额 | 230,520.34 | — | 230,520.34 |
| (1)外购 | 230,520.34 | — | 230,520.34 |
| (2)存货\固定资产\在建工程转入 | — | — | — |
| (3)企业合并增加 | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | 21,264,189.00 | — | 21,264,189.00 |
| (1)处置 | 16,484,934.44 | — | 16,484,934.44 |
| (2)其他转出 | 4,779,254.56 | — | 4,779,254.56 |
| 4.期末余额 | 2,577,339,680.20 | 8,089,080.39 | 2,585,428,760.59 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 475,118,861.63 | 808,907.99 | 475,927,769.62 |
| 2.本期增加金额 | 42,617,047.23 | 80,890.80 | 42,697,938.03 |
| (1)计提或摊销 | 42,617,047.23 | 80,890.80 | 42,697,938.03 |
| 3.本期减少金额 | 1,691,890.81 | — | 1,691,890.81 |
| (1)处置 | — | — | — |
| (2)其他转出 | 1,691,890.81 | — | 1,691,890.81 |
| 4.期末余额 | 516,044,018.05 | 889,798.79 | 516,933,816.84 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | — | — | — |
| 2.本期增加金额 | — | — | — |
| (1)计提 | — | — | — |
| 3、本期减少金额 | — | — | — |
| (1)处置 | — | — | — |
| (2)其他转出 | — | — | — |
| 4.期末余额 | — | — | — |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,061,295,662.15 | 7,199,281.60 | 2,068,494,943.75 |
| 2.期初账面价值 | 2,123,254,487.23 | 7,280,172.40 | 2,130,534,659.63 |
注:其他转出系转入固定资产
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋、建筑物 | 177,967,590.94 | 正在办理中 |
(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,655,324,185.75 | 4,445,656,189.07 |
| 固定资产清理 | — | — |
| 合计 | 4,655,324,185.75 | 4,445,656,189.07 |
固定资产
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公及电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值: | |||||||
| 1.期初余额 | 4,388,909,502.25 | 1,835,404,842.82 | 285,219,662.72 | 365,787,330.95 | 607,884,951.74 | 1,475,896.84 | 7,484,682,187.32 |
| 2.本期增加金额 | 309,366,639.38 | 13,913,878.62 | 6,569,478.62 | 19,026,182.46 | 163,273,549.35 | — | 512,149,728.43 |
| (1)购置 | 253,300,238.62 | 14,157,203.35 | 6,571,351.55 | 19,475,072.92 | 3,925,002.26 | — | 297,428,868.70 |
| (2)在建工程转入 | 51,517,287.80 | — | — | — | 159,348,547.09 | — | 210,865,834.89 |
| (3)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — | — |
| (4)投资性房地产转入 | 4,779,254.56 | — | — | — | — | — | 4,779,254.56 |
| (5)汇差调整 | -230,141.60 | -243,324.73 | -1,872.93 | -448,890.46 | — | — | -924,229.72 |
| 3.本期减少金额 | 68,999,495.73 | 23,213,890.40 | 3,690,390.98 | 19,124,121.75 | 7,830,225.47 | 197,104.87 | 123,055,229.20 |
| (1)处置或报废 | 68,999,495.73 | 23,213,890.40 | 3,690,390.98 | 19,124,121.75 | 7,830,225.47 | 197,104.87 | 123,055,229.20 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — | — |
| (3)转入投资性房地产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 4,629,276,645.90 | 1,826,104,831.04 | 288,098,750.36 | 365,689,391.66 | 763,328,275.62 | 1,278,791.97 | 7,873,776,686.55 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,260,463,849.71 | 1,103,283,685.81 | 232,311,902.93 | 275,580,008.95 | 101,590,141.04 | — | 2,973,229,588.44 |
| 2.本期增加金额 | 120,012,278.58 | 55,002,716.99 | 13,238,008.79 | 15,251,069.44 | 19,012,426.19 | — | 222,516,499.99 |
| (1)计提 | 118,133,061.67 | 55,246,041.72 | 13,236,153.25 | 15,699,959.90 | 19,012,426.19 | — | 221,327,642.73 |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — | — |
| (3)其他增加 | — | — | — | — | — | — | — |
| (4)投资性房地产转入 | 1,691,890.81 | — | — | — | — | — | 1,691,890.81 |
| (5)汇差调整 | 187,326.10 | -243,324.73 | 1,855.54 | -448,890.46 | — | — | -503,033.55 |
| 3.本期减少金额 | 8,429,820.34 | 13,603,944.58 | 2,716,903.72 | 15,995,330.82 | 2,343,997.98 | — | 43,089,997.44 |
| (1)处置或报废 | 8,429,820.34 | 13,603,944.58 | 2,716,903.72 | 15,995,330.82 | 2,343,997.98 | — | 43,089,997.44 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — | — |
| (3)转入投资性房地产 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 1,372,046,307.95 | 1,144,682,458.22 | 242,833,008.00 | 274,835,747.57 | 118,258,569.25 | — | 3,152,656,090.99 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 2,610,578.59 | 63,185,831.22 | — | — | — | — | 65,796,409.81 |
| 2.本期增加金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| (1)计提 | — | — | — | — | — | — | — |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — | — |
| (3)其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| (1)处置或报废 | — | — | — | — | — | — | — |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 2,610,578.59 | 63,185,831.22 | — | — | — | — | 65,796,409.81 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 3,254,619,759.36 | 618,236,541.60 | 45,265,742.36 | 90,853,644.09 | 645,069,706.37 | 1,278,791.97 | 4,655,324,185.75 |
| 2.期初账面价值 | 3,125,835,073.95 | 668,935,325.79 | 52,907,759.79 | 90,207,322.00 | 506,294,810.70 | 1,475,896.84 | 4,445,656,189.07 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 257,399,176.77 | 正在办理中 |
(5) 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,441,075,635.20 | 1,240,468,186.98 |
| 工程物资 | — | — |
| 合计 | 1,441,075,635.20 | 1,240,468,186.98 |
单位：元币种：人民币
在建工程
(1) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 陕建新悦府 | 313,766,367.98 | — | 313,766,367.98 | 303,906,366.00 | — | 303,906,366.00 |
| 延安海丽金爵项目 | 255,179,358.00 | — | 255,179,358.00 | 255,179,358.00 | — | 255,179,358.00 |
| 陕西建安风光新能源有限公司10万千瓦风电发电项目(一期) | 221,729,868.05 | — | 221,729,868.05 | 169,185,700.77 | — | 169,185,700.77 |
| 陕建新能源科研办公楼项目 | 143,637,115.57 | — | 143,637,115.57 | 120,261,132.91 | — | 120,261,132.91 |
| 信息安全与智能制造烟台研发基地项目 | 113,084,815.35 | — | 113,084,815.35 | 113,084,815.35 | — | 113,084,815.35 |
| 神木市旭华电缆制造厂项目 | 110,014,120.21 | — | 110,014,120.21 | 109,944,785.44 | — | 109,944,785.44 |
| 岐山县生活垃圾无害化处理热电联产项目 | 69,110,653.94 | — | 69,110,653.94 | 6,213,376.35 | — | 6,213,376.35 |
| 零星项目 | 216,399,065.87 | 1,845,729.77 | 214,553,336.10 | 164,538,381.93 | 1,845,729.77 | 162,692,652.16 |
| 合计 | 1,442,921,364.97 | 1,845,729.77 | 1,441,075,635.20 | 1,242,313,916.75 | 1,845,729.77 | 1,240,468,186.98 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 陕建新悦府 | 643,390,300.00 | 303,906,366.00 | 9,860,001.98 | — | — | 313,766,367.98 | 49.00 | 49.00 | — | — | — | 自筹 |
| 延安海丽金爵项目 | 270,279,408.00 | 255,179,358.00 | — | — | — | 255,179,358.00 | 93.00 | 93.00 | — | — | — | 自筹 |
| 陕西建安风光新能源有限公司10万千瓦风电发电项目(一期) | 550,000,000.00 | 169,185,700.77 | 211,892,714.37 | 159,348,547.09 | — | 221,729,868.05 | 40.00 | 40.00 | 8,231,901.09 | 4,885,659.33 | 3.70 | 融资租赁借款 |
| 陕建新能源科研办公楼项目 | 178,000,000.00 | 120,261,132.91 | 23,375,982.66 | — | — | 143,637,115.57 | 95.00 | 97.00 | — | — | — | 自筹 |
| 信息安全与智能制造烟台研发基地项目 | 220,084,815.35 | 113,084,815.35 | — | — | — | 113,084,815.35 | 51.38 | 51.38 | — | — | — | 自筹 |
| 神木市旭华电缆制造厂项目 | 198,270,900.00 | 109,944,785.44 | 69,334.77 | — | — | 110,014,120.21 | 58.00 | 58.05 | — | — | — | 自筹 |
| 岐山县生活垃圾无害化处理热电联产项目 | 380,023,200.00 | 6,213,376.35 | 62,897,277.59 | — | — | 69,110,653.94 | 23.52 | 23.52 | 718,602.60 | 718,602.60 | 2.90 | 自筹;固定资产暨项目融资借款 |
| 零星项目 | 7,185,873,848.76 | 164,538,381.93 | 111,145,865.59 | 51,517,287.80 | 7,767,893.85 | 216,399,065.87 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 9,625,922,472.11 | 1,242,313,916.75 | 419,241,176.96 | 210,865,834.89 | 7,767,893.85 | 1,442,921,364.97 | — | — | 8,950,503.69 | 5,604,261.93 | — | — |
注：其他减少主要系转入长期待摊费用-临时设施所致，转入长期待摊费用-临设金额为 7,767,893.85。
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 陕西建工装配式智造科技有限公司二期房建设项目 | 475,339.80 | — | — | 475,339.80 | 无法达到预定可使用状态 |
| 陇县华能 50MWp 农光综合利用光伏项目养殖场改造工程 | 1,370,389.97 | — | — | 1,370,389.97 | 无法达到预定可使用状态 |
| 合计 | 1,845,729.77 | — | — | 1,845,729.77 | — |
(4) 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 312,467,418.00 | 11,377,653.40 | 18,843,404.71 | 342,688,476.11 |
| 2.本期增加金额 | 7,932,511.35 | 2,384.90 | — | 7,934,896.25 |
| (1)新增租入 | 7,932,511.35 | 2,384.90 | — | 7,934,896.25 |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | 18,600,217.17 | — | — | 18,600,217.17 |
| (1)租赁合同到期或提前终止 | 18,600,217.17 | — | — | 18,600,217.17 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 301,799,712.18 | 11,380,038.30 | 18,843,404.71 | 332,023,155.19 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 163,270,766.08 | 9,620,483.93 | 4,944,392.47 | 177,835,642.48 |
| 2.本期增加金额 | 14,931,797.59 | 1,517,551.05 | 497,940.60 | 16,947,289.24 |
| (1)计提或摊销 | 14,931,797.59 | 1,517,551.05 | 497,940.60 | 16,947,289.24 |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | 16,748,763.47 | — | — | 16,748,763.47 |
| (1)租赁合同到期或提前终止 | 16,748,763.47 | — | — | 16,748,763.47 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 161,453,800.20 | 11,138,034.98 | 5,442,333.07 | 178,034,168.25 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | — | — | — | — |
| 2.本期增加金额 | — | — | — | — |
| (1)计提 | — | — | — | — |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | — | — | — | — |
| (1)处置 | — | — | — | — |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | — | — | — | — |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 140,345,911.98 | 242,003.32 | 13,401,071.64 | 153,988,986.94 |
| 2.期初账面价值 | 149,196,651.92 | 1,757,169.47 | 13,899,012.24 | 164,852,833.63 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利技术 | 特许经营权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,574,671,184.29 | 269,283,177.45 | 9,796,250.24 | 4,687,866,864.71 | 2,987,522.41 | 6,544,604,999.10 |
| 2.本期增加金额 | 56,368,350.00 | 11,711,137.08 | 8,200.00 | 80,655,814.43 | 74,582.82 | 148,818,084.33 |
| (1)购置 | 56,368,350.00 | 11,711,137.08 | 8,200.00 | 80,655,814.43 | 74,582.82 | 148,818,084.33 |
| (2)内部研发 | — | — | — | — | — | — |
| (3)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | 365,680.03 | 671,090.96 | — | — | — | 1,036,770.99 |
| (1)处置 | 365,680.03 | 671,090.96 | — | — | — | 1,036,770.99 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 1,630,673,854.26 | 280,323,223.57 | 9,804,450.24 | 4,768,522,679.14 | 3,062,105.23 | 6,692,386,312.44 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 337,821,992.22 | 187,358,384.57 | 9,357,895.03 | 521,844,745.62 | 475,991.99 | 1,056,859,009.43 |
| 2.本期增加金额 | 20,007,192.20 | 9,096,984.28 | 50,954.08 | 79,624,818.51 | 70,069.53 | 108,850,018.60 |
| (1)计提 | 20,007,192.20 | 9,096,984.28 | 50,954.08 | 79,624,818.51 | 70,069.53 | 108,850,018.60 |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | 272,784.04 | 543,659.38 | — | — | — | 816,443.42 |
| (1)处置 | 272,784.04 | 543,659.38 | — | — | — | 816,443.42 |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | 357,556,400.38 | 195,911,709.47 | 9,408,849.11 | 601,469,564.13 | 546,061.52 | 1,164,892,584.61 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | — | — | — | 8,996,300.00 | — | 8,996,300.00 |
| 2.本期增加金额 | — | — | — | — | — | — |
| (1)计提 | — | — | — | — | — | — |
| (2)企业合并增加 | — | — | — | — | — | — |
| 3.本期减少金额 | — | — | — | — | — | — |
| (1)处置 | — | — | — | — | — | — |
| (2)企业合并减少 | — | — | — | — | — | — |
| 4.期末余额 | — | — | — | 8,996,300.00 | — | 8,996,300.00 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,273,117,453.88 | 84,411,514.10 | 395,601.13 | 4,158,056,815.01 | 2,516,043.71 | 5,518,497,427.83 |
| 2.期初账面价值 | 1,236,849,192.07 | 81,924,792.88 | 438,355.21 | 4,157,025,819.09 | 2,511,530.42 | 5,478,749,689.67 |
(2) 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 16,177,639.74 | 正在办理中 |
(4) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1) 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 21,995,178.66 | — | — | 21,995,178.66 |
| 陕西建工装配式智造科技有限公司 | 1,470,683.01 | — | — | 1,470,683.01 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 8,157,268.98 | — | — | 8,157,268.98 |
| 陕西汉丰华邑实业有限公司 | 3,097,093.64 | — | — | 3,097,093.64 |
| 合计 | 34,720,224.29 | — | — | 34,720,224.29 |
(2) 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 陕西建工新基建建设有限公司 | — | — | — | — |
| 陕西建工装配式智造科技有限公司 | 1,470,683.01 | — | — | 1,470,683.01 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 8,157,268.98 | — | — | 8,157,268.98 |
| 陕西汉丰华邑实业有限公司 | 3,097,093.64 | — | — | 3,097,093.64 |
| 合计 | 12,725,045.63 | — | — | 12,725,045.63 |
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 包含商誉的资产组;独立现金流及协同效应 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4) 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因□适用 √不适用
(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 84,965,139.34 | 1,227,048.37 | 10,729,030.47 | — | 75,463,157.24 |
| 临时设施 | 334,199,367.83 | 7,509,875.05 | 47,915,361.18 | — | 293,793,881.70 |
| 其他 | 129,066,242.82 | 7,096,036.51 | 3,359,846.90 | — | 132,802,432.43 |
| 合计 | 548,230,749.99 | 15,832,959.93 | 62,004,238.55 | — | 502,059,471.37 |
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 36,607,528,562.19 | 5,550,603,424.33 | 35,718,325,185.73 | 5,416,775,868.35 |
| 应付职工辞退及离职后福利 | 778,136,614.75 | 117,047,547.63 | 788,390,000.00 | 118,284,500.00 |
| 预计负债 | 1,541,566,940.69 | 229,765,470.78 | 1,390,337,078.46 | 210,059,791.48 |
| 尚未发放的工资 | 49,762,119.63 | 7,464,317.94 | 81,252,191.48 | 12,187,828.72 |
| 内部交易未实现利润 | 294,932,206.47 | 44,239,830.97 | 294,932,206.47 | 44,239,830.97 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 8,475,884.31 | 1,271,382.65 | 48,048,376.76 | 7,207,256.52 |
| 租赁负债 | 128,231,353.47 | 25,288,374.66 | 105,993,363.03 | 17,529,149.20 |
| 合计 | 39,408,633,681.51 | 5,975,680,348.96 | 38,427,278,401.93 | 5,826,284,225.24 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并公允价值调整 | 16,365,476.00 | 3,165,600.35 | 28,029,196.74 | 5,002,520.90 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 49,692,551.60 | 7,453,882.74 | 49,692,551.60 | 7,453,882.74 |
| 固定资产一次性税前扣除 | 34,842,856.22 | 5,469,665.16 | 34,842,856.22 | 5,226,428.43 |
| 计入资本公积的资产评估增值 | 21,545,741.64 | 3,945,582.77 | 14,712,985.72 | 2,206,947.86 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 81,634.00 | 12,245.10 | 81,634.00 | 12,245.10 |
| 使用权资产 | 136,046,209.24 | 22,434,571.58 | 141,818,074.14 | 23,220,989.49 |
| 合计 | 258,574,468.70 | 42,481,547.70 | 269,177,298.42 | 43,123,014.52 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,229,208,771.88 | 1,091,741,653.59 |
| 可抵扣亏损 | 2,882,905,300.66 | 3,297,728,710.41 |
| 合计 | 4,112,114,072.54 | 4,389,470,364.00 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2026 年 | 88,644,517.08 | 154,323,431.27 | — |
| 2027 年 | 304,030,314.77 | 365,623,966.98 | — |
| 2028 年 | 479,622,952.00 | 530,151,676.71 | — |
| 2029 年 | 490,200,699.30 | 545,964,653.15 | — |
| 2030 年及以上 | 1,520,406,817.51 | 1,701,664,982.30 | — |
| 合计 | 2,882,905,300.66 | 3,297,728,710.41 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| PPP项目建设期成本 | 8,629,929,356.11 | 43,149,646.78 | 8,586,779,709.33 | 5,893,267,965.78 | 29,466,339.84 | 5,863,801,625.94 |
| 质保金 | 2,033,718,935.46 | 10,168,594.68 | 2,023,550,340.78 | 2,165,424,346.74 | 10,827,121.73 | 2,154,597,225.01 |
| 抵账房 | 395,543,566.23 | — | 395,543,566.23 | 404,405,428.84 | — | 404,405,428.84 |
| 征地补偿款 | — | — | — | 8,000,700.00 | — | 8,000,700.00 |
| 预付房款 | 645,000,000.00 | — | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | — | 645,000,000.00 |
| 合计 | 11,704,191,857.80 | 53,318,241.46 | 11,650,873,616.34 | 9,116,098,441.36 | 40,293,461.57 | 9,075,804,979.79 |
补偿性资产相关信息
□适用 √不适用
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 6,770,199,987.33 | 6,770,199,987.33 | 其他 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金等 | 9,652,731,085.02 | 9,652,731,085.02 | 其他 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金等 |
| 应收账款 | 3,490,252,067.64 | 3,186,034,476.00 | 质押 | 应收账款保理融资 | 3,227,954,190.66 | 3,007,103,999.78 | 质押 | 应收账款保理融资 |
| 长期股权投资 | 116,190,000.00 | 116,190,000.00 | 质押 | 质押股权借款 | 116,190,000.00 | 116,190,000.00 | 质押 | 质押股权借款 |
| 长期应收款 | 10,522,052,534.11 | 10,168,781,844.10 | 质押 | 质押PPP项目权益及收益借款 | 10,117,288,103.19 | 10,066,752,349.96 | 质押 | 质押PPP项目权益及收益借款 |
| 投资性房地产 | 44,788,089.92 | 43,689,759.46 | 抵押 | 抵押房产借款 | 45,109,063.35 | 44,010,712.89 | 抵押 | 投资性房地产 |
| 固定资产 | 152,062,523.99 | 112,872,014.66 | 抵押 | 抵押机器设备等借款 | 151,999,873.53 | 116,878,576.40 | 抵押 | 抵押机器设备等借款 |
| 无形资产 | 4,010,969,247.90 | 3,527,866,923.30 | 抵押 | 抵押土地使用权及特许权借款 | 3,987,227,935.52 | 3,574,976,686.24 | 抵押 | 抵押土地使用权及特许权借款 |
| 其他非流动资产 | 1,776,606,356.36 | 1,768,784,946.92 | 质押 | 质押PPP项目权益及收益借款 | 1,615,716,859.73 | 1,607,638,275.43 | 质押 | 质押PPP项目权益及收益借款 |
| 债权投资 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 质押 | 大额存单 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 质押 | 大额存单 |
| 合计 | 27,023,120,807.25 | 25,834,419,951.77 | / | / | 29,184,217,111.00 | 28,456,281,685.72 | / | / |
注：2018 年 10 月 29 日，本公司所属子公司铜川市创越建设项目管理有限公司向中国建设银行股份有限公司铜川分行借款 5.80亿元，借款期限 13年，本公司以持有铜川市创越建设项目管理有限公司 的股权作为质押。
32、 短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 12,353,108,716.97 | 14,069,207,622.77 |
| 保证借款 | 526,356,706.80 | 707,945,374.99 |
| 质押借款 | 5,564,316,481.61 | 8,894,058,997.49 |
| 合计 | 18,443,781,905.38 | 23,671,211,995.25 |
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | — | 49,514,658.00 |
| 合计 | — | 49,514,658.00 |
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 6,893,204,602.15 | 3,613,949,717.39 |
| 银行承兑汇票 | 4,486,863,009.68 | 5,486,777,358.01 |
| 合计 | 11,380,067,611.83 | 9,100,727,075.40 |
36、 应付账款
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内(含一年) | 91,863,008,314.84 | 82,514,757,259.54 |
| 一年以上 | 65,451,634,988.13 | 85,401,032,966.30 |
| 合计 | 157,314,643,302.97 | 167,915,790,225.84 |
(2) 账龄超过 1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1) 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内(含一年,下同) | 556,104.26 | 19,639,420.22 |
| 一年以上 | 18,000,000.00 | 38,080.98 |
| 合计 | 18,556,104.26 | 19,677,501.20 |
(2) 账龄超过 1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未完工 | 20,115,963,282.78 | 21,622,983,008.00 |
| 预收工程款 | 2,167,074,402.97 | 4,435,730,559.96 |
| 预收销货款 | 77,172,531.67 | 138,439,372.16 |
| 合计 | 22,360,210,217.42 | 26,197,152,940.12 |
(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1) .应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇差调整 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,913,147,640.37 | 2,379,749,883.45 | 2,449,027,050.59 | 2,214,155.74 | 1,846,084,628.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 74,446,195.76 | 343,204,767.69 | 341,351,509.66 | — | 76,299,453.79 |
| 三、辞退福利 | 271,229.46 | 7,036,939.46 | 7,153,039.39 | — | 155,129.53 |
| 四、一年内到期的其他福利 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 1,987,865,065.59 | 2,729,991,590.60 | 2,797,531,599.64 | 2,214,155.74 | 1,922,539,212.29 |
(2) .短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇差调整 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,442,186,250.36 | 1,803,166,713.85 | 1,889,062,852.90 | 2,214,155.74 | 1,358,504,267.05 |
| 二、职工福利费 | — | 102,449,250.09 | 102,449,250.09 | — | — |
| 三、社会保险费 | 29,899,455.84 | 151,157,492.35 | 150,330,369.00 | — | 30,726,579.19 |
| 其中:医疗保险费 | 27,603,060.52 | 128,622,838.35 | 128,797,855.00 | — | 27,428,043.87 |
| 工伤保险费 | 1,547,622.53 | 18,599,223.28 | 17,663,436.30 | — | 2,483,409.51 |
| 生育保险费 | 748,772.79 | 3,935,430.72 | 3,869,077.70 | — | 815,125.81 |
| 四、住房公积金 | 16,698,973.23 | 200,434,952.85 | 198,877,289.00 | — | 18,256,637.08 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 423,252,728.55 | 59,475,025.38 | 54,266,937.23 | — | 428,460,816.70 |
| 六、其他短期薪酬 | 1,110,232.39 | 63,066,448.93 | 54,040,352.37 | — | 10,136,328.95 |
| 合计 | 1,913,147,640.37 | 2,379,749,883.45 | 2,449,027,050.59 | 2,214,155.74 | 1,846,084,628.97 |
(3) .设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇差调整 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 59,027,654.88 | 297,591,943.99 | 293,724,097.92 | — | 62,895,500.95 |
| 2、失业保险费 | 12,990,427.57 | 12,904,268.37 | 13,621,870.56 | — | 12,272,825.38 |
| 3、企业年金缴费 | 2,428,113.31 | 32,708,555.33 | 34,005,541.18 | — | 1,131,127.46 |
| 合计 | 74,446,195.76 | 343,204,767.69 | 341,351,509.66 | — | 76,299,453.79 |
(4).辞退福利
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 辞退福利 | 7,153,039.39 | 155,129.53 |
| 合计 | 7,153,039.39 | 155,129.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 555,014,687.49 | 1,296,953,013.59 |
| 增值税 | 1,609,850,871.96 | 1,973,292,334.25 |
| 土地使用税 | 23,178,033.38 | 22,092,836.30 |
| 房产税 | 8,705,684.32 | 8,343,033.89 |
| 城市维护建设税 | 71,199,946.73 | 74,679,391.44 |
| 教育费附加(含地方) | 45,261,728.69 | 52,531,396.23 |
| 代扣代缴个人所得税 | 29,496,667.52 | 62,336,502.17 |
| 印花税 | 7,022,814.82 | 13,293,258.19 |
| 其他 | 24,046,885.79 | 24,393,669.78 |
| 合计 | 2,373,777,320.70 | 3,527,915,435.84 |
41、 其他应付款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | — | — |
| 应付股利 | 19,312,822.84 | 23,157,681.82 |
| 其他应付款 | 12,438,246,937.12 | 13,607,660,884.98 |
| 合计 | 12,457,559,759.96 | 13,630,818,566.80 |
(2) 应付利息
□适用 √不适用
(3) 应付股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东 | 19,312,822.84 | 23,157,681.82 |
| 合计 | 19,312,822.84 | 23,157,681.82 |
(4) 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 3,368,050,021.41 | 3,224,458,112.51 |
| 陕建控股合并范围内关联方 | 445,360,254.54 | 564,396,803.58 |
| 往来款 | 8,231,436,560.06 | 9,468,312,140.42 |
| 其他 | 393,400,101.11 | 350,493,828.47 |
| 合计 | 12,438,246,937.12 | 13,607,660,884.98 |
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司 | 518,883,607.3 | 未到支付期 |
| 合计 | 518,883,607.3 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 一年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 8,265,942,152.63 | 7,500,847,432.95 |
| 一年内到期的应付债券 | 81,821,944.45 | 1,534,672,851.83 |
| 一年内到期的长期应付款 | 95,145,364.79 | 65,537,157.07 |
| 一年内到期的租赁负债 | 26,729,750.53 | 32,823,668.43 |
| 合计 | 8,469,639,212.40 | 9,133,881,110.28 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 16,660,958,507.73 | 16,080,352,309.77 |
| 短期应付债券 | 8,976,729,555.57 | 8,901,883,888.90 |
| 合计 | 25,637,688,063.30 | 24,982,236,198.67 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 债券名称 | 面值 | 票面利率(%) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第六期科技创新债券 | 100.00 | 2.49 | 2025-06-12 | 270日 | 1,500,000,000.00 | 1,520,957,500.00 | — | — | — | 1,520,957,500.00 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第七期科技创新债券 | 100.00 | 2.48 | 2025-07-10 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,011,986,666.67 | — | — | — | 1,011,986,666.67 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第八期科技创新债 | 100.00 | 2.45 | 2025-07-24 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,010,956,944.45 | — | — | — | 1,010,956,944.45 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第九期科技创新债券 | 100.00 | 2.49 | 2025-08-25 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,008,853,333.33 | — | — | — | 1,008,853,333.33 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十一期科技创新债券 | 100.00 | 2.46 | 2025-09-23 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,006,765,000.00 | — | — | — | 1,006,765,000.00 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十二期科技创新债券 | 100.00 | 2.47 | 2025-11-03 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,003,979,444.45 | — | 12,418,611.11 | — | — | 1,016,398,055.56 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券 | 100.00 | 2.65 | 2025-04-25 | 270日 | 1,300,000,000.00 | 1,323,732,222.22 | — | — | — | 1,323,732,222.22 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券 | 100.00 | 2.5 | 2025-05-30 | 270日 | 1,000,000,000.00 | 1,014,652,777.78 | — | — | — | 1,014,652,777.78 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券 | 100.00 | 2.6 | 2026-1-8 | 263天 | 1,200,000,000.00 | — | 1,200,000,000.00 | 14,993,333.34 | — | — | 1,214,993,333.34 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第二期科技创新债券 | 100.00 | 2.6 | 2026-1-29 | 270天 | 1,000,000,000.00 | — | 1,000,000,000.00 | 10,977,777.78 | — | — | 1,010,977,777.78 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第三期科技创新债券 | 100.00 | 2.79 | 2026-3-5 | 270天 | 1,300,000,000.00 | — | 1,300,000,000.00 | 11,888,500.00 | — | — | 1,311,888,500.00 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第一期短期融资券 | 100.00 | 3.85 | 2026-6-15 | 270天 | 1,000,000,000.00 | — | 1,000,000,000.00 | 1,497,222.22 | — | — | 1,001,497,222.22 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券 | 100.00 | 2.85 | 2026-3-19 | 270天 | 1,000,000,000.00 | — | 1,000,000,000.00 | 8,154,166.67 | — | — | 1,008,154,166.67 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券 | 100.00 | 2.85 | 2026-4-1 | 270天 | 500,000,000.00 | — | 500,000,000.00 | 3,562,500.00 | — | — | 503,562,500.00 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第六期超短期融资券 | 100.00 | 2.97 | 2026-4-19 | 270天 | 700,000,000.00 | — | 700,000,000.00 | 4,158,000.00 | — | — | 704,158,000.00 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券 | 100.00 | 2.99 | 2026-4-24 | 270天 | 800,000,000.00 | — | 800,000,000.00 | 4,318,888.89 | — | — | 804,318,888.89 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券 | 100.00 | 3.7 | 2026-6-10 | 150天 | 400,000,000.00 | — | 400,000,000.00 | 781,111.11 | — | — | 400,781,111.11 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | 16,700,000,000.00 | 8,901,883,888.90 | 7,900,000,000.00 | 72,750,111.12 | — | 7,897,904,444.45 | 8,976,729,555.57 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 15,260,578,399.33 | 9,492,079,687.58 |
| 抵押借款 | 165,300,000.00 | 245,358,046.70 |
| 保证借款 | 463,130,000.00 | 838,000,557.27 |
| 质押借款 | 6,172,938,976.53 | 5,562,791,216.16 |
| 质押、保证借款 | 6,679,793,349.98 | 6,777,647,104.59 |
| 合计 | 28,741,740,725.84 | 22,915,876,612.30 |
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1) 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 4,883,521,944.45 | 6,094,581,892.93 |
| 公司债券 | 508,300,000.00 | 500,090,958.90 |
| 减:1年内到期的应付债券 | 81,821,944.45 | 1,534,672,851.83 |
| 合计 | 5,310,000,000.00 | 5,060,000,000.00 |
(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 债券名称 | 面值(元) | 票面利率(%) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
| 陕西建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 100.00 | 4.80 | 2023-6-15 | 3年 | 450,000,000.00 | 461,940,000.00 | — | 9,660,000.00 | — | 471,600,000.00 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据) | 100.00 | 3.40 | 2024-4-26 | 2年 | 1,000,000,000.00 | 1,023,327,777.78 | — | 10,672,222.22 | — | 1,034,000,000.00 | — | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第四期中期票据(科创票据) | 100.00 | 3.30 | 2024-8-27 | 3年 | 550,000,000.00 | 556,302,083.33 | — | 18,758,750.00 | — | — | 575,060,833.33 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种一) | 100.00 | 3.70 | 2024-4-19 | 5年 | 700,000,000.00 | 718,273,888.89 | — | 11,511,111.11 | — | 24,748,888.89 | 705,036,111.11 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十三期科技创新债券 | 100.00 | 3.20 | 2025-11-14 | 2年 | 1,000,000,000.00 | 1,004,000,000.00 | — | 16,088,888.90 | — | — | 1,020,088,888.90 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十四期科技创新债券 | 100.00 | 2.95 | 2025-12-16 | 2年 | 1,000,000,000.00 | 1,001,229,166.67 | — | 14,831,944.44 | — | — | 1,016,061,111.11 | 否 |
| 陕西建工安装集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期) | 100.00 | 3.32 | 2024-12-30 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,090,958.90 | — | 8,209,041.10 | — | — | 508,300,000.00 | 否 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司2025年度第一期中期票据 | 100.00 | 3.60 | 2025-1-21 | 5年(2+2+1) | 300,000,000.00 | 310,350,000.00 | — | 5,400,000.00 | — | 10,350,000.00 | 305,400,000.00 | 否 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据 | 100.00 | 3.25 | 2025-6-26 | 5年(3+2) | 300,000,000.00 | 305,091,666.67 | — | 4,658,333.33 | — | 9,750,000.00 | 300,000,000.00 | 否 |
| 西部证券-陕建安装盛安广场购物中心资产支持专项计划优先级资产支持证券 | 100.00 | 3.60 | 2025-11-3 | 18年 | 710,000,000.00 | 714,067,309.59 | — | 13,380,046.02 | — | 17,447,355.61 | 710,000,000.00 | 否 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司2026年度第一期中期票据 | 100.00 | 3.00 | 2026-3-2 | 5年(3+2) | 250,000,000.00 | — | 250,000,000.00 | 1,875,000.00 | — | — | 251,875,000.00 | 否 |
| 加:1年内到期的应付债券合计 | — | — | — | — | — | -1,534,672,851.83 | — | — | — | — | -81,821,944.45 | / |
| 合计 | / | / | / | / | 6,760,000,000.00 | 5,060,000,000.00 | 250,000,000.00 | 115,045,337.12 | — | 1,567,896,244.50 | 5,310,000,000.00 | / |
(3) 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 185,745,541.80 | 196,051,360.76 |
| 减:未确认的融资费用 | 39,652,332.10 | 41,566,481.47 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 26,729,750.53 | 32,823,668.43 |
| 合计 | 119,363,459.17 | 121,661,210.86 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,606,612,876.71 | 1,455,247,073.39 |
| 专项应付款 | — | — |
| 合计 | 1,606,612,876.71 | 1,455,247,073.39 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 对外融资款 | 1,606,612,876.71 | 1,455,247,073.39 |
| 合计 | 1,606,612,876.71 | 1,455,247,073.39 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 697,353,497.94 | 709,960,000.00 |
| 二、辞退福利 | 95,383,116.81 | 92,480,000.00 |
| 三、其他长期福利 | — | — |
| 合计 | 792,736,614.75 | 802,440,000.00 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 709,960,000.00 | 722,325,666.18 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | — | 38,410,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | — | -16,590,000.00 |
| 四、其他变动 | -12,606,502.06 | -34,185,666.18 |
| 五、期末余额 | 697,353,497.94 | 709,960,000.00 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 1,443,805,806.39 | 1,268,619,237.52 | — |
| 未决诉讼 | 72,459,331.90 | 93,571,880.35 | — |
| 待执行的亏损合同 | 57,084,719.76 | 68,664,366.31 | — |
| 其他 | 17,775,560.00 | 17,775,560.00 | PPP 项目大修计划 |
| 合计 | 1,591,125,418.05 | 1,448,631,044.18 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 225,107,448.18 | 4,832,000.00 | 11,929,965.98 | 218,009,482.20 | 与资产相关 |
| 政府补助 | 5,448,238.78 | 700,000.00 | 2,907,453.22 | 3,240,785.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 230,555,686.96 | 5,532,000.00 | 14,837,419.20 | 221,250,267.76 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,739,735,286.00 | — | — | — | -25,806,000.00 | -25,806,000.00 | 3,713,929,286.00 |
其他说明：
注： 年 月 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 名发生职务变更/离职/退休的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,190,000 股，以及 414名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的限制性股票24,616,000股，本次回购注销限制性股票共计 25,806,000 股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据) | 2024/7/18 | 权益工具 | 3.30% | — | — | 1,319,158,082.19 | 2+N(2)年 | 无 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券 | 2024/4/26 | 权益工具 | 5.20% | — | — | 700,000,000.00 | 3+N年 | 无 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券(第二期) | 2024/7/24 | 权益工具 | 3.49% | — | — | 304,618,273.97 | 3+N年 | 无 | 否 |
| 渤海信托·2024安泰155号集合资金信托计划 | 2024/10/24 | 权益工具 | 4.20% | — | — | 500,000,000.00 | 2+N年 | 无 | 否 |
| 陕国投·合聚2453088号陕西金控资产服务信托 | 2024/12/31 | 权益工具 | 6.00% | — | — | 800,000,000.00 | 2+N年 | 无 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 | 2025/3/18 | 权益工具 | 4.30% | — | — | 500,000,000.00 | 3+N年 | 无 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据 | 2025/6/24 | 权益工具 | 4.10% | — | — | 1,000,000,000.00 | 2+N年 | 无 | 否 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券 | 2025/8/28 | 权益工具 | 4.20% | — | — | 456,420,821.92 | 2+N年 | 无 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 5,580,197,178.08 | — | — | — |
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 陕西建工集团股份有限公司2024年度第三期中期票据(科创票据) | — | 1,319,158,082.19 | — | — | — | — | — | 1,319,158,082.19 |
| 陕西建工集团股份有限公司非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券 | — | 724,931,506.85 | — | — | — | 24,931,506.85 | — | 700,000,000.00 |
| 陕西建工集团股份有限公司非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券(第二期) | — | 304,618,273.97 | — | — | — | — | — | 304,618,273.97 |
| 渤海信托·2024安泰155号集合资金信托计划 | — | 500,583,333.33 | — | — | — | 583,333.33 | — | 500,000,000.00 |
| 陕国投·合聚2453088号陕西金控资产服务信托 | — | 801,315,068.49 | — | — | — | 1,315,068.49 | — | 800,000,000.00 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 | — | 516,915,296.81 | — | — | — | 16,915,296.81 | — | 500,000,000.00 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第二期中期票据 | — | 1,021,230,136.98 | — | — | — | 21,230,136.98 | — | 1,000,000,000.00 |
| 陕西建工集团股份有限公司2025年度第十期科技创新债券 | — | 456,420,821.92 | — | — | — | — | — | 456,420,821.92 |
| 合计 | — | 5,645,172,520.54 | — | — | — | 64,975,342.46 | — | 5,580,197,178.08 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：√适用 □不适用 （1）陕西建工集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据（科创票据）
本公司于 2024 年 7 月 18 日发行起息日为 2024年 7月 22日，并可于 2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币 1,300,000,000.00 元。
该中期票据初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每 年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 2 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：
（ ）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为 ，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第 个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率 当期基准利率 初始利差 ，在之后的 个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第 3 个计息年度起，初始利差为首期票面利率-首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（ ）陕西建工集团股份有限公司 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券
本公司于 2024 年 4 月 26 日发行起息日为 2024年 4月 26日，并可于 2027年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币 700,000,000.00 元。
该永续债权初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为 ，在永续债投资本金兑付日和结息日，若选择递延兑付，则从第 个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率 当期基准利率初始利差 ，在之后的 个计息年度内保持不变。除非发生强制支付投资收益条件，本公司有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及其孳息顺延至下个投资收益支付日支付。在付息日前 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（ ）向股东分配利润（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或者上市公司公司章程约定的以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（2）减少注册资本。债券存续期内如发生强制付息事件，发行人应当于 2 个交易日内披露相关信息，说明其影响及相关安排，同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（ ）陕西建工集团股份有限公司 年面向专业投资者非公开发行可续期低碳转型挂钩公司债券（第二期）
本公司于 2024 年 7 月 24 日发行起息日为 2024年 7月 24日，并可于 2027年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币 300,000,000.00 元。
该永续债权初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为 ，在永续债投资本金兑付日和结息日，若选择递延兑付，则从第 个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率 当期基准利率初始利差 ，在之后的 个计息年度内保持不变。除非发生强制支付投资收益条件，本公司有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及其孳息顺延至下个投资收益支付日支付。在付息日前 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（ ）向股东分配利润（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或者上市公司公司章程约定的以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。债券存续期内如发生强制付息事件，发行人应当于 个交易日内披露相关信息，说明其影响及相关安排，同时就该事项已触发强制付息情形作特别提示。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（4）渤海信托·2024 安泰 155 号集合资金信托计划
本公司于 2024 年 10 月 24 日发行起息日为 2024年 10月 24日，并可于 2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币 500,000,000.00 元。
该永续债权初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为 ，每个投资期限届满后的次日起，投资收益率发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年投资收益率的基础上跃升 个基点，重置后的投资收益率以最高年为限。发行方有权递延支付投资收益，即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及投资收益的孳息顺延至下一个投资收益支付日支付。在永续债权投资期限内，发生以下事件之一不得选择行使延期支付投资收益权：（ ）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（5）陕国投·合聚 2453088 号陕西金控资产服务信托
本公司于 2024 年 12 月 31 日发行起息日为 2024年 12月 31日，并可于 2026年及以后期间赎回的永续债权投资，发行总额为人民币 800,000,000.00 元。
该永续债权初始投资期限为 2 年，2 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为 ，每个投资期限届满后的次日起，投资收益率发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年投资收益率的基础上跃升 个基点，重置后的投资收益率以最高年为限。除非发生本协议约定的强制支付事件，发行人有权选择递延支付某笔投资资金的投资收益，即将该笔投资资金在当个投资收益计算期间 核算周期 的应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益 如有 、孳息 如有 及其他应付款项 如有 顺延至下一个投资收益支付日支付。在任一个支付日前 个月内，发生以下任一事件的，发行方应及时书面通知乙方，并自该事件发生之日起发行方不得递延支付各笔投资资金的当期投资收益以及按照本合同约定已经递延的投资资金的所有投资收益、孳息及其他应付款项 如有 ，并应当在强制支付事件发生后的首个支付日支付该支付日对应的核算周期应付投资收益以及已经递延的所有递延投资收益及递延投资收益的孳息(如有)及其他应付款项，且被投资方不得递延支付强制支付事件发生后各核算周期的投资收益以及已经递延的所有投资收益、孳息及其他应付款项 如有 ： 向普通股股东分红 包括发行方作出有关有效决议但尚未实施，但根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上市公司要求分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外)；(2)减少公司注册资本(包括发行方作出有关有效决议但尚未实施)。若发行人按照上述约定选择递延支付，则在各笔投资资金已递延投资收益、孳息及其他应付款项（如有）全部偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（ ）向普通股股东分红（包括发行方作出有关有效决议但尚未实施，但根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上市公司要求分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（ ）减少公司注册资本（包括发行方作出有关有效决议但尚未实施）。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（6）陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据
本公司于 2025 年 3 月 19 日发行起息日为 2025年 3月 20日，并可于 2028年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币 500,000,000.00 元。
该中期票据初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（ ）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为4.30%，加本公司选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率-当期基准利率+初始利差+300BPS，在之后的3个计息年度内保持不变，初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第 个计息年度起，初始利差为首期票面利率首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（7）陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据
本公司于 2025 年 6 月 25 日发行起息日为 2025年 6月 26日，并可于 2027年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币 1,000,000,000.00 元。
该中期票据初始投资期限为 2 年，2 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 2 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为 4.10%，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第 3 个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率 当期基准利率 初始利差 ，在之后的 个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第 个计息年度起，初始利差为首期票面利率首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
（8）陕西建工集团股份有限公司 2025 年度第十期科技创新债券
本公司于 2025 年 8 月 28 日发行起息日为 2025年 8月 29日，并可于 2027年及以后期间赎回的永续债权投资，本期发行总额为人民币 450,000,000.00 元。
该中期票据初始投资期限为 年， 年到期后本公司可以选择续期，初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在本期中期票据付息日前 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红（按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益或按上市公司公司章程约定以最低比例的现金方式进行利润分配的情况除外）；（ ）减少注册资本。该中期票据第一个计息年度的固定投资收益率为 ，如本公司选择不赎回本期中期票据，则从第 个计息年度开始，每 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 个基点，票面利率公式为：当期票面利率 当期基准利率 初始利差 ，在之后的 个计息年度内保持不变。初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第 个计息年度起，初始利差为首期票面利率首期基准利率。本公司认为该中期票据并不符合金融负债的定义，将其实际收到的金额确认为权益，宣告派发利息则作为利润分配处理。
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 5,569,467,829.92 | — | 32,712,359.02 | 5,536,755,470.90 |
| 其他资本公积 | 194,491,395.10 | 43,936.20 | 458,480.91 | 194,076,850.39 |
| 合计 | 5,763,959,225.02 | 43,936.20 | 33,170,839.93 | 5,730,832,321.29 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注 1：股本溢价本期减少主要系公司回购注销尚未解除限售的限制性股票，以及公司对下属子公司增资等原因少数股东股权发生变化，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额导致资本公积减少。
注 ：他资本公积变动主要系本期权益法核算的被投资单位其他权益变动所致。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票激励计划 | 48,773,340.00 | — | 48,773,340.00 | — |
| 合计 | 48,773,340.00 | — | 48,773,340.00 | — |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注:本期库存股减少系本期回购注销限制性股票减少库存股 48,773,340.00 元。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -99,096,828.65 | — | — | — | — | — | — | -99,096,828.65 |
| 其中:重新计量设定受益计划变动额 | -136,715,129.19 | — | — | — | — | — | — | -136,715,129.19 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 37,618,300.54 | — | — | — | — | — | — | 37,618,300.54 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -118,313,816.43 | -37,349,002.05 | — | 30,750.53 | — | -37,375,191.05 | -4,561.53 | -155,689,007.48 |
| 其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他债权投资公允价值变动 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他债权投资信用减值准备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 现金流量套期储备 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外币财务报表折算差额 | -118,313,816.43 | -37,349,002.05 | — | 30,750.53 | — | -37,375,191.05 | -4,561.53 | -155,689,007.48 |
| 其他综合收益合计 | -217,410,645.08 | -37,349,002.05 | — | 30,750.53 | — | -37,375,191.05 | -4,561.53 | -254,785,836.13 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,939,647,209.02 | 1,169,253,098.77 | 1,151,772,920.07 | 1,957,127,387.72 |
| 合计 | 1,939,647,209.02 | 1,169,253,098.77 | 1,151,772,920.07 | 1,957,127,387.72 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 671,874,708.07 | — | — | 671,874,708.07 |
| 合计 | 671,874,708.07 | — | — | 671,874,708.07 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 15,665,399,823.74 | 16,262,495,082.78 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | — | — |
| 调整后期初未分配利润 | 15,665,399,823.74 | 16,262,495,082.78 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 225,709,077.63 | 224,809,723.47 |
| 减:提取法定盈余公积 | — | 133,407,855.67 |
| 提取任意盈余公积 | — | — |
| 提取一般风险准备 | — | — |
| 应付普通股股利 | — | 336,576,175.74 |
| 转作股本的普通股股利 | — | — |
| 应付其他权益持有者股利 | 68,475,570.79 | 351,920,951.10 |
| 加:其他 | — | — |
| 期末未分配利润 | 15,822,633,330.58 | 15,665,399,823.74 |
调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 43,122,486,710.33 | 38,540,045,976.67 | 57,198,115,282.71 | 51,461,021,195.03 |
| 其他业务 | 328,736,372.28 | 188,980,264.70 | 189,899,515.44 | 43,863,498.35 |
| 合计 | 43,451,223,082.61 | 38,729,026,241.37 | 57,388,014,798.15 | 51,504,884,693.38 |
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 建筑工程业务 | 石油化工工程业务 | 其他 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主营业务 | 37,505,020,971.92 | 33,500,477,732.16 | 4,098,336,367.69 | 3,793,975,971.43 | 1,519,129,370.72 | 1,245,592,273.08 | 43,122,486,710.33 | 38,540,045,976.67 |
| 在某一时段内履行履约义务 | 37,505,020,971.92 | 33,500,477,732.16 | 4,098,336,367.69 | 3,793,975,971.43 | 1,329,887,386.94 | 1,114,290,684.77 | 42,933,244,726.55 | 38,408,744,388.36 |
| 在转移商品或服务控制权时 | — | — | — | — | 189,241,983.78 | 131,301,588.31 | 189,241,983.78 | 131,301,588.31 |
| 租赁收入\成本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他业务 | — | — | — | — | 328,736,372.28 | 188,980,264.70 | 328,736,372.28 | 188,980,264.70 |
| 在某一时段内履行履约义务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 在转移商品或服务控制权时 | — | — | — | — | 231,730,041.94 | 147,835,363.13 | 231,730,041.94 | 147,835,363.13 |
| 租赁收入\成本 | — | — | — | — | 97,006,330.34 | 41,144,901.57 | 97,006,330.34 | 41,144,901.57 |
| 合计 | 37,505,020,971.92 | 33,500,477,732.16 | 4,098,336,367.69 | 3,793,975,971.43 | 1,847,865,743.00 | 1,434,572,537.78 | 43,451,223,082.61 | 38,729,026,241.37 |
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 59,815,590.33 | 81,015,709.50 |
| 教育费附加 | 43,820,562.76 | 62,071,465.73 |
| 房产税 | 34,681,557.24 | 25,591,836.36 |
| 土地使用税 | 8,378,430.11 | 7,642,753.36 |
| 印花税 | 52,182,035.03 | 35,465,071.86 |
| 车船使用税 | 187,916.99 | 180,300.15 |
| 水利建设基金 | 9,548,083.12 | 26,533,841.67 |
| 其他税项 | 3,683,695.78 | 3,350,608.55 |
| 合计 | 212,297,871.36 | 241,851,587.18 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 33,888,914.19 | 33,709,692.64 |
| 运费、包装、装卸等 | 4,089,801.40 | 6,221,994.94 |
| 办公、交通、通讯、会议、培训费等 | 1,830,148.91 | 2,589,992.65 |
| 销售服务费 | 7,237,358.36 | 7,358,780.74 |
| 展览、广告费 | 1,383,158.88 | 120,898.24 |
| 折旧及摊销费用 | 708,687.03 | 612,182.01 |
| 其他 | 996,331.39 | 705,454.46 |
| 合计 | 50,134,400.16 | 51,318,995.68 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,100,048,003.48 | 1,276,101,157.79 |
| 办公、交通、通讯、会议、培训费等 | 142,402,041.12 | 150,151,434.33 |
| 折旧及摊销费用 | 153,637,730.09 | 138,158,033.75 |
| 修理及物耗 | 2,547,188.79 | 2,748,747.58 |
| 咨询费、诉讼费 | 75,571,776.91 | 64,980,877.02 |
| 租赁费 | 41,506,552.81 | 30,275,278.17 |
| 中介服务费 | 11,574,282.22 | 17,831,385.05 |
| 业务招待费 | 9,410,515.62 | 13,418,645.86 |
| 其他 | 21,704,898.20 | 84,615,761.69 |
| 合计 | 1,558,402,989.24 | 1,778,281,321.24 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 141,730,903.97 | 209,340,141.56 |
| 直接投入费用 | 126,816,870.09 | 324,429,058.77 |
| 资产折旧与摊销 | 2,016,220.29 | 1,743,905.79 |
| 委托研发项目 | 6,453.77 | 820,660.01 |
| 其他费用 | 5,572,149.50 | 3,491,994.43 |
| 合计 | 276,142,597.62 | 539,825,760.56 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,366,173,445.15 | 1,282,643,674.12 |
| 减:利息收入 | 271,517,027.24 | 318,597,088.15 |
| 汇兑损益 | 66,453,570.33 | 1,780,893.57 |
| 手续费等 | 178,733,258.52 | 129,146,989.48 |
| 合计 | 1,339,843,246.76 | 1,094,974,469.02 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 34,920,357.11 | 19,507,433.17 |
| 个人所得税扣缴手续费收入 | 2,312,543.52 | 1,588,009.84 |
| 其他 | 1,762,019.30 | 3,976,605.01 |
| 合计 | 38,994,919.93 | 25,072,048.02 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -25,200,954.57 | -22,294,003.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -422,674.21 | — |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 14,707.42 | 1,942,881.85 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 2,255,208.32 | 137,222.22 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 190,778.12 | 151,250.00 |
| 债务重组收益 | 6,355,401.43 | 5,445,323.79 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 114,362,447.12 | 48,241,190.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -11,612,181.69 | — |
| 合计 | 85,942,731.94 | 33,623,864.91 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -196,944.12 | 24,652.28 |
| 衍生金融负债 | 49,514,658.00 | — |
| 合计 | 49,317,713.88 | 24,652.28 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 78,306,222.04 | 19,086,328.00 |
| 应收账款坏账损失 | -1,035,929,521.16 | -916,516,136.26 |
| 其他应收款坏账损失 | -146,769,587.78 | -13,133,237.22 |
| 长期应收款坏账损失 | -280,749.39 | 12,652.78 |
| 合计 | -1,104,673,636.29 | -910,550,392.70 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | 2,619,220.33 | -11,760,545.82 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,041,541.68 | -5,828,069.22 |
| 三、长期股权投资减值损失 | — | — |
| 四、其他非流动资产减值准备 | -13,024,779.89 | 1,266,967.25 |
| 合计 | -17,447,101.24 | -16,321,647.79 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 10,714,884.34 | 12,377,205.05 |
| 无形资产处置收益 | 594,516.41 | — |
| 投资性房地产处置收益 | 1,865,331.52 | 6,548,093.83 |
| 其他 | 144,464.67 | — |
| 合计 | 13,319,196.94 | 18,925,298.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 960,797.04 | 1,421,150.23 | 960,797.04 |
| 其中:固定资产处置利得 | 960,797.04 | 1,421,150.23 | 960,797.04 |
| 无需支付款项 | 5,417,119.41 | 4,626,658.52 | 5,417,119.41 |
| 拆迁补偿收入 | 10,377,449.36 | — | 10,377,449.36 |
| 违约索赔、罚款收入 | 25,508,337.18 | 5,859,150.14 | 25,508,337.18 |
| 其他 | 526,672.31 | 1,443,341.08 | 526,672.31 |
| 合计 | 42,790,375.30 | 13,350,299.97 | 42,790,375.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 336,328.90 | 216,728.22 | 336,328.90 |
| 其中:固定资产处置损失 | 336,328.90 | 216,728.22 | 336,328.90 |
| 对外捐赠 | 123,482.10 | 822,000.00 | 123,482.10 |
| 罚款、赔偿支出及诉讼预计损失 | 10,628,558.67 | 11,153,961.17 | 10,628,558.67 |
| 其他 | 2,939,100.06 | 2,681,168.27 | 2,939,100.06 |
| 合计 | 14,027,469.73 | 14,873,857.66 | 14,027,469.73 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 296,640,385.62 | 345,258,592.66 |
| 递延所得税费用 | -149,287,221.67 | -123,107,570.33 |
| 合计 | 147,353,163.95 | 222,151,022.33 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 379,592,466.83 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 56,938,870.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,984,910.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,989,045.22 |
| 联营企业投资收益的影响 | 3,780,143.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,262,291.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,900,883.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 111,232,118.44 |
| 研发费用加计扣除 | -40,963,510.41 |
| 所得税费用合计 | 147,353,163.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见“七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益”
78、 现金流量表项目
(1) 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收回保证金及押金 | 2,380,136,331.44 | 1,847,741,382.92 |
| 企业间往来 | 1,149,584,649.37 | 2,050,553,596.60 |
| 受限资金收回 | 3,182,112,624.48 | 1,759,237,451.67 |
| 利息收入 | 77,385,127.85 | 74,398,650.24 |
| 收到政府补助 | 22,377,339.30 | 19,575,165.15 |
| 经营租赁收到的租金 | 15,220,745.83 | 18,081,620.84 |
| 营业外收入等零星收入 | 25,416,670.79 | 7,302,491.22 |
| 合计 | 6,852,233,489.06 | 5,776,890,358.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付与归还保证金押金 | 2,112,560,822.29 | 1,847,907,122.00 |
| 企业间往来 | 1,002,928,313.03 | 1,952,327,705.71 |
| 付现费用 | 341,937,757.72 | 478,268,015.63 |
| 新增受限资金 | 299,581,526.79 | 622,218,671.66 |
| 营业外支出等零星支出 | 14,329,837.45 | 120,115,933.10 |
| 合计 | 3,771,338,257.28 | 5,020,837,448.10 |
(2) 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回信托产品投资收到的现金 | — | 1,000,000,000.00 |
| 处置其他非流动资产收回的现金 | 267,000,000.00 | — |
| 合计 | 267,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,000,000.00 | — |
| 支付对合营企业或联营企业的出资及其他权益性出资 | — | — |
| 支付定期存款、合伙企业投资等款项 | — | 100,000,000.00 |
| 合计 | 253,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保理、租赁等融资 | 1,000,042,052.97 | 770,000,000.00 |
| 发行永续债 | — | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,042,052.97 | 2,270,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还永续债 | 1,357,590,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 支付保理、租赁等融资 | 851,527,156.69 | — |
| 回购未解锁的限制性股票 | 46,524,240.00 | 51,432,300.00 |
| 融资租赁所支付的现金 | 8,464,586.19 | 2,640,529.47 |
| 少数股东撤资 | 4,800,000.00 | 350,000,000.00 |
| 购买少数股权而支付给少数股东的现金 | 1,009,351.00 | 1,809,799,686.38 |
| 合计 | 2,269,915,333.88 | 3,213,872,515.85 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 应付股利 | 23,157,681.82 | — | — | 3,844,858.98 | — | 19,312,822.84 |
| 短期借款 | 23,671,211,995.25 | 9,619,746,812.90 | 18,809,193.04 | 14,705,086,095.81 | 160,900,000.00 | 18,443,781,905.38 |
| 长期借款(含一年内到期) | 30,416,724,045.25 | 9,190,843,962.23 | 31,794,128.41 | 2,631,679,257.42 | — | 37,007,682,878.47 |
| 应付债券(含一年内到期) | 6,594,672,851.83 | 250,000,000.00 | 115,045,337.12 | 1,567,896,244.50 | — | 5,391,821,944.45 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 154,484,879.29 | — | 2,008,067.27 | 8,464,586.19 | 1,935,150.67 | 146,093,209.70 |
| 长期应付款(含一年内到期) | 1,520,784,230.46 | — | 528,685,855.40 | 347,711,844.36 | — | 1,701,758,241.50 |
| 其他流动负债 | 8,901,883,888.90 | 7,900,000,000.00 | 72,750,111.12 | 7,897,904,444.45 | — | 8,976,729,555.57 |
| 合计 | 71,282,919,572.80 | 26,960,590,775.13 | 769,092,692.36 | 27,162,587,331.71 | 162,835,150.67 | 71,687,180,557.91 |
(4) 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
| 净利润 | 232,239,302.88 | 1,103,977,214.67 |
| 加:资产减值准备 | 17,447,101.24 | 16,321,647.79 |
| 信用减值损失 | 1,104,673,636.29 | 910,550,392.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 264,025,580.76 | 222,664,912.91 |
| 使用权资产摊销 | 16,947,289.24 | 27,633,778.45 |
| 无形资产摊销 | 108,850,018.60 | 107,435,251.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 62,004,238.55 | 49,130,019.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -13,319,196.94 | -18,925,298.88 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -624,468.14 | -1,204,422.01 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -49,317,713.88 | -24,652.28 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,366,173,445.15 | 1,282,932,705.50 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -85,942,731.94 | -33,623,864.91 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -149,396,123.72 | -136,971,372.73 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -641,466.82 | 14,582,282.52 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 3,045,394,433.81 | 33,404,563.14 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 466,007,325.10 | 723,377,961.02 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -13,819,800,300.76 | -7,038,631,271.37 |
| 其他 | 17,480,178.70 | 170,927,802.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,417,799,451.88 | -2,566,442,350.24 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
| 债务转为资本 | — | — |
| 一年内到期的可转换公司债券 | — | — |
| 融资租入固定资产 | — | — |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
| 现金的期末余额 | 15,245,755,202.72 | 21,061,314,350.85 |
| 减:现金的期初余额 | 25,717,534,099.47 | 20,786,881,155.20 |
| 加:现金等价物的期末余额 | — | — |
| 减:现金等价物的期初余额 | — | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,471,778,896.75 | 274,433,195.65 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 15,245,755,202.72 | 25,717,534,099.47 |
| 其中:库存现金 | 15,667,001.62 | 11,088,243.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,230,088,201.10 | 25,706,445,856.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | — | — |
| 二、现金等价物 | — | — |
| 其中:三个月内到期的债券投资 | — | — |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,245,755,202.72 | 25,717,534,099.47 |
| 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | — | — |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | — | — | 510,434,736.27 |
| 其中:美元 | 12,502,461.37 | 6.8109 | 85,153,014.14 |
| 阿里亚里 | 2,136,233,000.83 | 0.0016 | 3,405,549.36 |
| 佛得角埃斯库多 | 3,460,688.93 | 0.0704 | 243,770.93 |
| 澳门元 | 197,752.06 | 0.8432 | 166,744.54 |
| 巴基斯坦卢比 | 2,651,214,997.10 | 0.0244 | 64,777,136.02 |
| 阿联酋迪拉姆 | 24,165,361.80 | 1.8511 | 44,732,501.23 |
| 基那 | 2,207,897.05 | 1.5044 | 3,321,560.32 |
| 加纳塞地 | 18,441,536.80 | 0.6041 | 11,140,230.03 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 27,719,358.20 | 0.0140 | 387,629.12 |
| 林吉特 | 8,754,294.21 | 1.6734 | 14,649,435.93 |
| 卢布 | 1,464,536,672.91 | 0.0883 | 129,318,588.22 |
| 卢郎 | 148,318,648.60 | 0.0046 | 687,223.81 |
| 蒙图 | 270,467,115.64 | 0.1898 | 51,334,658.55 |
| 孟加拉塔卡 | 14,301,965.20 | 0.0554 | 791,736.36 |
| 纳米比亚元 | 5,932,007.18 | 0.4155 | 2,464,986.26 |
| 奈拉 | 396,960,033.91 | 0.0049 | 1,957,300.10 |
| 南非兰特 | 33,744,412.71 | 0.4144 | 13,983,684.63 |
| 欧元 | 1,163,157.91 | 7.7671 | 9,034,363.80 |
| 博茨瓦纳普拉 | 113,174,838.53 | 0.4844 | 54,818,157.01 |
| 沙特里亚尔 | 8,418,266.40 | 1.8104 | 15,240,429.49 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | 1,369,360,439.00 | 0.0006 | 773,300.45 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | 20,266,069.92 | 0.0776 | 1,572,463.74 |
| 孟加拉塔卡 | 2,200.00 | 0.0554 | 121.79 |
| 萨摩亚塔拉 | 38,645.84 | 2.4525 | 94,777.76 |
| 泰铢 | 4,795.03 | 0.2042 | 979.15 |
| 新加坡元 | 30,914.07 | 5.2605 | 162,623.47 |
| 印尼卢比 | 371,857,507.58 | 0.0004 | 141,677.71 |
| 中非法郎 | 6,823,788.00 | 0.0117 | 80,092.35 |
| 其中: | — | — | — |
| 应收账款 | — | — | 349,253,371.51 |
| 其中:美元 | 14,459,851.64 | 6.8109 | 98,484,603.53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 58,094,040.72 | 1.8511 | 107,537,878.78 |
| 加纳塞地 | 67,566,283.48 | 0.6041 | 40,815,684.11 |
| 林吉特 | 45,375,611.02 | 1.6734 | 75,931,547.48 |
| 卢郎 | 1,662,765,519.58 | 0.0046 | 7,704,304.62 |
| 孟加拉塔卡 | 99,403,580.43 | 0.0554 | 5,502,840.19 |
| 奈拉 | 1,482,788,052.96 | 0.0049 | 7,311,217.66 |
| 沙特里亚尔 | 3,295,014.99 | 1.8104 | 5,965,295.14 |
| 其他应收款 | — | — | 695,901,609.60 |
| 其中:美元 | 56,755,448.27 | 6.8109 | 386,555,682.62 |
| 阿里亚里 | 35,961,197.49 | 0.0016 | 57,328.78 |
| 澳门元 | 37,527.91 | 0.8432 | 31,643.53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 633,857.93 | 1.8511 | 1,173,334.41 |
| 港币 | 96.95 | 0.8686 | 84.21 |
| 基那 | 5,414,818.01 | 1.5044 | 8,146,052.22 |
| 加纳塞地 | 4,181,673.91 | 0.6041 | 2,526,080.65 |
| 林吉特 | 3,035,745.92 | 1.6734 | 5,080,017.22 |
| 卢郎 | 7,500,000.00 | 0.0046 | 34,750.71 |
| 蒙图 | 1,295,107,728.38 | 0.1898 | 245,811,446.85 |
| 孟加拉塔卡 | 151,420,873.05 | 0.0554 | 8,382,443.20 |
| 纳米比亚元 | 2,096,180.29 | 0.4155 | 871,046.76 |
| 奈拉 | 524,272,579.14 | 0.0049 | 2,585,043.04 |
| 南非兰特 | 4,129,044.42 | 0.4144 | 1,711,076.01 |
| 博茨瓦纳普拉 | 205,000.00 | 0.4844 | 99,295.24 |
| 沙特里亚尔 | 17,841,283.64 | 1.8104 | 32,299,859.90 |
| 新加坡元 | 20,000.00 | 5.2605 | 105,210.00 |
| 印尼卢比 | 1,131,795,926.28 | 0.0004 | 431,214.25 |
| 应付账款 | — | — | 5,178,099,360.13 |
| 其中:美元 | 7,723,092.15 | 6.8109 | 52,601,208.32 |
| 阿里亚里 | 97,619,585.73 | 0.0016 | 155,623.62 |
| 佛得角埃斯库多 | 10,500,075.00 | 0.0704 | 739,625.28 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184,458,535.64 | 1.8511 | 341,451,195.32 |
| 加纳塞地 | 19,813,837.38 | 0.6041 | 11,969,214.32 |
| 林吉特 | 75,833,225.64 | 1.6734 | 126,899,319.79 |
| 卢布 | 11,395,350.00 | 0.0883 | 1,006,209.41 |
| 卢郎 | 478,930,792.51 | 0.0046 | 2,219,091.43 |
| 蒙图 | 23,513,922,988.26 | 0.1898 | 4,462,942,583.17 |
| 孟加拉塔卡 | 1,597,639.52 | 0.0554 | 88,443.04 |
| 纳米比亚元 | 111,000.00 | 0.4155 | 46,124.94 |
| 奈拉 | 1,081,434,903.96 | 0.0049 | 5,332,256.32 |
| 博茨瓦纳普拉 | 3,246,900.11 | 0.4844 | 1,572,691.27 |
| 沙特里亚尔 | 94,496,068.60 | 1.8104 | 171,075,682.60 |
| 印尼卢比 | 239,640.00 | 0.0004 | 91.30 |
| 其他应付款 | — | — | 512,179,384.47 |
| 其中:美元 | 25,673,207.60 | 6.8109 | 174,857,649.64 |
| 阿里亚里 | 4,353,449,594.32 | 0.0016 | 6,940,201.50 |
| 澳门元 | 1,051,894.61 | 0.8432 | 886,957.54 |
| 阿联酋迪拉姆 | 646,586.89 | 1.8511 | 1,196,896.99 |
| 基那 | 751,714.75 | 1.5044 | 1,130,879.67 |
| 加纳塞地 | 5,716,381.11 | 0.6041 | 3,453,172.11 |
| 林吉特 | 84,319.37 | 1.6734 | 141,100.03 |
| 卢布 | 11,467,500.00 | 0.0883 | 1,012,580.25 |
| 卢郎 | 79,354,107.73 | 0.0046 | 367,681.56 |
| 蒙图 | 668,800,000.00 | 0.1898 | 126,938,240.00 |
| 孟加拉塔卡 | 77,988,746.49 | 0.0554 | 4,317,345.58 |
| 纳米比亚元 | 791,252.02 | 0.4155 | 328,796.87 |
| 奈拉 | 1,031,875,028.10 | 0.0049 | 5,087,890.28 |
| 南非兰特 | 42,150,000.00 | 0.4144 | 17,466,960.00 |
| 博茨瓦纳普拉 | 25,546,768.36 | 0.4844 | 12,374,011.55 |
| 沙特里亚尔 | 67,270,520.62 | 1.8104 | 121,786,550.53 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | 390,160,296.09 | 0.0006 | 220,329.96 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | 427,257,058.33 | 0.0776 | 33,151,283.61 |
| 印尼卢比 | 1,367,078,218.69 | 0.0004 | 520,856.80 |
| 短期借款 | — | — | 27,846,403.50 |
| 其中:日元 | 662,300,000.00 | 0.0420 | 27,846,403.50 |
(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险
□适用 √不适用
(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 √不适用
82、租赁
(1) 作为承租人
□适用 √不适用
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
1、 按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 141,730,903.97 | 209,340,141.56 |
| 直接投入费用 | 126,816,870.09 | 324,429,058.77 |
| 资产折旧与摊销 | 2,016,220.29 | 1,743,905.79 |
| 委托研发项目 | 6,453.77 | 820,660.01 |
| 其他费用 | 5,572,149.50 | 3,491,994.43 |
| 合计 | 276,142,597.62 | 539,825,760.56 |
| 其中:费用化研发支出 | 276,142,597.62 | 539,825,760.56 |
| 资本化研发支出 | — | — |
2、 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
3、 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
(1).新设子公司情况
2026 年 1-6 月份本集团新设子公司：陕建（尉犁）生态治理有限公司、重庆达顺安诚建设有限公司、陕西建工哈萨克斯坦有限公司、陕建（哈密）公路项目管理有限公司、陕西绿宸欣雅新能源有限公司。
(2).注销子公司情况
2026 年 1-6 月份本集团注销子公司：陕西华汉建设工程质量检测有限公司、陕西汉丰华邑实业有限公司、陕西建信资源开发管理有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
此处列示的仅为本公司的重要的二级子公司，本公司下属各级次子公司众多，非重要子公司未予全部列示。
单位：万元币种：人民币
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本(万元) | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 西安市 | 205,360.96 | 西安市 | 建筑施工 | 100.00 | — | 投资设立 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安市 | 113,975.45 | 西安市 | 建筑施工 | 100.00 | — | 投资设立 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 咸阳市 | 53,647.00 | 咸阳市 | 建筑施工 | 100.00 | — | 投资设立 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 西安市 | 154,970.86 | 西安市 | 建筑施工 | 100.00 | — | 投资设立 |
(2) 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 25.00% | 175,885,578.26 | — | 559,862,714.24 |
| 陕西建工新能源有限公司 | 55.00% | 444,384.19 | — | 395,851,147.77 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注：本公司所属子公司存在发行在外的计入其他权益工具的永续债，在本公司合并资产负债表中列示为“少数股东权益”项目。该子公司的少数股东持股比例系除其他权益工具持有者以外的少数股东持有的股权比例。
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 12,249,642,467.38 | 1,062,133,952.13 | 13,311,776,419.51 | 10,610,468,104.98 | 407,825,714.41 | 11,018,293,819.39 | 13,036,881,878.95 | 1,109,346,121.52 | 14,146,228,000.47 | 11,452,101,047.23 | 434,744,557.46 | 11,886,845,604.69 |
| 陕西建工新能源有限公司 | 1,267,995,251.83 | 1,174,193,011.87 | 2,442,188,263.70 | 1,273,263,296.58 | 449,195,607.53 | 1,722,458,904.11 | 2,181,887,365.42 | 1,155,052,182.86 | 3,336,939,548.28 | 2,192,401,180.69 | 435,375,607.53 | 2,627,776,788.22 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 1,735,256,880.95 | 30,204,878.60 | 30,204,878.60 | -406,946,239.55 | 2,549,676,964.82 | 79,941,317.36 | 79,941,317.36 | 393,256,679.79 |
| 陕西建工新能源有限公司 | 85,245,264.78 | 15,293,724.43 | 15,293,724.43 | -622,024,209.56 | 544,846,922.33 | 31,945,712.81 | 31,945,712.81 | 542,795,509.91 |
注：上表列示的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额。
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
√适用 □不适用
| 结构化主体名称 | 控制依据 | 向其提供的财务支持 |
| 陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 本集团为有限合伙人并认缴全部有限合伙份额,能够控制该合伙企业 | 无 |
| 陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 本集团为有限合伙人并认缴部分有限合伙份额,能够控制该合伙企业 | 无 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1) 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 西安市 | 西安市 | 公路工程建筑 | 39.00 | 10.00 | 权益法 |
| 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 延安市 | 延安市 | 工程管理 | 36.00 | 9.00 | 权益法 |
| 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产开发经营 | 57.53 | — | 权益法 |
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3) 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | |
| 流动资产 | 1,193,380,808.41 | 19,756,680.05 | 2,412,639,006.18 | 1,153,753,331.82 | 113,418,100.00 | 2,085,036,385.26 |
| 其中:现金和现金等价物 | 441,872,880.20 | 17,337,510.56 | 422,341,460.71 | 14,273,208.54 | 113,418,100.00 | 926,021,082.69 |
| 非流动资产 | 4,901,650,673.14 | 8,882,214,741.29 | — | 4,126,652,474.05 | 8,644,468,165.79 | — |
| 资产合计 | 6,095,031,481.55 | 8,901,971,421.34 | 2,412,639,006.18 | 5,280,405,805.87 | 8,757,886,265.79 | 2,085,036,385.26 |
| 流动负债 | 215,341,494.01 | 228,917,471.76 | 598,474,866.91 | 94,530,249.69 | 211,518,554.10 | 469,210,567.66 |
| 非流动负债 | 3,907,689,987.54 | 6,854,160,770.68 | 307,039,890.65 | 3,213,875,556.18 | 6,727,474,532.79 | 98,722,907.36 |
| 负债合计 | 4,123,031,481.55 | 7,083,078,242.44 | 905,514,757.56 | 3,308,405,805.87 | 6,938,993,086.89 | 567,933,475.02 |
| 少数股东权益 | — | — | — | — | — | — |
| 归属于母公司股东权益 | 1,972,000,000.00 | 1,818,893,178.90 | 1,507,124,248.62 | 1,972,000,000.00 | 1,818,893,178.90 | 1,517,102,910.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 966,280,000.00 | 773,575,268.99 | 867,057,958.22 | 966,280,000.00 | 773,575,268.99 | 872,789,304.26 |
| 调整事项 | — | — | — | — | — | — |
| --商誉 | — | — | — | — | — | — |
| --内部交易未实现利润 | — | — | — | — | — | — |
| --其他 | — | — | — | — | — | — |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 966,280,643.20 | 773,499,459.16 | 867,048,580.23 | 966,347,076.00 | 773,449,272.27 | 872,789,304.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | — | — | — | — | — | — |
| 营业收入 | — | 1,482.10 | — | — | 5,054.78 | — |
| 财务费用 | — | — | — | — | — | — |
| 所得税费用 | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -3,332,583.39 | — | — | -3,881,339.02 |
| 终止经营的净利润 | — | — | — | — | — | — |
| 其他综合收益 | — | — | — | — | — | — |
| 综合收益总额 | — | — | -3,332,583.39 | — | — | -3,881,339.02 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | — | — | — | — | — | — |
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业: | ||
| 投资账面价值合计 | 1,385,654,286.28 | 1,258,111,081.24 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -16,746,601.00 | -20,122,530.90 |
| --其他综合收益 | — | — |
| --综合收益总额 | -16,746,601.00 | -20,122,530.90 |
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙) | 116,703,359.86 | 116,703,359.86 | 116,684,509.79 | 116,684,509.79 |
| 西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙) | 19,054,796.25 | 19,054,796.25 | 19,352,784.28 | 19,352,784.28 |
| 陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙) | 329,000,000.00 | 329,000,000.00 | 334,000,000.00 | 334,000,000.00 |
| 西安高新区科融城市建设发展合伙企业(有限合伙) | 643,200,000.00 | 643,200,000.00 | 647,000,000.00 | 647,000,000.00 |
| 西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙) | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 西安星煜未来商业运营管理合伙企业(有限合伙) | 108,800,000.00 | 108,800,000.00 | 109,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 北京华福汇合控股中心(有限合伙) | 43,534.32 | 43,534.32 | 43,534.32 | 43,534.32 |
注：本集团对上述结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。本集团不存在向该等结构化主体提供财务支持的义务和意图。
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 重庆秀山至贵州印江高速公路(重庆段)建设期投资补助 | 100,000,000.00 | — | — | — | — | 100,000,000.00 | 与资产相关 |
| 山西省忻州市忻府区2021年度“煤改电”区域集中供暖特许经营投资项目(二标段)政府补贴 | 48,235,525.52 | 60,000.00 | — | 1,316,700.00 | — | 46,978,825.52 | 与资产相关 |
| 陕西建工新型材料工业园项目产业资金扶持 | 23,939,812.50 | — | — | 666,130.26 | — | 23,273,682.24 | 与资产相关 |
| 西安国际港务区新陆小学、新陆幼儿园项目建设PPP项目补助资金 | 15,668,499.97 | — | — | 1,566,850.00 | — | 14,101,649.97 | 与资产相关 |
| 安康高新区战略性新兴厂房项目专项资金 | 13,714,285.71 | — | — | 571,428.58 | — | 13,142,857.13 | 与资产相关 |
| 三通一平土方开挖回填工程资金扶持 | 12,820,119.92 | — | — | — | — | 12,820,119.92 | 与资产相关 |
| 建筑产业现代化PC工厂项目资金扶持 | 5,016,666.66 | — | — | 865,000.00 | — | 4,151,666.66 | 与资产相关 |
| 2024年城市管网及污水处理补助 | 4,029,000.00 | 4,772,000.00 | — | — | -8,801,000.00 | — | 与资产相关 |
| 2023 年大型高灵敏微振动环境监测控制系统项目 | 3,000,000.00 | — | — | — | — | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 其他零星政府补助 | 540,680.76 | — | — | — | — | 540,680.76 | 与资产相关 |
| 其他零星政府补助 | 3,591,095.92 | 700,000.00 | — | 1,050,310.36 | — | 3,240,785.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 230,555,686.96 | 5,532,000.00 | — | 6,036,419.20 | -8,801,000.00 | 221,250,267.76 | / |
注释：本期其他变动系海绵城市建设专项资金补助所致，该补助与资产相关，专项用于 PPP 项目工程建设阶段，该项目采用净额法对该补助进行冲减处理，未纳入运营期收益或成本范畴，相关资产后续均转入无形资产特许经营权。
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 4,986,108.84 | 4,726,900.14 |
| 与收益相关 | 29,934,248.27 | 14,780,533.03 |
| 合计 | 34,920,357.11 | 19,507,433.17 |
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具的风险
1.金融工具的分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值
1）2026 年 06 月 30 日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 22,015,955,190.05 | — | — | 22,015,955,190.05 |
| 交易性金融资产 | — | 1,118,937.24 | — | 1,118,937.24 |
| 应收票据 | 1,382,497,203.99 | — | — | 1,382,497,203.99 |
| 应收账款 | 170,331,238,711.89 | — | — | 170,331,238,711.89 |
| 应收款项融资 | — | — | 122,183,829.57 | 122,183,829.57 |
| 其他应收款 | 8,953,008,997.14 | — | — | 8,953,008,997.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,600,000.00 | — | — | 19,600,000.00 |
| 长期应收款 | 14,644,314,045.33 | — | — | 14,644,314,045.33 |
| 债权投资 | 332,333,763.90 | — | — | 332,333,763.90 |
| 其他权益工具投资 | — | — | 297,375,634.32 | 297,375,634.32 |
| 其他非流动金融资产 | — | 2,601,000,000.00 | — | 2,601,000,000.00 |
2）2025 年 12 月 31 日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 35,370,265,184.49 | — | — | 35,370,265,184.49 |
| 交易性金融资产 | — | 1,315,881.36 | — | 1,315,881.36 |
| 应收票据 | 1,928,704,579.64 | — | — | 1,928,704,579.64 |
| 应收账款 | 172,089,504,901.28 | — | — | 172,089,504,901.28 |
| 应收款项融资 | — | 242,173,149.37 | 242,173,149.37 | |
| 其他应收款 | 8,691,516,598.47 | — | — | 8,691,516,598.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | — | — | 10,000,000.00 |
| 长期应收款 | 14,588,444,915.37 | — | — | 14,588,444,915.37 |
| 债权投资 | 350,278,888.91 | — | — | 350,278,888.91 |
| 其他权益工具投资 | — | — | 272,483,634.32 | 272,483,634.32 |
| 其他非流动金融资产 | — | 2,610,000,000.00 | — | 2,610,000,000.00 |
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值
1）2026 年 06 月 30 日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 衍生金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | — | — | 18,443,781,905.38 | 18,443,781,905.38 |
| 交易性金融负债 | — | — | — | — |
| 衍生金融负债 | — | — | — | — |
| 应付票据 | — | — | 11,380,067,611.83 | 11,380,067,611.83 |
| 应付账款 | — | — | 157,314,643,302.97 | 157,314,643,302.97 |
| 其他应付款 | — | — | 12,438,246,937.12 | 12,438,246,937.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | — | 8,469,639,212.40 | 8,469,639,212.40 |
| 长期借款 | — | — | 28,741,740,725.84 | 28,741,740,725.84 |
| 应付债券 | — | — | 5,310,000,000.00 | 5,310,000,000.00 |
| 长期应付款 | — | — | 1,606,612,876.71 | 1,606,612,876.71 |
2）2025 年 12 月 31 日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 衍生金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | — | — | 23,671,211,995.25 | 23,671,211,995.25 |
| 交易性金融负债 | — | — | — | — |
| 衍生金融负债 | — | 49,514,658.00 | — | 49,514,658.00 |
| 应付票据 | — | — | 9,100,727,075.40 | 9,100,727,075.40 |
| 应付账款 | — | — | 167,915,790,225.84 | 167,915,790,225.84 |
| 其他应付款 | — | — | 13,607,660,884.98 | 13,607,660,884.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | — | 9,133,881,110.28 | 9,133,881,110.28 |
| 长期借款 | — | — | 22,915,876,612.30 | 22,915,876,612.30 |
| 应付债券 | — | — | 5,060,000,000.00 | 5,060,000,000.00 |
| 长期应付款 | — | — | 1,455,247,073.39 | 1,455,247,073.39 |
（二）风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（三）本集团金融工具涉及的风险
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。
银行存款主要存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
截至资产负债表日，本集团应收账款前五名占应收账款总额的比例为 ，本公司无其他重大信用集中风险。
2、流动性风险
流动风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本集团资金管理部门持续监控本集团短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和汇率风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本集团外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、 、外币货币性项目。
1.信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主 要产生于银行存款、应收款项等。 银行存款主要存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第 三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质，并执行 其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收 款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。 截至资产负债表日，本集团应收账款前五名占应收账款总额的比例为5.21%，本公司无其他重大 信用集中风险。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| 1.应收款项融资 | — | 122,183,829.57 | — | 122,183,829.57 |
| 2.交易性金融资产 | 1,118,937.24 | — | — | 1,118,937.24 |
| 其中:权益工具投资 | 1,118,937.24 | — | — | 1,118,937.24 |
| 3.其他权益工具投资 | — | — | 297,375,634.32 | 297,375,634.32 |
| 其中:权益工具投资 | — | — | 297,375,634.32 | 297,375,634.32 |
| 4.交易性金融负债 | — | — | — | — |
| 5.其他非流动金融资产 | — | — | 2,601,000,000.00 | 2,601,000,000.00 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次的交易性金融资产，以公开市场报价作为公允价值的合理估计进行计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第二层次的应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。本公司对远期结汇合约采用公允价值计量，期末估值依据金融机构估值结果确定资产/负债的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次的权益工具投资，采用评估估值、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
8、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 西安 | 投资和经营管理 | 591,609.82 | 67.28 | 67.28 |
本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本集团子公司的情况详见附注十、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本集团重要的合营或联营企业的情况详见附注十、3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京佳裕欣邦置业有限责任公司 | 大股东附属企业 |
| 北京景晟乾通置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 北京陕创企诚置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 韩城市交大基础教育园区建设有限公司 | 大股东附属企业 |
| 界首秦皖置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 内蒙古陕建矿业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 山东秦建置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 山东秦泰置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕建(广州)运营管理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕建融创(北京)置业咨询有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西东顺宏盛房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西沣德雅筑置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西沣和华锦置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西沣泰雅居置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西峰宏品筑置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西和丰锦铭置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华建康养置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山奥翔劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山国际酒店有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山九洲建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山益华建筑劳务有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建东诚顺置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工浐河实业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工城投房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工第三建设集团城建工程有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工韩城房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工和园置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工集团运营有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工建筑科技发展有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工康力电梯有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工梁州置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工清洁能源有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工融资担保有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工投资管理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工桢州置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工职教建设管理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西建设技师学院 | 大股东附属企业 |
| 陕西建筑报社有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西金居良品商贸有限责任公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西锦鸿康驰置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西锦绣华天置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西俱成房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西空港景舰置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西聚家盛物业管理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西空港景腾置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西秦川物业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西睿昌置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西三元盛宇置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西省地方电力航天置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西省建筑职工大学 | 大股东附属企业 |
| 陕西实泰置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西泰筑置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西益兴建设有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西永安康达置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西悦领置业有限责任公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西众诚志远营销策划有限公司 | 大股东附属企业 |
| 上海华秦实业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 上海陕名置业发展有限公司 | 大股东附属企业 |
| 唐山和润房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西安嘉森昂筑置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西安建荣房地产开发有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西安建悦居物业管理有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西咸新区创新港实业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 西咸新区丝路置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 重庆博弘鼎锐置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 重庆博腾置业有限公司 | 大股东附属企业 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人 |
| 陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司 | 过去12个月内大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 陕西省煤田地质集团有限公司 | 过去12个月内大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 | 过去12个月内大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 大股东的董监高担任董监高的法人 |
| 安康新经济产业园区开发建设有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西法门寺演艺有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西嘉安康达置业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西建工物联科技有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西乾和实业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 上海侨福信息科技发展有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 天津天辉房地产开发有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 铜川万里置业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 西安汇茂置业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 西安曲江文化商务区投资发展有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 西咸新区龙耀晟睿置业有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 延安新融房地产开发有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司 | 大股东之联营(合营)企业及附属企业 |
| 北京天居园科技有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 定边县兴源房地产开发有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 汉中市天然气投资发展有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 汉中新汉能源科技发展有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 江苏延长中燃化学有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 凯迪西北橡胶有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 眉县城燃畅通燃气有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西宾馆有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西德源招标有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西化工研究院有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西化建物业管理有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西南宫山旅游发展有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西燃气集团工程有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西燃气集团有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西省轻工业研究设计院 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西省石油化工工业贸易有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西省天然气股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西兴化机械制造有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长地产建筑安装工程有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油材料有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油丰源有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油靖边煤业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物流集团有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物流综合服务有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物资集团(天津)有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物资集团江苏有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物资集团上海有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物资集团西安有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油兴化新能源有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长石油招标有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 神木市成元化工有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 铜川市天然气有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 渭南市天然气有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西安西北化工工程有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西安新港分布式能源有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西安新航燃气能源有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西安延腾置业有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 西北化工研究院有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 兴平市隆顺商贸有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长石油国际事业(青岛)有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长石油湖北销售有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长油田房地产开发公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长油田股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 宜川县城燃天然气有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 榆林延宸工程建设有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
| 中油延长石油销售榆林有限公司 | 上市公司董监高担任董监高的法人附属企业 |
5、 关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 购买原材料 | 26,583,808.87 | 98,601,015.97 |
| 海南新陕建材有限公司 | 购买原材料 | 21,475,716.73 | — |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 购买原材料 | 17,087,741.46 | 469,414,952.81 |
| 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | 购买原材料 | 15,246,899.15 | 285,413.27 |
| 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | 购买原材料 | 13,255,724.71 | 2,518,143.88 |
| 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 购买原材料 | 7,709,137.47 | — |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 购买原材料 | 5,737,442.43 | 29,235,758.38 |
| 陕西建工混凝土临潼有限公司 | 购买原材料 | 4,977,421.74 | 12,192,837.38 |
| 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 购买原材料 | 3,590,442.48 | — |
| 陕西建工大王混凝土有限公司 | 购买原材料 | 1,174,389.89 | — |
| 延长壳牌石油有限公司 | 购买原材料 | 518,728.16 | 1,791,737.18 |
| 铜川市天然气有限公司 | 购买原材料 | 512,817.12 | 1,012,935.80 |
| 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 购买原材料 | 447,589.11 | 11,689,619.17 |
| 内蒙古陕建矿业有限公司 | 购买原材料 | 297,771.60 | 389,230.40 |
| 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 购买原材料 | 265,750.91 | 74,918.34 |
| 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 购买原材料 | 219,100.45 | — |
| 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 购买原材料 | 171,311.31 | — |
| 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 购买原材料 | 104,433.96 | — |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 购买原材料 | 88,495.57 | 163,311.00 |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 购买原材料 | 83,735.52 | — |
| 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 购买原材料 | — | 28,686.40 |
| 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 购买原材料 | — | 71,401.67 |
| 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 购买原材料 | — | 142,689.97 |
| 陕西建工康力电梯有限公司 | 购买原材料 | — | 2,325,124.55 |
| 陕西建工物联科技有限公司 | 购买原材料 | — | 1,930,371.41 |
| 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 购买原材料 | — | 2,810,000.00 |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 购买库存商品 | — | 6,942,788.42 |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 购买库存商品 | — | 48,165,713.99 |
| 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 购买库存商品 | — | 685,007.98 |
| 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 购买库存商品 | — | 1,372,590.17 |
| 陕西建筑报社有限公司 | 购买库存商品 | — | 15,000.00 |
| 陕西金居良品商贸有限责任公司 | 购买库存商品 | — | 86,480.00 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 购买库存商品 | — | 132,573.55 |
| 陕西华山益华建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 123,004,236.74 | 69,339,212.60 |
| 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 93,743,596.50 | 87,047,855.16 |
| 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 93,584,935.28 | 101,620,381.27 |
| 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 63,795,378.98 | 103,374,754.53 |
| 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 62,823,089.48 | 140,446,241.05 |
| 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 58,862,520.75 | 103,955,837.07 |
| 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 57,288,621.66 | 97,925,234.33 |
| 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 50,457,708.22 | 68,971,626.13 |
| 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 接受劳务 | 48,311,243.77 | 75,406,830.15 |
| 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 接受劳务 | 48,072,004.94 | 25,367,985.43 |
| 陕西华山九洲建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 38,757,168.85 | 76,922,184.02 |
| 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 34,783,466.25 | 24,767,070.61 |
| 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 27,052,597.03 | 45,210,644.25 |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 接受劳务 | 23,917,879.01 | 4,078,341.73 |
| 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 11,251,383.86 | 42,862,624.32 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 接受劳务 | 1,600,000.00 | 150,625.32 |
| 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 接受劳务 | 1,195,941.16 | 55,872,770.86 |
| 陕西化建物业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,181,608.95 | — |
| 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 接受劳务 | 706,477.12 | 2,858,278.46 |
| 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 接受劳务 | 518,796.86 | 531,140.64 |
| 陕西建工康力电梯有限公司 | 接受劳务 | 513,918.56 | 170,197.20 |
| 西安市政建设集团金建建设有限公司 | 接受劳务 | 435,779.82 | — |
| 陕西投资远大建筑工业有限公司 | 接受劳务 | 144,493.00 | 701,287.09 |
| 陕西建工集团运营有限公司 | 接受劳务 | 38,402.61 | — |
| 陕西华山国际酒店有限公司 | 接受劳务 | 28,820.00 | — |
| 陕西建筑报社有限公司 | 接受劳务 | 7,500.00 | — |
| 陕西德源招标有限责任公司 | 接受劳务 | — | 27,097.45 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 接受劳务 | — | 3,562,316.00 |
| 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 接受劳务 | — | 9,536,892.76 |
| 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 接受劳务 | — | 4,034,426.54 |
| 陕西交控市政路桥建设有限公司 | 接受劳务 | — | 2,831,320.44 |
| 陕西金居良品商贸有限责任公司 | 接受劳务 | — | 19,200.00 |
| 陕西泰筑置业有限公司 | 接受劳务 | — | 2,830,069.00 |
| 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 接受劳务 | — | 8,497,264.16 |
| 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | 接受劳务 | — | 843,615.30 |
| 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 接受劳务 | — | 143,400.00 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 接受劳务 | — | 243,297.68 |
| 西安建悦居物业管理有限公司 | 接受劳务 | — | 50,644.00 |
| 西安市市政建设(集团)有限公司 | 接受劳务 | — | 7,035,696.64 |
| 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 接受劳务 | — | 1,202,986.74 |
| 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 接受劳务 | — | 756,256.09 |
| 榆林延宸工程建设有限公司 | 接受劳务 | — | 923,920.00 |
| 陕西灞桥产业投资有限公司 | 分包建造施工劳务 | 9,510,256.47 | — |
| 西安市政建设集团金建建设有限公司 | 分包建造施工劳务 | 3,579,007.39 | — |
| 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | 分包建造施工劳务 | 1,517,234.79 | — |
| 西安市市政建设(集团)有限公司 | 分包建造施工劳务 | 893,114.39 | — |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 分包建造施工劳务 | 262,921.01 | — |
| 西安市市政建设工程质量检测有限公司 | 分包建造施工劳务 | 79,343.92 | — |
| 陕西延长石油招标有限责任公司 | 其他支出 | 81,610.18 | — |
| 陕西建筑报社有限公司 | 其他支出 | 49,504.95 | — |
| 延长壳牌石油有限公司 | 其他支出 | 25,000.00 | — |
| 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 其他支出 | 22,056.38 | — |
| 陕西宾馆有限责任公司 | 其他支出 | 2,988.00 | — |
| 陕西德源招标有限责任公司 | 其他支出 | — | 66,065.00 |
| 陕西华山国际酒店有限公司 | 其他支出 | — | 59,373.00 |
| 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 其他支出 | — | 294,603.44 |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 其他支出 | — | 281,328.95 |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 其他支出 | — | 42,000.00 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 其他支出 | — | 157,000.09 |
| 陕西建工集团运营有限公司 | 其他支出 | — | 325,000.00 |
| 陕西建工融资担保有限公司 | 其他支出 | — | 59,614.99 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 其他支出 | — | 401,137.62 |
| 陕西益兴建设有限公司 | 其他支出 | — | 30,363.04 |
出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 538,666,224.82 | 1,596,875,035.69 |
| 陕西乾和实业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 187,489,645.71 | 172,998,703.76 |
| 西安延腾置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 112,459,695.79 | 191,651,652.26 |
| 陕西沣泰雅居置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 88,056,388.53 | 150,524,456.99 |
| 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 63,661,394.09 | 191,158,368.68 |
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 承包建造施工劳务 | 59,497,294.98 | 533,716,614.70 |
| 重庆博弘鼎锐置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 59,483,915.60 | 20,661,007.77 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 承包建造施工劳务 | 51,291,466.22 | 55,340,359.80 |
| 陕西泰筑置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 48,821,349.73 | 116,684,808.19 |
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 承包建造施工劳务 | 40,283,428.48 | 177,600,009.38 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 37,732,902.45 | 30,239,098.60 |
| 上海侨福信息科技发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | 36,094,321.36 | — |
| 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 承包建造施工劳务 | 32,839,327.12 | — |
| 安康新经济产业园区开发建设有限公司 | 承包建造施工劳务 | 30,346,412.58 | 35,843,529.04 |
| 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 28,604,854.84 | — |
| 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 承包建造施工劳务 | 24,956,972.74 | 15,013,070.33 |
| 陕西沣和华锦置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 21,008,460.74 | 28,889,381.98 |
| 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 承包建造施工劳务 | 20,627,363.18 | 30,390.41 |
| 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 17,809,956.22 | 12,545,662.83 |
| 延长油田股份有限公司 | 承包建造施工劳务 | 17,465,860.91 | 4,810,406.59 |
| 陕西延长石油靖边煤业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 16,136,822.41 | 4,331,240.70 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 16,007,333.00 | 12,927,703.83 |
| 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 承包建造施工劳务 | 14,482,224.17 | 9,098,127.83 |
| 渭南市天然气有限公司 | 承包建造施工劳务 | 12,593,432.92 | — |
| 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 承包建造施工劳务 | 9,877,595.99 | 13,814,538.48 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 7,073,683.26 | 5,137,634.18 |
| 西安东城热力有限公司 | 承包建造施工劳务 | 6,250,782.61 | — |
| 榆林延宸工程建设有限公司 | 承包建造施工劳务 | 6,171,191.67 | 147,168,914.11 |
| 陕西省地方电力航天置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 5,918,710.59 | 9,209,021.94 |
| 重庆博腾置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 5,440,847.91 | 41,431,269.01 |
| 陕西和丰锦铭置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 4,315,258.98 | 12,554,050.69 |
| 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 3,882,076.23 | — |
| 陕西建工梁州置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 3,737,717.95 | 9,983,755.47 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 3,524,126.82 | — |
| 汉中新汉能源科技发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | 2,504,059.32 | — |
| 陕西华建康养置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 2,382,941.02 | 12,102,105.93 |
| 陕西延长石油物流集团有限公司 | 承包建造施工劳务 | 2,348,297.04 | — |
| 陕西实泰置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 2,019,305.83 | 69,141,496.87 |
| 噶尔县盛丰项目管理有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,702,473.17 | — |
| 陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,662,981.76 | — |
| 陕西沣德雅筑置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,500,123.40 | 43,190,115.39 |
| 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,490,548.33 | — |
| 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,093,694.74 | 359,362.77 |
| 西安新航燃气能源有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,026,283.14 | — |
| 陕西峰宏品筑置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 874,323.57 | 7,318,214.98 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 承包建造施工劳务 | 843,972.63 | 20,965,247.74 |
| 陕西光合空间能源有限公司 | 承包建造施工劳务 | 796,996.30 | — |
| 陕西睿昌置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 683,038.88 | 16,345,547.06 |
| 陕西锦鸿康驰置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 563,183.96 | — |
| 西北化工研究院有限公司 | 承包建造施工劳务 | 440,537.03 | 1,284,808.68 |
| 江苏延长中燃化学有限公司 | 承包建造施工劳务 | 396,875.92 | 225,186.81 |
| 榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司 | 承包建造施工劳务 | 350,521.74 | — |
| 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 | 承包建造施工劳务 | 164,540.30 | 24,626,678.90 |
| 陕西建设技师学院 | 承包建造施工劳务 | 83,282.18 | 13,812,778.24 |
| 陕西省建筑职工大学 | 承包建造施工劳务 | 67,648.10 | — |
| 西咸新区丝路置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 43,154.88 | 634,273.35 |
| 陕西永安康达置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 13,598.69 | 19,547,307.27 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 承包建造施工劳务 | 12,076.42 | — |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | 7,951.44 | 2,001,073.43 |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 承包建造施工劳务 | 3,228.40 | — |
| 北京景晟乾通置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 19,062,670.43 |
| 韩城市交大基础教育园区建设有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 391,459.33 |
| 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 24,109,468.52 |
| 山东秦建置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,850,170.27 |
| 山东秦泰置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | 1,868,855.60 | |
| 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 9,324,123.10 |
| 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,529,943.92 |
| 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 66,513.76 |
| 陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,023,893.70 |
| 陕西建东诚顺置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 4,842,147.75 |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 24,106.25 |
| 陕西建工韩城房地产开发有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 778,822.22 |
| 陕西建工和园置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,464,896.39 |
| 陕西建工建筑科技发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 749,729.30 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 3,006,807.04 |
| 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 3,045,060.63 |
| 陕西空港景舰置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 57,568.86 |
| 陕西空港景腾置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 19,807,396.56 |
| 陕西南宫山旅游发展有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | — | 372,368.60 |
| 陕西燃气集团工程有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 5,574,981.59 |
| 陕西燃气集团有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 37,769,978.19 |
| 陕西三元盛宇置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 20,805,768.56 |
| 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,471,396.96 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 承包建造施工劳务 | — | 70,572,907.05 |
| 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 7,798.85 |
| 陕西延长石油物资集团(天津)有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 49,523,051.32 |
| 陕西延长石油物资集团江苏有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 14,013,294.69 |
| 陕西延长石油物资集团上海有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 20,239,690.27 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | — | 26,427,247.32 |
| 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,296,209.31 |
| 陕西悦领置业有限责任公司 | 承包建造施工劳务 | — | 29,109,153.55 |
| 上海陕名置业发展有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 2,453,536.94 |
| 唐山和润房地产开发有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 16,747,353.63 |
| 铜川万里置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 29,137,030.64 |
| 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,287,964.16 |
| 西安高科新建建筑工程有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 6,761,848.96 |
| 西安嘉森昂筑置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 62,162,724.07 |
| 西安建荣房地产开发有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 26,580,070.86 |
| 西咸新区创新港实业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 61,281,403.29 |
| 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,489,241.77 |
| 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 11,879,554.20 |
| 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 1,447,642.82 |
| 延长石油国际事业(青岛)有限公司 | 承包建造施工劳务 | — | 12,239,403.55 |
| 大安华云土地综合治理有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 771,464.84 |
| 陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 1,890,124.07 |
| 陕西建工高陵水务有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 2,045,115.21 |
| 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 1,470,474.87 |
| 西安延腾置业有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 3,498,488.87 |
| 西咸新区丝路置业有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 3,824,915.39 |
| 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 分包建造施工劳务 | — | 285,191.41 |
| 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 销售商品 | 240,566.04 | 1,609,775.30 |
| 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 销售商品 | 102,728.98 | — |
| 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | 销售商品 | — | 211,541.59 |
| 陕西延长石油物资集团西安有限公司 | 销售原材料 | 2,173,415.62 | — |
| 西安曲江文化商务区投资发展有限公司 | 提供劳务 | 166,756,990.86 | — |
| 陕西锦鸿康驰置业有限公司 | 提供劳务 | 45,873,517.86 | — |
| 铜川万里置业有限公司 | 提供劳务 | 31,377,523.88 | — |
| 陕西建工桢州置业有限公司 | 提供劳务 | 27,854,343.13 | — |
| 陕西建工投资管理有限公司 | 提供劳务 | 27,141,704.13 | — |
| 陕西永安康达置业有限公司 | 提供劳务 | 26,416,231.73 | — |
| 山东秦建置业有限公司 | 提供劳务 | 18,614,888.51 | — |
| 陕西延长石油靖边煤业有限公司 | 提供劳务 | 18,394,344.21 | — |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 提供劳务 | 18,028,083.88 | 84,119,003.35 |
| 榆林延宸工程建设有限公司 | 提供劳务 | 17,539,018.04 | — |
| 陕西空港景腾置业有限公司 | 提供劳务 | 17,403,153.41 | — |
| 安康新经济产业园区开发建设有限公司 | 提供劳务 | 16,697,102.97 | — |
| 山东秦泰置业有限公司 | 提供劳务 | 12,639,742.93 | — |
| 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 提供劳务 | 7,694,842.76 | — |
| 陕西悦领置业有限责任公司 | 提供劳务 | 6,925,430.61 | — |
| 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 提供劳务 | 6,514,989.58 | — |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 提供劳务 | 4,790,447.26 | — |
| 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 提供劳务 | 4,060,537.13 | — |
| 西咸新区创新港实业有限公司 | 提供劳务 | 3,862,359.52 | 476,841.49 |
| 陕西沣德雅筑置业有限公司 | 提供劳务 | 3,809,727.61 | 26,128,053.63 |
| 陕西东顺宏盛房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 3,664,634.12 | — |
| 陕建(广州)运营管理有限公司 | 提供劳务 | 3,238,975.21 | — |
| 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 提供劳务 | 3,110,586.94 | — |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 提供劳务 | 2,763,419.95 | — |
| 陕西建工梁州置业有限公司 | 提供劳务 | 2,542,587.85 | — |
| 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 提供劳务 | 2,206,676.54 | — |
| 陕西建东诚顺置业有限公司 | 提供劳务 | 1,593,116.44 | — |
| 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 提供劳务 | 1,369,197.97 | 2,838,893.66 |
| 陕西建工和园置业有限公司 | 提供劳务 | 1,338,738.19 | — |
| 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 | 提供劳务 | 1,056,603.77 | — |
| 陕西建工集团运营有限公司 | 提供劳务 | 963,746.07 | — |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 提供劳务 | 876,315.49 | — |
| 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 提供劳务 | 480,509.64 | — |
| 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 471,698.11 | — |
| 西咸新区丝路置业有限公司 | 提供劳务 | 469,922.72 | 16,903.52 |
| 陕西众诚志远营销策划有限公司 | 提供劳务 | 391,682.71 | — |
| 西安建荣房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 307,864.03 | — |
| 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 提供劳务 | 291,320.75 | 710,132.46 |
| 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | 提供劳务 | 254,716.98 | — |
| 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 提供劳务 | 188,679.25 | — |
| 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 提供劳务 | 138,954.29 | — |
| 陕西建设技师学院 | 提供劳务 | 138,848.12 | — |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 提供劳务 | 87,735.85 | — |
| 西安嘉森昂筑置业有限公司 | 提供劳务 | 80,092.45 | — |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 提供劳务 | 75,765.97 | — |
| 陕西建工韩城房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 74,466.38 | — |
| 陕西实泰置业有限公司 | 提供劳务 | 73,422.53 | — |
| 西安高科新建建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 62,169.81 | — |
| 铜川市天然气有限公司 | 提供劳务 | 33,962.26 | — |
| 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 提供劳务 | 24,260.80 | — |
| 陕西泰筑置业有限公司 | 提供劳务 | 21,886.79 | — |
| 陕西延长石油兴化新能源有限公司 | 提供劳务 | 9,622.64 | — |
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 提供劳务 | 7,075.47 | 2,336,768.35 |
| 北京天居园科技有限公司 | 提供劳务 | — | 920,590.55 |
| 汉中市天然气投资发展有限公司 | 提供劳务 | — | 903,853.64 |
| 凯迪西北橡胶有限公司 | 提供劳务 | — | 106,608.49 |
| 陕西峰宏品筑置业有限公司 | 提供劳务 | — | 16,090.57 |
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 提供劳务 | — | 103,511,109.72 |
| 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 提供劳务 | — | 665,283.06 |
| 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 提供劳务 | — | 5,660.38 |
| 陕西环保集团（西安）秦和污水处理有限公司 | 提供劳务 | — | 209,915.28 |
| 陕西建安风光新能源有限公司 | 提供劳务 | — | 68,418,393.81 |
| 陕西建工（安康）新型建材有限公司 | 提供劳务 | — | 145,014.85 |
| 陕西建工浐河实业有限公司 | 提供劳务 | — | 1,000.00 |
| 陕西燃气集团工程有限公司 | 提供劳务 | — | 18,867.92 |
| 陕西省天然气股份有限公司 | 提供劳务 | — | 3,654,829.26 |
| 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 提供劳务 | — | 28,308.00 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 提供劳务 | — | 77,547.17 |
| 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 提供劳务 | — | 4,899,747.73 |
| 神木市成元化工有限公司 | 提供劳务 | — | 61,320.75 |
| 渭南市天然气有限公司 | 提供劳务 | — | 3,956,096.78 |
| 西安东城热力有限公司 | 提供劳务 | — | 315.40 |
| 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 提供劳务 | — | 8,937,565.12 |
| 西安新航燃气能源有限公司 | 提供劳务 | — | 452,303.37 |
| 西安延腾置业有限公司 | 提供劳务 | — | 101,220,380.17 |
| 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 提供劳务 | — | 2,902,981.13 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 提供劳务 | — | 8,664.02 |
| 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 提供劳务 | — | 28,119.11 |
| 榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司 | 提供劳务 | — | 288,984.78 |
| 陕西众诚志远营销策划有限公司 | 其他收入 | 473,789.17 | — |
| 陕西灞桥产业投资有限公司 | 其他收入 | 392,070.80 | — |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 其他收入 | 351,844.36 | — |
| 陕建融创(北京)置业咨询有限公司 | 其他收入 | — | 147,585.38 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 其他收入 | — | 70,796.48 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3) 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 24,883,038.37 | 5,372,845.71 |
| 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 866,454.75 | 1,614,579.63 |
| 陕西灞桥产业投资有限公司 | 房屋及建筑物 | 406,458.72 | — |
| 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 房屋及建筑物 | 66,513.76 | — |
| 陕西建工集团运营有限公司 | 房屋及建筑物 | 847,988.58 | 1,000,171.50 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | ||
| 陕西建工控股集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 883,616.91 | — | — | — | — | 858,330.00 | — | 858,330.00 | 248,858.92 | — |
| 北京天居园科技有限公司 | 房屋及建筑物 | — | — | — | — | — | 3,737,916.78 | — | 3,737,916.78 | — | — |
| 陕西建工沪河硅谷发展有限公司 | 房屋及建筑物 | — | — | 257,040.00 | 24,520.82 | — | — | — | 257,040.00 | 35,238.27 | — |
| 陕西益兴建设有限公司 | 房屋及建筑物 | — | — | 831,769.81 | 40,014.74 | — | — | — | 1,014,152.82 | 36,567.91 | — |
| 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 房屋及建筑物 | — | — | 284,697.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 房屋及建筑物 | 253,974.28 | — | 253,974.28 | — | — | — | — | — | — | — |
关联租赁情况说明 □适用 √不适用
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 26,691,400.00 | 2021-01-27 | 2039-03-29 | 否 |
| 陕西建工高科建设投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2025-08-01 | 2027-06-26 | 否 |
注 ： 年 月 日，陕西建工第七建设集团有限公司、西安环益再生资源利用有限公司、上海康恒环境股份有限公司与中国建设银行股份有限公司陕西省分行、中国银行股份有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公司西安分行签订西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP 项目银团贷款保证合同，被保证人:西安白鹿原益恒环境能源有限公司;保证范围：贷款合同项下本金 126,800.00 万元及利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用;陕西建工第七建设集团有限公司的具体担保比例为2.105%；保证方式:保证人在本保证合同项下提供的保证为连带责任保证。
注 ： 年 月 日，陕西建工高科建设投资有限公司与长安银行股份有限公司营业部签订借款合同，借款金额 10,000.00 万元，借款期限三年。2025 年 8 月1 日，陕西建工第五建设集团有限公司、西安高科集团有限公司、陕西建工高科建设投资有限公司与长安银行股份有限公司签订反担保保证合同，陕西建工第五建设集团有限公司应借款人的请求，同意并确认以反担保保证人的身份自愿向担保人西安高科集团有限公司提供反担保，与担保人签订以担保人为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证合同。陕西建工第五建设集团有限公司的具体担保比例为 ，反担保人对担保人代借款人向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费），以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用承担连带保证责任。
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 28,910,051.32 | 2021-06-11 | 2028-06-10 | 否 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 40,474,071.95 | 2021-07-30 | 2028-07-29 | 否 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 3,380,120,000.00 | 2021-12-16 | 2039-12-15 | 否 |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 2,320,000,000.00 | 2021-12-17 | 2026-12-16 | 否 |
| 陕西建工融资担保有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 否 |
| 陕西建工融资担保有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-06-24 | 2026-06-23 | 是 |
关联担保情况说明 □适用 √不适用
(5)关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 陕西建工商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-04-29 | 2026-10-28 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陷新建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 5,001,000.00 | 2026-06-16 | 2027-06-12 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 35,000,000.00 | 2026-06-12 | 2027-06-12 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 25,000,000.00 | 2026-03-13 | 2027-03-12 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 35,000,000.00 | 2026-03-13 | 2027-03-12 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | 2026-01-09 | 2027-01-08 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 20,000,000.00 | 2026-03-12 | 2026-09-10 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 15,000,000.00 | 2026-03-16 | 2026-09-16 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 20,000,000.00 | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 90,000,000.00 | 2026-04-03 | 2027-04-03 | 借款 |
| 陕西建工商业保理有限公司 | 30,000,000.00 | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 17,000,000.00 | 2026-01-21 | 2027-01-12 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 26,000,000.00 | 2026-01-09 | 2027-01-09 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-02-27 | 2027-02-26 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 24,000,000.00 | 2026-05-18 | 2027-05-18 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2026-01-14 | 2027-01-13 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 10,000,000.00 | 2026-05-22 | 2027-05-22 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-06-25 | 2027-06-25 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 10,000,000.00 | 2026-05-08 | 2027-05-07 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 20,000,000.00 | 2026-05-29 | 2027-05-28 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 40,000,000.00 | 2026-01-07 | 2027-01-06 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 40,000,000.00 | 2026-01-07 | 2027-01-06 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 64,000,000.00 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 20,000,000.00 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 4,700,000.00 | 2026-02-11 | 2027-02-10 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 10,000,000.00 | 2026-02-11 | 2027-02-10 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 10,000,000.00 | 2026-02-12 | 2027-02-11 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 20,000,000.00 | 2026-02-20 | 2027-02-19 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 19,000,000.00 | 2026-06-02 | 2027-06-02 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 33,600,000.00 | 2026-06-25 | 2027-06-08 | 借款 |
| 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-01-19 | 2027-01-18 | 借款 |
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆高新鼎诚置业有限公司 | 购买房屋及建筑物 | — | 7,060,442.90 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 购买软件 | — | 450,000.00 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 购买办公及电子设备 | — | 229,949.07 |
| 陕西建工集团数字科技有限公司 | 购买机器设备 | 32,000.00 | — |
| 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 购买办公及电子设备 | 39,557.52 | — |
| 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 购买运输设备 | 67,522.12 | — |
| 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 购买办公及电子设备 | 30,318.60 | — |
(7) 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 188.78 | 192.56 |
(8) 其他关联交易
√适用 □不适用
利息收入及利息支出情况如下： 单位：元币种：人民币
| 关联交易内容 | 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 陕西建工商业保理有限公司 | 46,776,832.23 | 17,538,833.32 |
| 利息支出 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 29,323,974.30 | 38,730,219.80 |
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西乾和实业有限公司 | 1,243,737,785.95 | 113,056,483.87 | 1,129,062,420.45 | 46,729,820.71 |
| 应收账款 | 陕西沣泰雅居置业有限公司 | 976,325,389.67 | 61,355,646.96 | 716,286,422.43 | 53,554,477.94 |
| 应收账款 | 西安曲江文化商务区投资发展有限公司 | 635,936,788.73 | 26,751,478.85 | 598,190,470.01 | 22,406,627.59 |
| 应收账款 | 安康新经济产业园区开发建设有限公司 | 581,585,477.68 | 127,048,831.74 | 575,394,344.77 | 103,252,960.81 |
| 应收账款 | 西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司 | 460,541,157.58 | 27,116,222.77 | 460,541,157.58 | 14,361,456.71 |
| 应收账款 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 456,118,686.20 | 22,277,267.67 | 1,304,644,985.22 | 66,068,708.69 |
| 应收账款 | 西安延腾置业有限公司 | 394,066,919.33 | 14,013,563.57 | 317,177,735.74 | 9,515,332.06 |
| 应收账款 | 陕西交通控股集团有限公司 | 386,206,170.37 | 112,654,852.77 | — | — |
| 应收账款 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 364,990,242.17 | 13,111,923.67 | 372,293,565.45 | 12,886,882.87 |
| 应收账款 | 陕西沣德雅筑置业有限公司 | 359,088,859.57 | 19,403,850.79 | 352,095,209.98 | 19,194,041.30 |
| 应收账款 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 279,934,522.80 | 48,463,329.03 | 291,763,427.36 | 49,002,013.78 |
| 应收账款 | 陕西泰筑置业有限公司 | 269,367,320.88 | 11,198,096.59 | 186,392,326.28 | 5,592,037.19 |
| 应收账款 | 陕西三元盛宇置业有限公司 | 254,011,526.48 | 23,305,500.91 | 252,340,995.94 | 23,522,015.40 |
| 应收账款 | 西安嘉森昂筑置业有限公司 | 241,937,675.68 | 10,719,113.49 | 254,151,918.52 | 11,114,540.77 |
| 应收账款 | 陕西空港景腾置业有限公司 | 202,849,270.22 | 17,462,642.38 | 218,517,765.78 | 23,032,636.30 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 201,678,885.51 | 16,628,603.80 | 127,520,452.08 | 10,290,098.76 |
| 应收账款 | 陕西实泰置业有限公司 | 193,092,171.02 | 9,624,164.91 | 198,695,279.38 | 7,422,466.42 |
| 应收账款 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 192,764,503.31 | 12,080,235.84 | 194,364,503.31 | 12,560,235.84 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 185,504,360.65 | 61,095,095.93 | 187,462,849.05 | 61,411,347.63 |
| 应收账款 | 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 176,437,629.22 | 52,931,288.77 | 176,437,629.22 | 35,287,525.84 |
| 应收账款 | 西安小雁塔景区运营管理有限公司 | 167,429,460.31 | 47,901,287.36 | 167,529,460.31 | 44,851,585.17 |
| 应收账款 | 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 165,051,761.14 | 13,911,705.00 | 139,861,898.77 | 13,594,563.16 |
| 应收账款 | 陕西延长石油安源化工有限公司 | 156,112,309.88 | 123,803,828.03 | 156,112,309.88 | 122,992,122.82 |
| 应收账款 | 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 155,757,526.63 | 23,122,870.39 | 168,931,650.37 | 21,794,560.00 |
| 应收账款 | 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 147,006,646.94 | 4,410,199.41 | 85,420,687.99 | 2,562,620.64 |
| 应收账款 | 铜川万里置业有限公司 | 146,650,401.26 | 5,875,112.89 | 110,796,301.26 | 4,051,763.32 |
| 应收账款 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 137,663,013.92 | 16,647,614.90 | 157,800,500.24 | 14,526,009.84 |
| 应收账款 | 陕西建工高陵水务有限公司 | 136,711,660.39 | 7,535,810.17 | 179,317,063.98 | 8,813,972.28 |
| 应收账款 | 陕西沣和华锦置业有限公司 | 130,137,813.11 | 9,261,159.73 | 97,288,377.56 | 3,973,770.78 |
| 应收账款 | 榆林延宸工程建设有限公司 | 122,937,870.93 | 3,688,136.13 | 158,950,249.48 | 4,768,507.48 |
| 应收账款 | 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 120,892,492.87 | 17,607,870.94 | 124,072,899.73 | 7,001,057.24 |
| 应收账款 | 陕西建设技师学院 | 114,750,740.95 | 11,598,885.50 | 158,574,731.91 | 22,618,335.53 |
| 应收账款 | 山东秦建置业有限公司 | 107,163,212.77 | 25,626,984.11 | 111,043,397.94 | 28,003,973.71 |
| 应收账款 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 105,563,359.82 | 8,832,509.73 | 105,563,359.82 | 8,815,210.40 |
| 应收账款 | 山东秦泰置业有限公司 | 105,306,185.21 | 7,632,717.95 | 115,292,202.60 | 10,781,594.59 |
| 应收账款 | 陕西华建康养置业有限公司 | 102,168,772.67 | 8,675,355.14 | 107,994,565.00 | 7,499,986.07 |
| 应收账款 | 陕西永安康达置业有限公司 | 95,153,697.30 | 21,965,033.86 | 102,580,059.40 | 10,005,380.72 |
| 应收账款 | 上海陕名置业发展有限公司 | 92,194,481.62 | 4,540,865.19 | 101,489,177.69 | 5,086,844.40 |
| 应收账款 | 西安建荣房地产开发有限公司 | 91,446,043.04 | 5,496,916.69 | 85,738,132.74 | 3,754,923.25 |
| 应收账款 | 陕西燃气集团有限公司 | 89,035,350.42 | 10,953,315.58 | 80,542,970.60 | 3,592,106.21 |
| 应收账款 | 宁国运浩能新能源(盐池县)有限公司 | 88,981,127.13 | 2,669,433.81 | — | — |
| 应收账款 | 榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司 | 73,433,880.09 | 2,203,016.40 | — | — |
| 应收账款 | 重庆博腾置业有限公司 | 73,175,007.54 | 4,229,482.20 | 85,786,237.50 | 4,063,228.25 |
| 应收账款 | 西安汇茂置业有限公司 | 71,428,011.46 | 3,231,794.44 | 95,496,818.83 | 2,864,904.57 |
| 应收账款 | 陕西悦领置业有限责任公司 | 67,708,658.61 | 6,702,931.70 | 55,007,990.89 | 2,721,616.36 |
| 应收账款 | 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 65,005,674.05 | 2,624,859.99 | 158,292,414.73 | 5,746,113.39 |
| 应收账款 | 陕西建东诚顺置业有限公司 | 63,788,104.24 | 4,724,941.73 | 66,647,068.78 | 2,447,240.39 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 63,731,699.88 | 1,911,951.00 | 77,546,335.59 | 2,326,390.07 |
| 应收账款 | 天水华天科技股份有限公司 | 57,750,000.00 | 1,732,500.00 | — | — |
| 应收账款 | 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 56,463,072.65 | 4,071,223.40 | 39,867,844.03 | 3,054,905.02 |
| 应收账款 | 西安东城热力有限公司 | 52,775,042.33 | 2,656,744.63 | 36,662,759.50 | 2,259,373.92 |
| 应收账款 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 51,565,314.01 | 3,720,647.51 | 205,110,115.01 | 54,403,741.93 |
| 应收账款 | 陕西建工桢州置业有限公司 | 49,314,605.06 | 1,809,079.94 | 16,482,089.63 | 494,462.69 |
| 应收账款 | 陕西建工韩城房地产开发有限公司 | 48,542,443.53 | 8,370,241.50 | 47,771,049.64 | 9,197,063.04 |
| 应收账款 | 陕西和丰锦铭置业有限公司 | 47,994,756.79 | 2,310,828.19 | 54,378,562.54 | 1,711,297.65 |
| 应收账款 | 陕西省天然气股份有限公司 | 46,934,376.30 | 10,772,483.65 | 54,183,278.13 | 8,960,979.89 |
| 应收账款 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 46,508,712.77 | 3,121,331.17 | 35,394,496.17 | 2,859,607.43 |
| 应收账款 | 陕西环保集团(西安)秦安污水处理有限公司 | 46,399,353.82 | 13,919,806.15 | 46,399,353.82 | 13,919,806.15 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 42,239,682.63 | 1,888,011.89 | 40,421,953.95 | 1,463,211.62 |
| 应收账款 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 41,266,776.69 | 1,238,003.30 | 40,678,078.69 | 2,033,903.93 |
| 应收账款 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 40,245,055.37 | 2,403,794.75 | 44,731,221.66 | 2,598,762.33 |
| 应收账款 | 陕西建工城投房地产开发有限公司 | 40,087,915.51 | 27,331,739.07 | 40,087,915.51 | 27,331,739.08 |
| 应收账款 | 大安华云土地综合治理有限公司 | 37,606,973.76 | 1,128,209.21 | — | — |
| 应收账款 | 北京佳裕欣邦置业有限责任公司 | 36,238,036.69 | 7,617,989.09 | 37,008,267.74 | 6,080,927.19 |
| 应收账款 | 陕西省地方电力航天置业有限公司 | 35,339,085.40 | 1,060,172.63 | 50,038,702.78 | 1,731,920.84 |
| 应收账款 | 西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司 | 35,068,399.90 | 11,361,608.57 | 35,068,399.90 | 10,451,873.53 |
| 应收账款 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 33,268,828.06 | 4,436,568.24 | 43,093,718.71 | 9,014,094.18 |
| 应收账款 | 陕西建工和园置业有限公司 | 30,840,575.86 | 1,277,109.96 | 28,738,198.27 | 1,193,438.63 |
| 应收账款 | 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 30,430,942.09 | 5,311,988.33 | 33,731,502.33 | 1,598,557.43 |
| 应收账款 | 陕西建工集团运营有限公司 | 29,906,749.11 | 5,981,349.82 | 29,906,749.11 | 5,981,349.82 |
| 应收账款 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 29,841,360.83 | 1,003,093.19 | 3,933,330.07 | 262,388.23 |
| 应收账款 | 重庆博弘鼎锐置业有限公司 | 29,126,524.85 | 873,795.75 | 5,689,431.93 | 170,682.96 |
| 应收账款 | 界首秦皖置业有限公司 | 28,429,612.53 | 5,685,922.51 | 91,831,772.53 | 14,697,072.76 |
| 应收账款 | 上海侨福信息科技发展有限公司 | 28,287,096.09 | 848,612.88 | 31,144,581.84 | 934,337.46 |
| 应收账款 | 天津天辉房地产开发有限公司 | 27,842,664.43 | 4,900,531.43 | 57,866,238.89 | 8,670,409.34 |
| 应收账款 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 27,720,786.01 | 11,562,483.04 | 42,975,772.69 | 11,733,573.86 |
| 应收账款 | 北京陕创企诚置业有限公司 | 27,639,149.89 | 876,371.08 | 27,639,149.89 | 876,371.08 |
| 应收账款 | 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 27,490,684.99 | 1,177,590.12 | 18,733,249.09 | 778,511.08 |
| 应收账款 | 陕西峰宏品筑置业有限公司 | 27,087,908.73 | 1,270,891.58 | 29,047,780.33 | 1,076,541.95 |
| 应收账款 | 北京景晟乾通置业有限公司 | 25,017,783.72 | 3,608,329.27 | 13,795,880.77 | 2,276,379.00 |
| 应收账款 | 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 22,882,640.90 | 4,702,157.91 | 26,982,640.90 | 5,060,759.06 |
| 应收账款 | 西咸新区龙耀晟睿置业有限公司 | 21,360,272.44 | 4,719,761.05 | 21,660,272.44 | 3,013,121.93 |
| 应收账款 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 20,336,488.21 | 6,353,085.90 | 24,766,272.49 | 4,786,526.39 |
| 应收账款 | 西咸新区创新港实业有限公司 | 19,781,971.09 | 956,054.92 | 29,991,030.87 | 899,730.93 |
| 应收账款 | 唐山和润房地产开发有限公司 | 18,933,611.69 | 604,553.70 | 30,928,360.94 | 994,149.44 |
| 应收账款 | 陕西延长石油靖边煤业有限公司 | 18,569,710.10 | 642,798.63 | 18,014,538.34 | 564,855.35 |
| 应收账款 | 陕西建工控股集团有限公司 | 17,872,013.90 | 9,556,167.34 | 15,326,038.93 | 9,224,525.26 |
| 应收账款 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 15,064,085.31 | 906,647.98 | 26,786,279.83 | 980,306.24 |
| 应收账款 | 西安高科新建建筑工程有限公司 | 14,936,525.56 | 1,634,709.25 | 16,746,512.21 | 1,157,270.66 |
| 应收账款 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 14,464,995.22 | 3,433,063.11 | 15,536,144.76 | 3,485,213.91 |
| 应收账款 | 噶尔县盛丰项目管理有限公司 | 13,286,250.63 | 664,312.53 | 13,286,250.63 | 398,587.52 |
| 应收账款 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 13,277,405.99 | 398,322.18 | 99,013.17 | 2,970.40 |
| 应收账款 | 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | 11,966,468.05 | 8,139,907.82 | 11,979,428.05 | 8,135,774.98 |
| 应收账款 | 陕西建工建筑科技发展有限公司 | 11,536,999.21 | 3,248,442.34 | 12,317,977.67 | 2,272,928.93 |
| 应收账款 | 陕西睿昌置业有限公司 | 10,759,751.47 | 537,771.13 | 10,803,039.47 | 324,091.18 |
| 应收账款 | 陕西锦绣华天置业有限公司 | 10,624,100.05 | 2,857,451.95 | 8,647,003.93 | 1,657,587.64 |
| 应收账款 | 陕西锦鸿康驰置业有限公司 | 10,356,833.44 | 310,705.00 | — | — |
| 应收账款 | 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 10,042,032.13 | 301,260.96 | 75,343.64 | 2,260.31 |
| 应收账款 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 9,733,982.45 | 1,612,798.49 | 10,184,346.15 | 1,119,018.96 |
| 应收账款 | 江苏延长中燃化学有限公司 | 9,537,763.46 | 1,887,922.82 | 6,261,227.77 | 1,667,176.20 |
| 应收账款 | 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 8,406,501.33 | 252,195.04 | 1,130,133.77 | 33,904.01 |
| 应收账款 | 韩城市交大基础教育园区建设有限公司 | 8,165,000.00 | 2,382,000.00 | 7,555,000.00 | 3,365,000.00 |
| 应收账款 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 7,974,967.04 | 1,221,184.83 | — | — |
| 应收账款 | 西安三学街建设运营管理有限公司 | 7,952,625.07 | 2,385,787.52 | 7,952,625.07 | 2,385,787.52 |
| 应收账款 | 陕西鄠周眉高速公路有限公司 | 7,579,040.08 | 227,371.20 | 16,787,660.07 | 839,383.00 |
| 应收账款 | 延安新融房地产开发有限公司 | 6,974,969.00 | 1,284,726.19 | 6,974,969.00 | 1,284,726.20 |
| 应收账款 | 陕西燃气集团工程有限公司 | 6,887,096.32 | 318,005.91 | 8,585,185.76 | 339,944.10 |
| 应收账款 | 陕西建工高科技建设投资有限公司 | 5,441,570.69 | 1,462,892.22 | 5,194,397.19 | 607,679.89 |
| 应收账款 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 | 5,274,443.70 | 1,131,241.34 | 5,725,688.55 | 1,123,356.03 |
| 应收账款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 5,067,129.60 | 582,223.76 | 5,560,772.10 | 873,032.23 |
| 应收账款 | 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 4,769,847.79 | 326,720.69 | 12,252,058.27 | 415,168.30 |
| 应收账款 | 渭南市天然气有限公司 | 4,485,406.09 | 204,104.28 | 4,720,127.28 | 179,610.24 |
| 应收账款 | 陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司 | 4,024,193.78 | 4,024,193.78 | 4,024,193.78 | 4,024,193.78 |
| 应收账款 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 3,482,600.30 | 948,464.25 | 3,023,471.10 | 501,554.03 |
| 应收账款 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 3,422,960.80 | 123,909.33 | 2,521,818.18 | 801,805.33 |
| 应收账款 | 陕西灞桥产业投资有限公司 | 3,016,080.00 | 686,882.40 | 2,573,040.00 | 673,591.20 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物流集团有限公司 | 2,794,440.14 | 83,833.20 | 516,592.01 | 25,829.60 |
| 应收账款 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 2,668,814.99 | 551,792.79 | 2,668,814.99 | 283,820.36 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物资集团西安有限公司 | 2,455,959.66 | 73,678.79 | — | — |
| 应收账款 | 陕西建工职教建设管理有限公司 | 2,377,476.41 | 454,380.24 | 4,956,326.86 | 279,878.84 |
| 应收账款 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 2,112,539.52 | 798,606.42 | 2,112,539.52 | 770,944.67 |
| 应收账款 | 定边县兴源房地产开发有限责任公司 | 2,106,977.98 | 984,405.45 | 2,106,977.98 | 597,551.62 |
| 应收账款 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | 1,646,796.59 | 494,038.98 | 1,646,796.59 | 329,359.32 |
| 应收账款 | 陕西嘉安康达置业有限公司 | 1,525,180.38 | 875,105.61 | 1,525,180.38 | 501,869.16 |
| 应收账款 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 1,180,869.57 | 528,323.23 | 596,394.57 | 271,291.19 |
| 应收账款 | 西安新航燃气能源有限公司 | 1,119,244.25 | 97,982.78 | 1,312,907.30 | 84,902.69 |
| 应收账款 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 1,004,283.04 | 276,005.75 | 1,023,348.84 | 263,254.96 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 963,804.22 | 28,914.13 | 4,637,636.85 | 201,625.10 |
| 应收账款 | 陕西黄河古贤水利枢纽开发有限公司 | 944,063.40 | 34,289.76 | 944,063.40 | 34,289.76 |
| 应收账款 | 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 应收账款 | 陕西光合空间能源有限公司 | 891,068.85 | 26,732.07 | 891,068.85 | 26,732.07 |
| 应收账款 | 陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司 | 742,214.91 | 22,266.45 | 8,001,215.27 | 293,074.67 |
| 应收账款 | 西北化工研究院有限公司 | 696,752.00 | 20,902.56 | 2,501,901.46 | 96,417.51 |
| 应收账款 | 陕西俱成房地产开发有限公司 | 657,619.93 | 197,285.98 | 657,619.93 | 197,285.98 |
| 应收账款 | 延长石油湖北销售有限公司 | 641,606.51 | 19,248.20 | 641,606.51 | 19,248.20 |
| 应收账款 | 陕西建工第三建设集团城建工程有限公司 | 497,790.00 | 14,933.70 | 497,790.00 | 99,558.00 |
| 应收账款 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 444,592.62 | 52,919.31 | 2,467,927.62 | 89,887.26 |
| 应收账款 | 西安西北化工工程有限公司 | 425,984.40 | 12,779.53 | 168,634.40 | 5,059.03 |
| 应收账款 | 陕西分布式能源股份有限公司 | 386,860.30 | 19,343.02 | 386,860.30 | 11,605.81 |
| 应收账款 | 陕西南宫山旅游发展有限责任公司 | 375,000.00 | 187,500.00 | 844,638.85 | 210,981.94 |
| 应收账款 | 延长油田房地产开发公司 | 355,955.51 | 355,955.51 | 355,955.51 | 355,955.51 |
| 应收账款 | 陕西投资远大建筑工业有限公司 | 285,218.72 | 33,435.96 | 214,608.24 | 32,330.07 |
| 应收账款 | 陕西宾馆有限责任公司 | 274,635.70 | 18,238.76 | 37,035.90 | 7,407.18 |
| 应收账款 | 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 150,499.35 | 4,514.98 | 584,585.20 | 17,537.56 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物资集团江苏有限公司 | 107,235.50 | 64,341.30 | 107,235.50 | 32,170.65 |
| 应收账款 | 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 96,285.50 | 2,888.57 | 102,108.50 | 3,063.26 |
| 应收账款 | 陕西光伏产业有限公司 | 94,667.54 | 2,840.03 | 7,134,048.32 | 214,021.45 |
| 应收账款 | 陕西延长石油材料有限责任公司 | 90,000.00 | 2,700.00 | — | — |
| 应收账款 | 陕西陕安建筑劳务承包有限公司 | 68,021.86 | 56,684.88 | — | — |
| 应收账款 | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 49,600.00 |
| 应收账款 | 汉中新汉能源科技发展有限公司 | 51,330.51 | 2,566.53 | 61,332.46 | 1,839.97 |
| 应收账款 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 应收账款 | 陕西延长石油兴化新能源有限公司 | 34,900.00 | 1,047.00 | — | — |
| 应收账款 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 30,045.00 | 1,502.25 | 30,045.00 | 1,502.25 |
| 应收账款 | 延长壳牌石油有限公司 | 19,766.63 | 7,349.65 | 6,965.62 | 6,431.06 |
| 应收账款 | 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 17,688.00 | 12,518.00 | 17,688.00 | 12,518.00 |
| 应收账款 | 陕西法门寺演艺有限公司 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 应收账款 | 延长油田股份有限公司 | 6,725.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 6,725.00 |
| 应收账款 | 重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司 | 6,225.00 | 6,225.00 | 6,225.00 | 6,225.00 |
| 应收账款 | 宜川县城燃天然气有限公司 | 1,853.10 | 185.31 | 1,853.10 | 185.31 |
| 应收账款 | 眉县城燃畅通燃气有限公司 | 963.48 | 28.90 | 963.48 | 28.90 |
| 应收账款 | 陕西延长石油兴化榆神化工有限公司 | — | — | 10,612,711.00 | 318,381.33 |
| 应收账款 | 汉中市天然气投资发展有限公司 | — | — | 230,302.11 | 6,909.06 |
| 应收账款 | 陕西华山国际酒店有限公司 | — | — | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | — | — | 36,250.00 | 1,087.50 |
| 应收账款 | 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | — | — | 18,318.70 | 689.47 |
| 应收账款 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | — | — | 17,150.00 | 857.50 |
| 应收票据 | 陕西永安康达置业有限公司 | 33,778,566.20 | 1,528,928.31 | 50,650,000.00 | 2,060,000.00 |
| 应收票据 | 山东秦泰置业有限公司 | 6,953,500.00 | 208,605.00 | — | — |
| 应收票据 | 重庆博弘鼎锐置业有限公司 | 5,390,625.00 | 161,718.75 | — | — |
| 应收票据 | 陕西沣德雅筑置业有限公司 | 2,257,199.95 | 67,716.00 | — | — |
| 应收票据 | 陕西泰筑置业有限公司 | 1,630,444.01 | 48,913.32 | 14,831,100.96 | 717,139.49 |
| 应收票据 | 陕西悦领置业有限责任公司 | 1,417,640.13 | 42,529.20 | — | — |
| 应收票据 | 陕西和丰锦铭置业有限公司 | 869,096.23 | 26,072.89 | 298,714.00 | 8,961.42 |
| 应收票据 | 山东秦建置业有限公司 | 700,000.00 | 21,000.00 | 591,628.22 | 118,325.64 |
| 应收票据 | 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 223,167.96 | 28,652.74 | 28,516,501.86 | 4,507,296.33 |
| 应收票据 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 185,792.33 | 6,689.62 | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应收票据 | 陕西化工研究院有限公司 | 100,000.00 | 3,000.00 | 800,000.00 | 24,000.00 |
| 应收票据 | 陕西沣和华锦置业有限公司 | 38,749.54 | 1,162.49 | 89,422.04 | 2,682.66 |
| 应收票据 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 20,000.00 | 600.00 | — | — |
| 应收票据 | 陕西建工商业保理有限公司 | — | — | 95,000,000.00 | 2,850,000.00 |
| 应收票据 | 西咸新区创新港实业有限公司 | — | — | 30,600,000.00 | 958,488.75 |
| 应收票据 | 唐山和润房地产开发有限公司 | — | — | 3,867,703.00 | 193,385.15 |
| 应收票据 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | — | — | 739,203.00 | 369,601.50 |
| 应收票据 | 陕西实泰置业有限公司 | — | — | 624,150.21 | 18,724.51 |
| 应收票据 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | — | — | 543,271.88 | 27,163.59 |
| 应收票据 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | — | — | 186,330.40 | 5,589.91 |
| 预付款项 | 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 150,359,213.46 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 36,012,176.80 | — | 1,326,076.04 | — |
| 预付款项 | 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 3,641,581.58 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 2,719,511.08 | — | 72,960.64 | — |
| 预付款项 | 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 2,622,845.01 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西化建物业管理有限公司 | 2,233,500.00 | — | 4,467,000.00 | — |
| 预付款项 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 1,908,522.67 | — | 1,532,247.83 | — |
| 预付款项 | 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 1,900,941.02 | — | 965,842.04 | — |
| 预付款项 | 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 1,722,199.48 | — | — | — |
| 预付款项 | 延长壳牌石油有限公司 | 1,603,413.81 | — | 1,152,665.50 | — |
| 预付款项 | 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 1,222,465.11 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工集团数字科技有限公司 | 1,220,389.20 | — | 1,993,131.88 | — |
| 预付款项 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 1,000,000.00 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 780,758.95 | — | 780,758.95 | — |
| 预付款项 | 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 686,935.60 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 569,555.67 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 490,905.35 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工融资担保有限公司 | 400,000.00 | — | 200,000.00 | — |
| 预付款项 | 陕西建工集团运营有限公司 | 399,186.00 | — | 290,863.39 | — |
| 预付款项 | 陕西建工康力电梯有限公司 | 350,545.58 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 189,665.93 | — | 24,524.91 | — |
| 预付款项 | 铜川市天然气有限公司 | 148,758.16 | — | 197,105.33 | — |
| 预付款项 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司 | 103,536.84 | — | 34,002.38 | — |
| 预付款项 | 陕西建筑报社有限公司 | 100,000.00 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西建工控股集团有限公司 | 53,284.83 | — | 298,419.45 | — |
| 预付款项 | 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 48,670.37 | — | 48,670.37 | — |
| 预付款项 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 44,283.24 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 38,326.67 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 26,417.76 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 23,526.40 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 8,000.00 | — | 8,000.00 | — |
| 预付款项 | 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 4,501.67 | — | — | — |
| 预付款项 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 1,564.12 | — | — | — |
| 预付款项 | 陕西省建筑职工大学 | 280.00 | — | — | — |
| 预付款项 | 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | — | — | 1,173,252.42 | — |
| 预付款项 | 陕西延长石油物流综合服务有限公司 | — | — | 18,740.33 | — |
| 预付款项 | 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | — | — | 14,150.94 | — |
| 预付款项 | 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | — | — | 5,831.88 | — |
| 预付款项 | 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | — | — | 5,449.27 | — |
| 预付款项 | 陕西延长石油招标有限责任公司 | — | — | 82,278.00 | — |
| 预付款项 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | — | — | 27,149.09 | — |
| 预付款项 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | — | — | 5,000.00 | — |
| 预付款项 | 中油延长石油销售榆林有限公司 | — | — | 473.19 | — |
| 其他应收款 | 山东秦建置业有限公司 | 115,020,000.00 | 23,001,000.00 | 115,020,000.00 | 23,000,600.00 |
| 其他应收款 | 西咸新区创新港实业有限公司 | 97,100,000.00 | 19,412,169.78 | 97,100,000.00 | 19,397,169.78 |
| 其他应收款 | 陕西睿昌置业有限公司 | 88,000,000.00 | 17,600,000.00 | 88,000,000.00 | 17,600,000.00 |
| 其他应收款 | 上海侨福信息科技发展有限公司 | 51,562,671.23 | 1,546,880.14 | 41,562,671.23 | 1,246,880.14 |
| 其他应收款 | 陕西沣泰雅居置业有限公司 | 23,289,906.80 | 11,644,953.40 | 23,289,906.80 | 6,986,972.04 |
| 其他应收款 | 陕西东顺宏盛房地产开发有限公司 | 10,300,000.00 | 309,000.00 | 7,000,000.00 | 210,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西建工集团运营有限公司 | 3,647,936.20 | 504,313.58 | 4,450,322.66 | 178,908.66 |
| 其他应收款 | 陕西建工韩城房地产开发有限公司 | 2,840,778.86 | 2,028,965.61 | 2,840,778.86 | 852,233.66 |
| 其他应收款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 2,597,104.21 | 129,855.21 | 2,377,104.21 | 118,855.21 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油招标有限责任公司 | 1,925,552.56 | 57,766.58 | 2,050,896.40 | 61,526.89 |
| 其他应收款 | 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 1,867,696.84 | 1,867,696.84 | 1,867,696.84 | 1,867,696.84 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 1,661,659.21 | 368,995.53 | 961,659.21 | 44,082.96 |
| 其他应收款 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 1,582,741.13 | 103,641.77 | 2,126,629.60 | 102,863.93 |
| 其他应收款 | 陕西建工集团数字科技有限公司 | 1,192,900.14 | 59,645.01 | 1,192,900.14 | 59,645.01 |
| 其他应收款 | 永安财产保险股份有限公司 | 1,017,440.00 | 203,439.55 | 1,017,905.00 | 203,453.50 |
| 其他应收款 | 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 855,452.34 | 25,663.57 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西众诚志远营销策划有限公司 | 775,161.38 | 23,254.84 | 3,939,105.58 | 118,173.17 |
| 其他应收款 | 陕西能源化工交易所股份有限公司 | 715,900.00 | 21,477.00 | — | — |
| 其他应收款 | 延安新融房地产开发有限公司 | 528,150.83 | 15,844.52 | 528,150.83 | 15,844.52 |
| 其他应收款 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 483,300.00 | 100,165.00 | 3,018,100.00 | 2,574,865.00 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 432,700.00 | 50,426.00 | 342,529.28 | 48,120.88 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 390,000.00 | 30,150.00 | 250,000.00 | 12,650.00 |
| 其他应收款 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 9,000.00 |
| 其他应收款 | 延长壳牌石油有限公司 | 245,445.83 | 47,561.38 | 406,773.25 | 93,263.96 |
| 其他应收款 | 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 200,220.00 | 49,382.10 | 186,360.00 | 32,901.30 |
| 其他应收款 | 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 192,952.58 | 5,788.58 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 174,781.92 | 5,243.46 | 391,784.14 | 11,753.52 |
| 其他应收款 | 陕西永安康达置业有限公司 | 170,000.00 | 54,000.00 | 170,000.00 | 54,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 137,500.00 | 8,375.00 | 403,070.00 | 21,653.50 |
| 其他应收款 | 陕建(广州)运营管理有限公司 | 128,456.37 | 3,853.69 | 128,456.37 | 3,853.69 |
| 其他应收款 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 125,360.00 | 3,760.80 | 144,660.00 | 4,339.80 |
| 其他应收款 | 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 116,965.12 | 3,508.95 | — | — |
| 其他应收款 | 渭南市天然气有限公司 | 100,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 100,000.00 | 3,000.00 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西华山国际酒店有限公司 | 87,264.00 | 2,617.92 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 51,420.00 | 1,542.60 | 51,420.00 | 1,542.60 |
| 其他应收款 | 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 50,381.20 | 1,511.44 | — | — |
| 其他应收款 | 唐山和润房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 1,500.00 | 30,000.00 | 900.00 |
| 其他应收款 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 27,907.72 | 837.23 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 20,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 20,000.00 | 600.00 | 20,000.00 | 600.00 |
| 其他应收款 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 15,191.79 | 455.75 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西洋西镇川高速公路有限公司 | 13,806.70 | 414.20 | 6,229.30 | 186.88 |
| 其他应收款 | 陕西益兴建设有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 5,000.00 | 250.00 | 102,043.20 | 29,362.96 |
| 其他应收款 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 3,000.00 | 90.00 | — | — |
| 其他应收款 | 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | — | — | 2,691,100.35 | 80,733.01 |
| 其他应收款 | 陕西建工融资担保有限公司 | — | — | 1,000,800.00 | 30,024.00 |
| 其他应收款 | 陕西泰筑置业有限公司 | — | — | 495,183.57 | 14,855.51 |
| 其他应收款 | 陕西建工高陵水务有限公司 | — | — | 296,152.39 | 8,884.57 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | — | — | 100,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西聚家盛物业管理有限公司 | — | — | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西实泰置业有限公司 | — | — | 94,709.13 | 2,841.27 |
| 其他应收款 | 陕西建工大王混凝土有限公司 | — | — | 49,026.53 | 1,470.79 |
| 其他应收款 | 陕西省地方电力航天置业有限公司 | — | — | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应收款 | 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | — | — | 10,000.00 | 300.00 |
| 其他应收款 | 陕西建工(澳门)有限公司 | — | — | 3,068,393.08 | 547,711.86 |
| 其他非流动资产 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 83,315,300.66 | 416,576.50 | 91,979,179.81 | 459,895.90 |
| 其他非流动资产 | 西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司 | 11,632,438.17 | 58,162.19 | 11,632,438.17 | 58,162.19 |
| 其他非流动资产 | 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 7,356,088.72 | 36,780.44 | 5,008,196.77 | 25,040.98 |
| 其他非流动资产 | 陕西峰宏品筑置业有限公司 | 6,068,314.80 | 30,341.57 | 5,941,240.24 | 29,706.20 |
| 其他非流动资产 | 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 3,767,684.96 | 18,838.42 | 3,066,086.23 | 15,330.43 |
| 其他非流动资产 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 1,787,441.44 | 8,937.21 | 1,787,441.44 | 8,937.21 |
| 其他非流动资产 | 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 1,315,266.31 | 6,576.33 | 1,315,266.31 | 6,576.33 |
| 合同资产 | 陕西延长石油安源化工有限公司 | 71,626,400.00 | 358,132.00 | 71,626,400.00 | 358,132.00 |
| 合同资产 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 11,446,239.99 | 57,231.20 | 11,446,239.99 | 57,231.20 |
| 合同资产 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 9,966,772.15 | 49,833.86 | — | — |
| 合同资产 | 陕西省地方电力航天置业有限公司 | 8,184,071.63 | 40,920.36 | — | — |
| 合同资产 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 5,501,829.43 | 27,509.15 | — | — |
| 合同资产 | 西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司 | 3,396,876.08 | 16,984.38 | 3,396,876.08 | 16,984.38 |
| 合同资产 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 3,180,048.74 | 15,900.24 | 4,855,482.83 | 24,277.41 |
| 合同资产 | 重庆博腾置业有限公司 | 1,917,169.76 | 9,585.85 | — | — |
| 合同资产 | 陕西省天然气股份有限公司 | 1,338,386.25 | 6,691.93 | 865,998.53 | 4,329.99 |
| 合同资产 | 陕西建工职教建设管理有限公司 | 81,700.01 | 408.50 | 81,700.01 | 408.50 |
| 合同资产 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 39,886.51 | 199.43 | 39,886.51 | 199.43 |
| 合同资产 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 33,600.00 | 168.00 | — | — |
| 合同资产 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | — | — | 118,087,300.93 | 590,436.50 |
| 合同资产 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | — | — | 15,230,297.80 | 76,151.49 |
| 合同资产 | 陕西建设技师学院 | — | — | 14,787,289.98 | 73,936.45 |
| 合同资产 | 渭南市天然气有限公司 | — | — | 821,981.81 | 4,109.91 |
| 合同资产 | 陕西峰宏品筑置业有限公司 | — | — | 94,627.63 | 473.14 |
| 合同资产 | 西安市高新区创服市政运营有限公司 | — | — | 54,571.38 | 272.86 |
| 应收款项融资 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | — | — | 51,385,000.00 | — |
| 应收款项融资 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | — | — | 500,000.00 | — |
| 应收款项融资 | 陕西延长石油物资集团江苏有限公司 | — | — | 221,958.57 | — |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款 | 陕西建工商业保理有限公司 | 932,560,050.55 | 781,934,618.08 |
| 短期借款 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 874,050,416.67 | 608,900,000.00 |
| 合同负债 | 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 118,955,197.76 | 96,385,334.47 |
| 合同负债 | 陕西洋西镇川高速公路有限公司 | 37,917,431.19 | — |
| 合同负债 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 37,699,838.29 | 35,919,666.78 |
| 合同负债 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 23,503,855.87 | 317,395.78 |
| 合同负债 | 西安高科新建建筑工程有限公司 | 22,680,270.14 | 22,680,270.14 |
| 合同负债 | 陕西省地方电力航天置业有限公司 | 18,541,324.14 | 18,541,324.14 |
| 合同负债 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 18,292,221.59 | 24,278,086.62 |
| 合同负债 | 陕西延长石油实业集团悦泽置业有限公司 | 17,463,378.73 | — |
| 合同负债 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 13,944,035.52 | 4,729,576.31 |
| 合同负债 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 8,498,191.91 | 8,570.40 |
| 合同负债 | 陕西液化天然气储备运销有限公司 | 3,691,341.80 | 3,691,341.80 |
| 合同负债 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 3,029,347.17 | 14,992,732.97 |
| 合同负债 | 陕西东顺房地产开发有限责任公司 | 2,129,877.86 | 9,129,877.86 |
| 合同负债 | 陕建（广州）运营管理有限公司 | 1,800,000.00 | — |
| 合同负债 | 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 1,473,562.07 | 2,840,923.07 |
| 合同负债 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 1,067,847.32 | 1,067,847.32 |
| 合同负债 | 陕西建工集团运营有限公司 | 800,000.00 | — |
| 合同负债 | 唐山和润房地产开发有限公司 | 709,208.50 | — |
| 合同负债 | 陕西建工高科建设投资有限公司 | 610,826.00 | 610,826.00 |
| 合同负债 | 陕西沣和华锦置业有限公司 | 254,344.93 | — |
| 合同负债 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 212,054.24 | 212,054.24 |
| 合同负债 | 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 200,000.00 | — |
| 合同负债 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 116,040.00 | 116,040.00 |
| 合同负债 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | 陕西延长石油材料有限责任公司 | 50,943.40 | 50,943.40 |
| 合同负债 | 陕西省天然气股份有限公司 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 合同负债 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 0.12 | 0.12 |
| 合同负债 | 陕西光合空间能源有限公司 | — | 13,440,000.00 |
| 合同负债 | 西安曲江文化商务区投资发展有限公司 | — | 7,806,918.61 |
| 合同负债 | 西安延腾置业有限公司 | — | 3,200,000.00 |
| 合同负债 | 陕西延长石油物流集团有限公司 | — | 2,277,848.13 |
| 合同负债 | 榆林延宸工程建设有限公司 | — | 1,667,546.68 |
| 合同负债 | 陕西三元盛宇置业有限公司 | — | 868,110.44 |
| 合同负债 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | — | 68,713.16 |
| 其他应付款 | 陕西建工控股集团有限公司 | 251,719,364.72 | 355,059,940.19 |
| 其他应付款 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 54,313,705.52 | 55,713,361.58 |
| 其他应付款 | 咸阳秦鑫盛荣置业有限公司 | 31,316,536.85 | 30,000,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工商业保理有限公司 | 29,024,991.74 | 54,582,657.53 |
| 其他应付款 | 重庆博弘鼎锐置业有限公司 | 19,343,802.32 | — |
| 其他应付款 | 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 18,161,681.45 | 18,856,681.45 |
| 其他应付款 | 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 11,694,400.11 | 12,071,294.59 |
| 其他应付款 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 9,000,000.00 | 9,010,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 6,652,026.48 | 6,603,850.92 |
| 其他应付款 | 陕西泰筑置业有限公司 | 4,980,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海华秦实业有限公司 | 3,870,257.91 | 3,870,257.91 |
| 其他应付款 | 西咸新区创新港实业有限公司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 3,505,287.68 | 3,392,197.74 |
| 其他应付款 | 陕西燃气集团工程有限公司 | 2,518,000.00 | 187,000.00 |
| 其他应付款 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 1,919,128.29 | 14,907,241.26 |
| 其他应付款 | 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 1,511,146.91 | 1,556,146.91 |
| 其他应付款 | 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 1,325,464.17 | 1,519,464.17 |
| 其他应付款 | 陕西渭河生态陕建建材发展有限公司 | 1,100,000.00 | 1,300,000.00 |
| 其他应付款 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 855,449.08 | 218,450.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 844,500.00 | 874,500.00 |
| 其他应付款 | 陕西灞桥产业投资有限公司 | 743,990.40 | 4,743,990.40 |
| 其他应付款 | 陕西华山益华建筑劳务有限公司 | 601,114.50 | 231,114.50 |
| 其他应付款 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 587,279.55 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 520,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 486,252.99 | 145,622.53 |
| 其他应付款 | 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 483,902.00 | 583,300.00 |
| 其他应付款 | 陕西光伏产业有限公司 | 403,500.00 | 403,500.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 400,888.85 | 307,808.85 |
| 其他应付款 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 345,570.00 | 443,820.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 333,462.00 | 153,262.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 320,000.00 | 629,783.51 |
| 其他应付款 | 陕西交通控股集团有限公司 | 308,425.17 | — |
| 其他应付款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 300,000.00 | 2,828,397.50 |
| 其他应付款 | 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 276,045.04 | 321,045.04 |
| 其他应付款 | 陕西建工浐河实业有限公司 | 236,996.70 | 236,996.70 |
| 其他应付款 | 陕西建工大王混凝土有限公司 | 220,000.00 | 145,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 212,331.73 | 218,154.73 |
| 其他应付款 | 陕西建工集团数字科技有限公司 | 173,109.20 | 94,755.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 156,206.75 | 7,153,967.84 |
| 其他应付款 | 西咸新区交大科技创新港实业有限公司 | 127,014.55 | 127,014.55 |
| 其他应付款 | 陕西宾馆有限责任公司 | 121,153.64 | — |
| 其他应付款 | 陕西建工康力电梯有限公司 | 121,000.00 | 140,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工清洁能源有限公司 | 93,060.00 | 93,060.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 | 75,450.00 | 119,450.00 |
| 其他应付款 | 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 70,962.00 | 120,867.02 |
| 其他应付款 | 陕西华山九洲建筑劳务有限公司 | 60,000.00 | 286,094.00 |
| 其他应付款 | 陕西建工混凝土临潼有限公司 | 55,000.00 | 3,050,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油招标有限责任公司 | 50,000.00 | — |
| 其他应付款 | 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | 42,842.45 | 113,687.46 |
| 其他应付款 | 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 31,503.50 | 31,503.50 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 28,887.20 | 28,887.20 |
| 其他应付款 | 西安延腾置业有限公司 | 27,728.79 | — |
| 其他应付款 | 陕西华山奥翔劳务有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西益兴建设有限公司 | 12,214.90 | — |
| 其他应付款 | 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 11,113.67 | 201,113.67 |
| 其他应付款 | 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西兴化机械制造有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 650.00 | 650.00 |
| 其他应付款 | 大安华云土地综合治理有限公司 | — | 30,000,000.00 |
| 其他应付款 | 海南新陕建材有限公司 | — | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西华山国际酒店有限公司 | — | 4,575.00 |
| 其他应付款 | 榆林市榆阳区溢天农业开发有限公司 | — | 4,195,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西建设技师学院 | — | 352,220.00 |
| 其他应付款 | 渭南市天然气有限公司 | — | 280,276.22 |
| 其他应付款 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | — | 33,794.00 |
| 其他应付款 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | — | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西三隆机电有限公司 | — | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西投资远大建筑工业有限公司 | — | 5,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山益华建筑劳务有限公司 | 910,988,436.43 | 493,655,711.25 |
| 应付票据 | 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 358,340,000.00 | 383,300,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 251,761,004.62 | 94,780,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 141,214,895.64 | 21,439,639.27 |
| 应付票据 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 77,377,747.40 | 109,177,002.42 |
| 应付票据 | 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 50,000,000.00 | 200,150,000.00 |
| 应付票据 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 23,700,000.00 | 5,758,000.00 |
| 应付票据 | 西安市政建设集团金建建设有限公司 | 10,814,989.84 | — |
| 应付票据 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 7,170,346.28 | 500,000.00 |
| 应付票据 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 5,208,438.55 | 6,145,100.00 |
| 应付票据 | 陕西建工高科建设投资有限公司 | 2,514,663.88 | — |
| 应付票据 | 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | 2,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 2,120,000.00 | 7,957,005.98 |
| 应付票据 | 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 1,839,900.00 | 1,090,453.84 |
| 应付票据 | 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 1,253,421.00 | — |
| 应付票据 | 陕西建工集团数字科技有限公司 | 1,072,081.00 | 1,027,560.00 |
| 应付票据 | 陕西华山九洲建筑劳务有限公司 | 950,000.00 | 156,820,000.00 |
| 应付票据 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 716,500.40 | — |
| 应付票据 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 519,552.00 | — |
| 应付票据 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 430,000.00 | 100,000.00 |
| 应付票据 | 陕西建工大王混凝土有限公司 | 400,000.00 | 13,010,000.00 |
| 应付票据 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 350,045.50 | 1,762,312.00 |
| 应付票据 | 陕西建工物联科技有限公司 | 320,000.00 | 40,000.00 |
| 应付票据 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 250,000.00 | 7,150,000.00 |
| 应付票据 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 200,000.00 | — |
| 应付票据 | 陕西投资远大建筑工业有限公司 | 50,000.00 | — |
| 应付票据 | 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | — | 40,000,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | — | 7,359,160.61 |
| 应付票据 | 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | — | 2,000,000.00 |
| 应付票据 | 陕西建工康力电梯有限公司 | — | 658,000.00 |
| 应付票据 | 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | — | 513,196.20 |
| 应付票据 | 陕西光伏产业有限公司 | — | 350,000.00 |
| 应付票据 | 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | — | 180,000.00 |
| 应付票据 | 陕西三隆机电有限公司 | — | 23,800.00 |
| 应付账款 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 308,250,982.27 | 283,125,998.97 |
| 应付账款 | 陕西华山德顺机施劳务有限公司 | 284,587,090.61 | 282,909,505.55 |
| 应付账款 | 陕西华山驼城建筑劳务有限公司 | 175,411,446.87 | 110,594,246.90 |
| 应付账款 | 陕西华山神韵建筑劳务有限公司 | 173,804,317.84 | 195,223,627.72 |
| 应付账款 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 166,068,992.92 | 190,677,653.85 |
| 应付账款 | 陕西华山隆鑫建筑工程有限公司 | 163,865,727.30 | 97,383,473.76 |
| 应付账款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 152,675,205.85 | 158,438,371.03 |
| 应付账款 | 陕西华山益华建筑劳务有限公司 | 626,360,714.62 | 383,424,679.94 |
| 应付账款 | 陕西华山华峰建筑劳务有限公司 | 138,134,443.32 | 237,701,006.59 |
| 应付账款 | 陕西华山东顺建筑劳务有限公司 | 129,563,972.10 | 54,513,237.55 |
| 应付账款 | 陕西华山九洲建筑劳务有限公司 | 98,566,687.98 | 179,240,499.54 |
| 应付账款 | 陕西建工大王混凝土有限公司 | 94,131,117.18 | 92,621,394.39 |
| 应付账款 | 陕西建工混凝土临潼有限公司 | 86,140,203.03 | 111,805,355.05 |
| 应付账款 | 陕西华山施建建筑劳务有限公司 | 60,912,388.61 | 65,596,660.75 |
| 应付账款 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 | 60,747,532.37 | 79,438,422.12 |
| 应付账款 | 陕西华山新星建筑劳务有限公司 | 59,630,246.82 | 47,930,220.80 |
| 应付账款 | 陕西华山腾兴建筑劳务有限公司 | 55,719,182.73 | 210,486,943.64 |
| 应付账款 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 52,923,309.88 | 27,414,929.41 |
| 应付账款 | 陕西华山劳务开发集团有限公司 | 49,038,912.89 | 67,693,575.62 |
| 应付账款 | 陕西建工(延安)新型建材有限公司 | 46,940,568.60 | 30,905,982.93 |
| 应付账款 | 陕西燃气集团工程有限公司 | 43,835,447.45 | 49,614,671.02 |
| 应付账款 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 38,046,214.09 | 49,868,036.65 |
| 应付账款 | 陕西建工高科建设投资有限公司 | 36,309,427.02 | 49,413,189.88 |
| 应付账款 | 陕西华山华联建筑劳务有限公司 | 36,134,530.08 | 41,812,052.45 |
| 应付账款 | 陕西投资远大建筑工业有限公司 | 35,575,979.23 | 41,457,457.51 |
| 应付账款 | 海南新陕建材有限公司 | 25,623,986.42 | — |
| 应付账款 | 陕西华山金州建筑劳务有限公司 | 18,512,499.94 | 63,962,552.85 |
| 应付账款 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 16,661,613.49 | 12,750,873.38 |
| 应付账款 | 陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司 | 14,380,309.15 | 10,911,076.38 |
| 应付账款 | 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 14,210,490.45 | 20,436,582.38 |
| 应付账款 | 陕西渭河生态陕建建材发展有限公司 | 13,744,380.51 | 14,233,515.63 |
| 应付账款 | 陕西建工智慧城市创新发展有限公司 | 12,512,573.20 | 23,237,217.99 |
| 应付账款 | 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 11,551,251.80 | 11,237,116.78 |
| 应付账款 | 陕西灞桥产业投资有限公司 | 11,066,311.45 | 700,131.90 |
| 应付账款 | 陕西建工控股集团有限公司 | 9,622,776.21 | 28,026,292.00 |
| 应付账款 | 榆林高新能研院工程技术有限公司 | 8,334,490.75 | 7,148,633.63 |
| 应付账款 | 陕西交控市政路桥建设有限公司 | 8,314,391.04 | 8,664,671.92 |
| 应付账款 | 陕西华山盛安建筑劳务有限公司 | 7,730,178.06 | 57,656,619.98 |
| 应付账款 | 陕西建工集团数字科技有限公司 | 7,319,022.87 | 8,652,800.25 |
| 应付账款 | 延长壳牌石油有限公司 | 7,136,455.47 | 7,104,896.05 |
| 应付账款 | 西安市市政混凝土有限责任公司 | 6,990,001.09 | 6,990,001.09 |
| 应付账款 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 | 6,213,564.59 | 9,043,753.27 |
| 应付账款 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 | 6,112,364.33 | 8,712,364.33 |
| 应付账款 | 陕西建工物联科技有限公司 | 6,111,589.25 | 7,014,878.25 |
| 应付账款 | 西安市政建设集团金建建设有限公司 | 5,635,672.89 | 8,901,013.12 |
| 应付账款 | 北京天居园科技有限公司 | 5,303,794.98 | 5,303,794.98 |
| 应付账款 | 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | 4,976,362.84 | 4,976,362.84 |
| 应付账款 | 陕西建工康力电梯有限公司 | 4,681,284.01 | 6,748,506.34 |
| 应付账款 | 陕西延长地产建筑安装工程有限公司 | 4,571,502.40 | 4,571,502.40 |
| 应付账款 | 西安市政新建设集团有限公司 | 4,409,440.42 | 4,592,926.66 |
| 应付账款 | 陕西西部建筑工程检测有限责任公司 | 4,374,559.76 | 5,522,401.87 |
| 应付账款 | 陕西华山金生活服务集团有限公司 | 3,962,714.07 | 4,615,213.74 |
| 应付账款 | 陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司 | 3,472,528.44 | 2,745,014.99 |
| 应付账款 | 西安市市政建设工程质量检测有限公司 | 3,392,809.33 | 3,780,090.03 |
| 应付账款 | 西安新港分布式能源有限公司 | 2,897,325.12 | 2,897,325.12 |
| 应付账款 | 榆林城投杭萧绿建科技有限公司 | 2,803,730.42 | 3,268,791.73 |
| 应付账款 | 陕西化工研究院有限公司 | 2,435,131.64 | 2,435,131.64 |
| 应付账款 | 陕西华山云赢供应链科技有限公司 | 2,103,659.45 | 11,283,281.17 |
| 应付账款 | 陕西建工第三建设集团城建工程有限公司 | 2,063,209.03 | 2,466,680.82 |
| 应付账款 | 陕西华山金生活城市维修有限公司 | 1,881,993.54 | 2,616,668.60 |
| 应付账款 | 陕西建工集团运营有限公司 | 1,371,500.13 | 1,275,182.00 |
| 应付账款 | 陕西西部建筑抗震技术有限责任公司 | 1,231,753.94 | 214,519.15 |
| 应付账款 | 西安市高新区创服市政运营有限公司 | 1,158,445.83 | 3,730,101.45 |
| 应付账款 | 陕西建工商业保理有限公司 | 965,710.41 | 27,037,578.08 |
| 应付账款 | 陕西光伏产业有限公司 | 884,496.77 | 10,561,721.54 |
| 应付账款 | 陕西建工清洁能源有限公司 | 623,692.80 | 873,692.80 |
| 应付账款 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 611,599.20 | 605,000.00 |
| 应付账款 | 陕西延长石油丰源有限责任公司 | 610,054.52 | 610,054.52 |
| 应付账款 | 陕西秦川物业有限公司 | 569,359.96 | 1,372,777.88 |
| 应付账款 | 陕西绿城华美物业服务有限责任公司 | 495,097.86 | 588,431.19 |
| 应付账款 | 陕西悦领置业有限责任公司 | 417,640.13 | — |
| 应付账款 | 陕西建工浐河硅谷发展有限公司 | 397,108.47 | 306,809.94 |
| 应付账款 | 陕西延化工程建设有限责任公司 | 384,678.00 | 118,005.00 |
| 应付账款 | 陕西华山国际酒店有限公司 | 320,942.73 | 98,208.00 |
| 应付账款 | 陕西化建物业管理有限公司 | 300,978.94 | 233,101.21 |
| 应付账款 | 唐山和润房地产开发有限公司 | 126,518.90 | 126,518.90 |
| 应付账款 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司 | 85,418.00 | 85,418.00 |
| 应付账款 | 陕西省轻工业研究设计院 | 81,600.00 | 81,600.00 |
| 应付账款 | 陕西三隆机电有限公司 | 61,925.60 | 166,925.60 |
| 应付账款 | 陕西金居良品商贸有限责任公司 | 53,800.00 | 73,800.00 |
| 应付账款 | 陕西建工建筑科技发展有限公司 | 52,917.00 | 5,748,654.10 |
| 应付账款 | 铜川市天然气有限公司 | 50,620.05 | — |
| 应付账款 | 上海华秦实业有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 西安汇茂置业有限公司 | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 应付账款 | 陕西延长石油物资集团上海有限公司 | 7,659.29 | 7,659.29 |
| 应付账款 | 陕西建筑报社有限公司 | 7,500.00 | — |
| 应付账款 | 陕西建设技师学院 | 2,995.00 | 2,995.00 |
| 应付账款 | 陕西建工融资担保有限公司 | 566.04 | 566.04 |
| 应付账款 | 陕西兴化机械制造有限公司 | — | 314,000.00 |
| 应付账款 | 兴平市隆顺商贸有限公司 | — | 173,451.10 |
| 应付账款 | 陕西泰筑置业有限公司 | — | 130,860.00 |
| 应付账款 | 西咸新区秦汉新城旭能光伏发电有限责任公司 | — | 239,896.42 |
| 应付账款 | 陕西华山路桥集团新兴建设工程有限公司 | — | 783,328.63 |
| 长期借款 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 55,000,000.00 | 137,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 陕西建工国际融资租赁有限公司 | 82,000,000.00 | — |
(3) 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
(1) 明细情况
√适用 □不适用
数量单位：股金额单位：元币种：人民币
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 公司高级管理人员、核心管理人员和业务技术骨干 | — | — | — | — | 24,616,000.00 | 56,124,480.00 | 827,000.00 | 1,885,560.00 |
| 合计 | — | — | — | — | 24,616,000.00 | 56,124,480.00 | 827,000.00 | 1,885,560.00 |
注:本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销16 名发生职务变更/离职/退休的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,190,000 股，以及414 名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的限制性股票24,616,000 股，共计拟回购注销 430 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计25,806,000 股，并根据 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度、2024 年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为 1.89 元/股。截至 2026 年 6 月 30日,该部分库存股回购已完成回购注销。
年上半年度，授予限制性股票的可行权数量为 股， 人发生工作调动，需回购827,000.00 股限制性股票，本期已全部回购注销。
本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 个月、36 个月、48 个月,在满足相应解除限售条件后将按约定比例分次解除限售,具体如下：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售数量占授予总量的比例 |
| 第一个解除限售期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 33.00% |
| 第二个解除限售期 | 自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 33.00% |
| 第三个解除限售期 | 自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易日止 | 34.00% |
(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 以权益结算的股份支付对象 | 公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计未来可解锁数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 56,606,220.00 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 公司高级管理人员、核心管理人员和业务技术骨干 | — | — |
| 合计 | — | — |
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，本公司保函保证金为 294,090,455.74 元，向银行及其他非银行金融机构申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 9,262,187,688.83 元。本公司信用证保证金为179,452,274.82 元，向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额为 5,328,123,833.71 元。
2、 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本集团对未决诉讼计提预计负债 7,245.93 万元，重大未决诉讼如下：
| 序号 | 争议主体 | 案由 | 争议金额(万元) | 进展情况 | |
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | ||||
| 1 | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西工业职业技术大学(曾用名:陕西工业职业技术学院) | 建设工程施工合同纠纷 | 69,653.96 | 一审审理中 |
| 2 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 50,991.10 | 仲裁审理中 |
| 3 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 咸阳市中心医院 | 建设工程施工合同纠纷 | 49,655.31 | 二审审理中 |
| 4 | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西南湾房地产开发有限责任公司、南宁市仁德房地产开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 45,491.18 | 一审审理中 |
| 5 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西玉龙房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 25,066.85 | 二审审理中 |
| 6 | 陕西建工集团股份有限公司 | 北京致平房地产开发有限公司、北京博意房地产开发有限公司、北京绿城投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 24,191.46 | 一审审理中 |
| 7 | 陕西建工安装集团有限公司 | 河北光兴半导体技术有限公司、甘肃旭康材料科技有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、北京宏广能新能源科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 23,428.66 | 二审审理中 |
| 8 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 西安市长安区韦曲街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 20,708.80 | 一审审理中 |
| 9 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 延安旅游(集团)有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 20,597.69 | 一审审理中 |
| 10 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安高科国际社区建设开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 19,711.08 | 仲裁审理中 |
| 11 | 陕西建工安装集团有限公司 | 重庆佳源名城房地产开发有限公司、浙江云厦集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 19,610.76 | 一审审理中 |
| 12 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安润潼置业有限公司、西安烨坤置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 18,317.93 | 一审审理中 |
| 13 | 陕西建工安装集团有限公司 | 沧州梁生房地产开发有限公司、沧州梁恒置业有限公司、天津梁创房地产开发有限公司、天津梁京房地产开发有限公司、天津梁盛房地产开发有限公司、中梁基业(北京)房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 18,155.16 | 一审审理中 |
| 14 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 鹤壁市百科实业有限公司、鹤壁市百盈城市投资集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 18,142.59 | 一审审理中 |
| 15 | 浙江东南网架股份有限公司 | 陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、榆林市城乡建设规划局 | 建设工程施工合同纠纷 | 17,920.00 | 一审审理中 |
| 16 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 阜阳市重点工程建设管理处、阜阳市建设投资控股集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 16,674.71 | 一审审理中 |
| 17 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 陕西永泽房地产开发有限公司、西安兴业建设监理有限责任公司(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 16,521.11 | 一审审理中 |
| 18 | 山东宝拓建筑工程有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、成武水华发展置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 16,512.99 | 一审审理中 |
| 19 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 深圳新华城房地产有限公司、深圳经济特区新华城有限公司、井冈山市中泰来大酒店投资有限公司、湛江中泰来大酒店有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 15,388.60 | 二审审理中 |
| 20 | 陕西建工安装集团有限公司 | 河北光兴半导体技术有限公司、甘光轩高端装备产业有限公司、北京中创蔚来科技有限公司、天水市国有资本投资运营有限责任公司、内蒙古郡熙信息科技有限公司、北京创科东晟新材料科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 15,234.25 | 一审审理中 |
| 21 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安文豪实业有限公司、西安盛广捷企业管理咨询有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 15,226.08 | 一审审理中 |
| 22 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西空港真爱实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,942.19 | 一审审理中 |
| 23 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安名京房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,917.93 | 一审审理中 |
| 24 | 陕西建工腾升建设工程有限公司 | 兴平中业房地产开发有限公司、兴平市中尚房地产开发有限公司、张峻赢 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,893.88 | 二审审理中 |
| 25 | 陕西建工集团股份有限公司 | 深圳华侨城华腾投资有限公司、深圳华侨城股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,782.88 | 一审审理中 |
| 26 | 陕西建工集团股份有限公司 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,649.66 | 仲裁审理中 |
| 27 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西康桥实业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,575.70 | 仲裁审理中 |
| 28 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 郑州融侨房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 14,222.12 | 二审审理中 |
| 29 | 陕西建工集团股份有限公司 | 云南文滇置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 13,919.46 | 一审审理中 |
| 30 | 陕西建工第十五建设有限公司 | 韩城爱琴海置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 13,753.19 | 一审审理中 |
| 31 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 13,624.36 | 仲裁审理中 |
| 32 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 安徽阜南经济开发区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 13,614.11 | 一审审理中 |
| 33 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心 | 建设工程施工合同纠纷 | 13,051.49 | 仲裁审理中 |
| 34 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 西安城墙建设管理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,964.43 | 二审审理中 |
| 35 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 延安新区市政公用有限公司、延安市新区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,700.16 | 一审审理中 |
| 36 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安泾渭康恒环境能源有限公司、上海康恒环境股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,555.47 | 一审审理中 |
| 37 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西宁梁诚达置业有限公司、西宁梁兴置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,344.19 | 一审审理中 |
| 38 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 榆林市耀泽地产有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,072.20 | 二审审理中 |
| 39 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安梁道置业有限公司、西安梁兴悦置业有限公司、上海中梁地产集团有限公司、成都中梁置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,000.00 | 一审审理中 |
| 40 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 潍坊万兴置业发展有限公司、中行世融(北京)投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,911.26 | 一审审理中 |
| 41 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 延安新区市政公用有限公司、延安市新区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,691.56 | 一审审理中 |
| 42 | 陕西建工集团股份有限公司 | 延安市新区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,672.14 | 仲裁审理中 |
| 43 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 大理嘉逸投资开发有限公司、广东天泰控股集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,632.82 | 一审审理中 |
| 44 | 陕西建工集团股份有限公司 | 北京景晟乾通置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,601.40 | 一审审理中 |
| 45 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安高新区新材料园有限公司、陕西荣民房地产集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,200.92 | 一审审理中 |
| 46 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 武功县文化和旅游局 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,091.18 | 仲裁审理中 |
| 47 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 咸阳泾渭茯茶有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,973.25 | 二审审理中 |
| 48 | 陕西建工集团股份有限公司 | 珠江惠仁医疗健康投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,427.72 | 一审审理中 |
| 49 | 陕西正本环境工程有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,298.30 | 二审审理中 |
| 50 | 陕西建工集团股份有限公司 | 北京佳裕欣邦置业有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,274.77 | 一审审理中 |
| 51 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安雅意房地产开发建设有限公司、北京颖诚置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,221.46 | 二审审理中 |
| 52 | 陕西建工安装集团有限公司 | 石家庄城联鸿景房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,032.56 | 二审审理中 |
| 53 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安经开城建集团有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,030.94 | 一审审理中 |
| 54 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 鄂尔多斯市亚峰房地产开发有限责任公司、伊金霍洛旗众汇聚业房屋运营服务有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,027.30 | 一审审理中 |
| 55 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安紫郡置业有限公司、西安紫薇地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,020.66 | 一审审理中 |
| 56 | 陕西建工新城建设投资有限公司 | 西安星之辉房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,941.57 | 一审审理中 |
| 57 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 重庆翰博显示科技有限公司、翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,931.31 | 一审审理中 |
| 58 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 西安西电电力系统有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,765.05 | 一审审理中 |
| 59 | 陕西建工安装集团有限公司 | 中国石油工程建设有限公司西南分公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,710.37 | 仲裁审理中 |
| 60 | 中石化南京工程有限公司 | 北京石油化工工程有限公司 | 合同纠纷 | 9,637.35 | 一审审理中 |
| 61 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 延安旅游集团黄陵投资有限公司、延安旅游(集团)有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,633.23 | 一审审理中 |
| 62 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 西安市长安区郭杜街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,564.95 | 一审审理中 |
| 63 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安市长安区郭杜街道办事处、西安市常宁开发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,285.52 | 一审审理中 |
| 64 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西咸新区中南瀚盛置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,227.30 | 一审审理中 |
| 65 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,134.43 | 一审审理中 |
| 66 | 陕西建工第十五建设有限公司 | 西安唐荣置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,083.05 | 一审审理中 |
| 67 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 山西荣太房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,047.30 | 一审审理中 |
| 68 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 西安高新技术产业开发区长安通讯产业园管理办公室 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,778.85 | 仲裁审理中 |
| 69 | 中机国能电力工程有限公司 | 北京石油化工工程有限公司、陕西延长石油延安能源化工有限责任公司(第三人) | 合同纠纷 | 8,720.83 | 二审审理中 |
| 70 | 陕西建工集团股份有限公司 | 杭州融伦置业有限公司、嘉兴融盈置业有限公司、上海融伦置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,579.92 | 一审审理中 |
| 71 | 陕西建工集团股份有限公司 | 深圳市万霖投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,491.44 | 一审审理中 |
| 72 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 新疆中泰博源水务科技有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司(第三人)、中能建建筑集团有限公司(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 8,471.49 | 一审审理中 |
| 73 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安翰轩房地产开发有限公司、西安翰轩地产开发有限公司大荔分公司、鲁培 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,243.86 | 一审审理中 |
| 74 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 庆阳市政府投资项目代建管理办公室 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,242.87 | 二审审理中 |
| 75 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 潍坊万华置业发展有限公司临朐分公司、潍坊万华置业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,050.23 | 一审审理中 |
| 76 | 陕西化建工程有限责任公司 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,009.14 | 一审审理中 |
| 77 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西永恒山水实业发展有限公司、陕西永恒钒业集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,959.10 | 一审审理中 |
| 78 | 陕西雄田实业有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,927.57 | 一审审理中 |
| 79 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西新颐景地房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,717.33 | 一审审理中 |
| 80 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 郴州市国际温泉城开发有限公司、郴州十畝生活实业发展有限公司、郴州市天堂温泉酒店有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,593.07 | 一审审理中 |
| 81 | 王松军 | 渭南凯泰尚庄商业发展有限公司、渭南远大建工集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,380.82 | 一审审理中 |
| 82 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 天津复地鑫宏置业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,124.81 | 仲裁审理中 |
| 83 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安智晟达置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,098.13 | 二审审理中 |
| 84 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 张掖市华通房地产开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,055.05 | 一审审理中 |
| 85 | 陕西天豪科技发展有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(第三人) | 建设工程分包合同纠纷 | 6,993.52 | 一审审理中 |
| 86 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 天津紫光云际产业园有限公司、天津紫光云熙产业园有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,967.09 | 一审审理中 |
| 87 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安东城水岸医药投资控股有限公司、西安中锦双盈置业有限公司、西安市纺织城投资控股有限公司、西安中锦房地产开发有限公司、西安市灞桥区城镇建设开发有限公司、西安中锦冠元置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,891.42 | 一审审理中 |
| 88 | 新疆金正绿建建设工程有限公司 | 新疆师范大学、陕西建工第八建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,790.74 | 一审审理中 |
| 89 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 天津天辉房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,789.80 | 一审审理中 |
| 90 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 安康正泓润泽实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,697.90 | 一审审理中 |
| 91 | 陕西建工集团股份有限公司 | 杭州融伦置业有限公司、嘉兴融盈置业有限公司、上海融伦置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,542.98 | 一审审理中 |
| 92 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司、泾河新城实业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,497.75 | 一审审理中 |
| 93 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安汇富景泰产业发展有限公司、西安汇智景信产业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,461.18 | 一审审理中 |
| 94 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心、西安沣东基础设施建设投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,422.98 | 一审审理中 |
| 95 | 陕西华山建设集团有限公司 | 长安大学科技园有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,376.91 | 一审审理中 |
| 96 | 陕西建工集团股份有限公司 | 东莞市振业投资发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,200.41 | 仲裁审理中 |
| 97 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 西安高新区双创环保园建设发展有限公司、西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,164.75 | 一审审理中 |
| 98 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司、陕西清水川能源股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,144.87 | 一审审理中 |
| 99 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科集团有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,119.73 | 一审审理中 |
| 100 | 中建深圳装饰有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,840.04 | 仲裁审理中 |
| 101 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 武功县人民医院 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,688.44 | 一审审理中 |
| 102 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,543.60 | 一审审理中 |
| 103 | 陕西化建工程有限责任公司 | 同德科创材料有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,510.18 | 仲裁审理中 |
| 104 | 河北高速集团物流有限公司 | 陕西华山国际进出口贸易有限责任公司、华山国际工程有限公司 | 买卖合同纠纷 | 5,205.08 | 二审审理中 |
| 105 | 陕西建工集团股份有限公司 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,104.93 | 仲裁审理中 |
| 106 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 广西铁投大岭投资有限公司、广西保利置业集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,061.81 | 一审审理中 |
| 107 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 榆林昊泰宇房地产开发有限公司、西安集润房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,021.45 | 一审审理中 |
| 108 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西裕茂实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,013.32 | 二审审理中 |
| 109 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司、西安陕鼓动力股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,012.59 | 一审审理中 |
| 110 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 西安文豪实业有限公司、西安盛广捷企业管理咨询有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,997.23 | 一审审理中 |
| 111 | 陕西华山建设集团有限公司 | 西咸新区梁悦置业有限公司、西安鸿投置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,992.74 | 二审裁定发回重审,一审审理中 |
| 112 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 四川航空股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,992.54 | 仲裁审理中 |
| 113 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 西安沣东实业发展有限公司、西安沣东城建开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,982.96 | 一审审理中 |
| 114 | 陕西建工集团股份有限公司 | 海盐易腾商业地产有限公司、海盐山水文旅商业投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,981.07 | 一审审理中 |
| 115 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 陕西群鑫置业有限责任公司宜君分公司、陕西群鑫置业有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,971.56 | 一审审理中 |
| 116 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 宁夏清岳置业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,965.93 | 一审审理中 |
| 117 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 陕西空港美术城发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,952.15 | 二审裁定发回重审,一审审理中 |
| 118 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 陕西诚域企业管理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,945.41 | 一审审理中 |
| 119 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 渭南市华州区水务局、罗富宝(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 4,933.23 | 一审审理中 |
| 120 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 山西晋元堂药业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,920.43 | 一审审理中 |
| 121 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西华宇盈丰置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,917.24 | 一审审理中 |
| 122 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 西安万景美奂置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,915.33 | 一审审理中 |
| 123 | 陕西钜锋建筑工程有限公司 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 合同纠纷 | 4,902.63 | 一审审理中 |
| 124 | 陕西华山建设集团有限公司 | 西安经开第四幼儿园 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,893.81 | 一审审理中 |
| 125 | 陕西建工安装集团有限公司 | 西安高科国际社区建设开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,878.96 | 仲裁审理中 |
| 126 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西华垦北苑置业有限公司、陕西华垦农旅文化有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,875.63 | 一审审理中 |
| 127 | 陕西华山建设集团有限公司 | 青岛华侨城投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,873.88 | 一审审理中 |
| 128 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 汉中城投荣华置业有限公司、汉中市城市建设投资开发有限公司、西安荣华集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,858.06 | 一审审理中 |
| 129 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 铜川市住房和城乡建设局 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,854.49 | 仲裁审理中 |
| 130 | 韩鑫 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,852.98 | 仲裁审理中 |
| 131 | 陕西华山建设集团有限公司 | 西咸新区空港新城梁安盛世置业有限公司、西安梁恒拓城置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,844.09 | 二审审理中 |
| 132 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 宝鸡鼎丰置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,843.35 | 一审审理中 |
| 133 | 华阴市华山昊岳置业有限公司 | 陕西古建园林建设集团有限公司 | 合同纠纷 | 4,833.56 | 二审审理中 |
| 134 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 渭南亚琦置业有限公司、亚琦集团有限公司 | 融资借款合同纠纷 | 4,824.00 | 二审审理中 |
| 135 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西环保集团(西安)秦安污水处理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,803.84 | 仲裁审理中 |
| 136 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 邳州辉腾经发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,800.00 | 一审审理中 |
| 137 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 博讯光电科技(合肥)有限公司、翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,703.95 | 一审审理中 |
| 138 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 延安市宝塔区产业园区开发建设投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,688.95 | 二审裁定发回重审,一审审理中 |
| 139 | 陕西空港美术城发展有限公司 | 陕西启宏建设工程有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司(第三人)、陕西建工第三建设集团有限公司(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 4,674.20 | 一审审理中 |
| 140 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 内蒙古嘉容达房地产开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,633.77 | 一审审理中 |
| 141 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安外国语大学 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,618.45 | 一审审理中 |
| 142 | 眉山旭东升体育用品有限公司 | 南江道和胜世置业有限公司、陕西建工第十建设集团有限公司、彭荣锋(第三人) | 债权人代位权纠纷 | 4,602.99 | 一审审理中 |
| 143 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 秦汉新城保障房建设管理有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,594.26 | 一审审理中 |
| 144 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 天地源股份有限公司西安置业分公司、天地源股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,589.10 | 一审审理中 |
| 145 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 银川世海房地产有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,582.67 | 仲裁审理中 |
| 146 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 沙湾市荣盛房地产开发有限责任公司、常蓉 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,562.38 | 一审审理中 |
| 147 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中航空智慧新城投资集团有限公司、汉中市投资控股集团有限公司、汉中航空经济技术开发区管理委员会、西安高新一中汉中航空实验学校 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,529.85 | 二审裁定发回重审,一审审理中 |
| 148 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西警察学院 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,511.56 | 一审审理中 |
| 149 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 重庆均和科技发展有限公司、上海均和产业发展集团有限公司、均和控股有限公司、上海均和集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,499.64 | 二审审理中 |
| 150 | 陕西化建工程有限责任公司 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,481.72 | 仲裁审理中 |
| 151 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 西安华梁实业有限公司、深圳市欣丰泰投资发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,399.77 | 一审审理中 |
| 152 | 陕西建工集团股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,346.66 | 一审审理中 |
| 153 | 李红宇 | 陕西省设备安装工程有限公司、福建香江石化有限公司、浙江金砼建工有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,341.91 | 一审审理中 |
| 154 | 陕西鑫盛达金属制品有限公司 | 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,337.26 | 一审审理中 |
| 155 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 唐山恒伟房地产开发有限公司、恒大健康产业(北京)集团有限公司、唐山恒鹏健康产业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,319.83 | 一审审理中 |
| 156 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 汉中荣园兴城置业有限公司、西安荣盛卓越置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,297.18 | 一审审理中 |
| 157 | 佛坪县住房和城乡建设管理局 | 陕西万禾实业发展有限公司佛坪分公司、陕西万禾实业发展有限公司、陕西建工第四建设集团有限公司 | 合同纠纷 | 4,226.27 | 一审审理中 |
| 158 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西润城置业有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,200.19 | 一审审理中 |
| 159 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,197.38 | 仲裁审理中 |
| 160 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 陕西省崔家沟监狱 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,176.61 | 一审审理中 |
| 161 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高科集团有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,174.89 | 一审审理中 |
| 162 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 西安曲江文化商务区投资发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,075.99 | 一审审理中 |
| 163 | 河北物流集团金属材料有限公司 | 陕西建工第十三建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、延安城市建设投资(集团)有限责任公司 | 买卖合同纠纷 | 4,010.24 | 一审审理中 |
| 164 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安凯诚房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,007.47 | 一审审理中 |
| 165 | 陕西化建工程有限责任公司 | 中铁十五局集团第四工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,949.23 | 一审审理中 |
| 166 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 陕西夏阳数旅运营管理有限公司(原韩城金融控股集团有限公司) | 合同纠纷 | 3,946.50 | 一审审理中 |
| 167 | 陕西秦博置业有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 合同纠纷 | 3,942.25 | 仲裁审理中 |
| 168 | 陕西建工安装集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司、中信城开成都投资有限公司、中国建筑股份有限公司、中信城市开发运营有限责任公司、成都天府新区投资集团有限公司(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 3,937.39 | 一审审理中 |
| 169 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安高科软件新城建设开发有限公司、陕西建工项目管理有限公司(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 3,904.31 | 一审审理中 |
| 170 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西聚旺实业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,894.61 | 一审审理中 |
| 171 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 洛阳华津房地产开发有限公司、洛阳融创房地产开发有限公司、洛阳华海实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,891.93 | 一审审理中 |
| 172 | 陕西化建工程有限责任公司 | 黔西南州金州燃气有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,859.75 | 二审审理中 |
| 173 | 陕西华山建设集团有限公司 | 西安宏信晶南置业有限公司、西安融创晶南置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,855.51 | 一审审理中 |
| 174 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西美太房地产开发有限公司、万红卫 | 合同纠纷 | 3,840.18 | 仲裁审理中 |
| 175 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 西安航天城市政公用发展有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,837.13 | 一审审理中 |
| 176 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 西安沣东市政工程建设有限公司、北控水务(中国)投资有限公司、西安中兴海蓝节能环保科技有限公司、西安沣东北控水务有限公司(第三人)、陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心(第三人) | 建设工程施工合同纠纷 | 3,804.77 | 一审审理中 |
| 177 | 山西荣太房地产开发有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,800.00 | 一审审理中 |
| 178 | 陕西建工集团股份有限公司 | 广东深汕华侨城投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,781.79 | 仲裁审理中 |
| 179 | 陕西省社区信息管理服务有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,766.66 | 二审裁定发回重审,一审审理中 |
| 180 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,760.45 | 仲裁审理中 |
| 181 | 陕西华邦圣泰建设有限公司 | 陕西建工第四建设集团有限公司、西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高新控股有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,732.85 | 一审审理中 |
| 182 | 范雪中 | 陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,708.16 | 一审审理中 |
| 183 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司、西安高新区交通投资建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,695.87 | 二审审理中 |
| 184 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 庆安集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,670.89 | 一审审理中 |
| 185 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 秦汉新城保障房建设管理有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,668.02 | 一审审理中 |
| 186 | 俞裕强 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,659.80 | 一审审理中 |
| 187 | 河南云之上市政工程有限公司 | 陕西建工安装集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,597.83 | 一审审理中 |
| 188 | 陕西建工集团股份有限公司 | 中国恩菲工程技术有限公司、西安正合再生能源有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,590.35 | 一审审理中 |
| 189 | 西安明源声光电艺术应用工程有限公司 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,588.91 | 二审审理中 |
| 190 | 海南富绮劳务有限公司 | 陕西信实达建筑工程有限公司、陕西信实达建筑工程有限公司海南分公司、陕西建工集团股份有限公司、海南金泰鸿业投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,582.08 | 一审审理中 |
| 191 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 郴州市国际温泉城开发有限公司、天恩实业(郴州)有限公司、郴州十畝生活实业发展有限公司、郴州市天堂温泉酒店有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,536.68 | 一审审理中 |
| 192 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 郑州碧桂园海龙置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,534.03 | 仲裁审理中 |
| 193 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 江苏克蒙医疗设备有限公司、连云港通美复合材料有限公司、任根团、王威 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,495.47 | 一审审理中 |
| 194 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 黄南藏族自治州热贡艺术博物馆 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,469.21 | 一审审理中 |
| 195 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 西安建筑科技大学 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,432.61 | 仲裁审理中 |
| 196 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 西安海声航空技术有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,424.62 | 一审审理中 |
| 197 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 汉中龙大房地产开发有限公司、张海丽、宁龙福 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,413.75 | 二审审理中 |
| 198 | 陕西华山建设集团有限公司 | 银川市梁辰置业有限公司、宁夏梁晟置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,399.36 | 一审审理中 |
| 199 | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西翼丰盛达房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,366.01 | 一审审理中 |
| 200 | 深圳市特区建工钢构有限公司 | 陕西建工集团股份有限公司、广州云城有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,317.75 | 一审审理中 |
| 201 | 陕西建工集团股份有限公司 | 丽江华侨城投资发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,300.00 | 仲裁审理中 |
| 202 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安市第九医院(西安市铁路中心医院) | 建设工程施工合同纠纷 | 3,300.00 | 一审审理中 |
| 203 | 陕西建工集团股份有限公司 | 肇庆华侨城小镇实业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,299.25 | 一审审理中 |
| 204 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,288.00 | 仲裁审理中 |
| 205 | 张建茹 | 陕西建工第二建设集团有限公司、西安市长安区五台街道办事处 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,260.40 | 一审审理中 |
| 206 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 安徽水利开发有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽融城高新技术产业发展集团 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,256.55 | 一审审理中 |
| 207 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 姚文华 | 融资借款合同纠纷 | 3,255.77 | 一审审理中 |
| 208 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 泾阳永安医院有限公司、咸阳嘉豪医疗管理有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,246.01 | 一审审理中 |
| 209 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 西安园联产业园区运营管理有限公司、西咸新区中南锦盛置业有限公司、西安瑞升企业管理有限公司、陕西唐海建设工程有限公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 3,142.92 | 一审审理中 |
| 210 | 陕西百鸿建设工程有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司、农银金融资产投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,118.64 | 二审审理中 |
| 211 | 陕西建工安装集团有限公司 | 深圳市富鑫产业科技有限公司、江西巨电新能源科技有限公司、山东巨电新能源有限责任公司、龙南市城市投资控股集团有限公司、龙南建设投资控股集团有限责任公司、张耀、赵敏 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,110.83 | 一审审理中 |
| 212 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西鹏飞汽车销售服务有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,101.27 | 一审审理中 |
| 213 | 澄城县永峰商混有限责任公司 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,090.84 | 一审审理中 |
| 214 | 陕西华山建设集团有限公司 | 西安市第一中学 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,085.45 | 一审审理中 |
| 215 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 西安建筑科技大学 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,069.28 | 仲裁审理中 |
| 216 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 韩城兴发实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,063.31 | 一审审理中 |
| 217 | 陕西建工新型建设有限公司 | 迅通(西安)仓储发展有限公司、陕西宏荣置业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,052.08 | 一审审理中 |
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
本公司自 2008 年 1 月 1 日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳。企业缴费部分为职工上年度工资总额的 ，职工缴费部分为职工上年度工资总额的；企业负责人的企业缴费水平不得高于公司职工平均缴费水平的三倍。本公司在2026 年上半年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为 3,270.86 万元。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
1.报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司目前主要分为 3 个分部，即：建筑工程业务、石油化工工程业务、其他。
(2) 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
| 项目 | 建筑工程业务 | 石油化工工程业务 | 其他 | 未分配的金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 38,877,283,605.32 | 4,068,641,953.92 | 1,542,414,564.76 | — | -1,365,853,413.67 | 43,122,486,710.33 |
| 主营业务成本 | 34,817,749,313.61 | 3,766,486,794.79 | 1,264,434,620.37 | — | -1,308,624,752.10 | 38,540,045,976.67 |
| 资产总额 | 283,552,790,473.93 | 16,937,744,481.83 | 24,655,024,553.11 | 15,608,337,982.68 | -5,805,240,757.12 | 334,948,656,734.43 |
| 负债总额 | 257,437,070,134.76 | 13,169,634,755.04 | 19,376,097,617.67 | 11,424,909,873.06 | -2,603,938,760.04 | 298,803,773,620.49 |
单位：元币种：人民币
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
2、 重要债务重组 □适用 √不适用
3、 资产置换 (1) 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2) 其他资产置换 □适用 √不适用
4、 年金计划 √适用 □不适用 本公司自2008 年1 月1 日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳。企 业缴费部分为职工上年度工资总额的3.00%-5.00%，职工缴费部分为职工上年度工资总额的 1.00%-4.00%；企业负责人的企业缴费水平不得高于公司职工平均缴费水平的三倍。本公司在 2026 年上半年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为3,270.86 万元。
5、 终止经营 □适用 √不适用
6、 分部信息 (1) 报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | — | — |
| 其中:1年以内分项 | — | — |
| 1年以内(含1年) | 17,597,515,089.70 | 19,560,597,443.37 |
| 1年以内小计 | 17,597,515,089.70 | 19,560,597,443.37 |
| 1至2年 | 13,295,759,562.28 | 13,052,123,526.64 |
| 2至3年 | 6,727,606,292.76 | 6,730,876,153.96 |
| 3至4年 | 5,042,990,421.35 | 4,364,931,613.04 |
| 4至5年 | 3,366,092,841.76 | 3,452,882,032.75 |
| 5年以上 | 2,447,884,849.72 | 1,616,966,194.75 |
| 合计 | 48,477,849,057.57 | 48,778,376,964.51 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,033,737,661.51 | 6.26 | 1,745,050,928.73 | 57.52 | 1,288,686,732.78 | 2,978,315,217.95 | 6.11 | 1,741,802,719.30 | 58.48 | 1,236,512,498.65 |
| 按组合计提坏账准备 | 45,444,111,396.06 | 93.74 | 6,044,279,728.37 | 13.30 | 39,399,831,667.69 | 45,800,061,746.56 | 93.89 | 5,586,859,203.59 | 12.20 | 40,213,202,542.97 |
| 其中: | ||||||||||
| 商业承兑汇票及应收账款组合1 | 1,035,085,772.50 | 2.14 | — | — | 1,035,085,772.50 | 1,040,521,312.65 | 2.13 | — | — | 1,040,521,312.65 |
| 商业承兑汇票及应收账款组合2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 商业承兑汇票及应收账款组合3 | 44,409,025,623.56 | 91.60 | 6,044,279,728.37 | 13.61 | 38,364,745,895.19 | 44,759,540,433.91 | 91.76 | 5,586,859,203.59 | 12.48 | 39,172,681,230.32 |
| 合计 | 48,477,849,057.57 | 100.00 | 7,789,330,657.10 | — | 40,688,518,400.47 | 48,778,376,964.51 | 100.00 | 7,328,661,922.89 | — | 41,449,715,041.62 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 西安童世界旅游发展有限公司 | 928,278,985.50 | 670,741,727.31 | 72.26 | 预计部分无法收回 |
| 西安恒昌旅游开发有限公司 | 483,729,449.64 | 346,555,868.65 | 71.64 | 预计部分无法收回 |
| 西安天鸿旅游开发有限公司 | 298,545,023.04 | 223,908,767.28 | 75.00 | 预计部分无法收回 |
| 西安凯景旅游开发有限公司 | 184,737,301.16 | 138,552,975.88 | 75.00 | 预计部分无法收回 |
| 杭州融伦置业有限公司 | 163,452,441.64 | 133,452,441.64 | 81.65 | 预计部分无法收回 |
| 其他单项汇总 | 974,994,460.53 | 231,839,147.97 | 23.78 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 3,033,737,661.51 | 1,745,050,928.73 | 57.52 | — |
按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 1
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收本公司合并范围关联方款项 | 1,035,085,772.50 | — | — |
| 合计 | 1,035,085,772.50 | — | — |
组合计提项目：商业承兑汇票及应收账款组合 3
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年,以下同) | 17,349,340,930.85 | 520,480,227.92 | 3.00 |
| 1至2年 | 13,179,226,698.03 | 658,961,334.90 | 5.00 |
| 2至3年 | 6,086,996,568.04 | 1,217,399,313.61 | 20.00 |
| 3至4年 | 4,347,892,960.65 | 1,304,367,888.20 | 30.00 |
| 4至5年 | 2,204,995,004.50 | 1,102,497,502.25 | 50.00 |
| 5年以上 | 1,240,573,461.49 | 1,240,573,461.49 | 100.00 |
| 合计 | 44,409,025,623.56 | 6,044,279,728.37 | / |
按组合计提坏账准备的说明： □适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 7,328,661,922.89 | 459,811,219.83 | 34,523.62 | — | 892,038.00 | 7,789,330,657.10 |
| 合计 | 7,328,661,922.89 | 459,811,219.83 | 34,523.62 | — | 892,038.00 | 7,789,330,657.10 |
注：本期其他变动系汇差变动所致。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司 | 2,002,118,207.67 | 8,892,246.14 | 2,011,010,453.81 | 3.18 | 60,108,007.46 |
| 西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司 | 1,313,293,795.18 | 489,145,785.37 | 1,802,439,580.55 | 2.85 | 114,585,535.94 |
| 西安国际足球中心运营管理有限公司 | 1,430,877,581.46 | — | 1,430,877,581.46 | 2.26 | 34,847,930.96 |
| 西部机场集团有限公司 | 936,224,738.96 | 358,212,212.20 | 1,294,436,951.16 | 2.05 | 84,674,036.59 |
| 西安童世界旅游发展有限公司 | 928,278,985.50 | — | 928,278,985.50 | 1.47 | 670,741,727.30 |
| 合计 | 6,610,793,308.77 | 856,250,243.71 | 7,467,043,552.48 | 11.81 | 964,957,238.25 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | — | — |
| 应收股利 | 123,954,975.14 | 164,399,485.80 |
| 其他应收款 | 29,669,029,129.48 | 26,334,880,564.10 |
| 合计 | 29,792,984,104.62 | 26,499,280,049.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1) 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 42,611,908.61 | — |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 40,290,229.80 | 40,290,229.80 |
| 陕西建工第八建设集团有限公司 | 15,872,499.25 | — |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 15,064,308.79 | — |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 7,753,898.17 | 7,753,898.17 |
| 陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 2,362,130.52 | — |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | — | 104,686,329.74 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | — | 11,568,990.36 |
| 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 | — | 100,037.73 |
| 合计 | 123,954,975.14 | 164,399,485.80 |
(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内(含1年) | — | — |
| 其中:1年以内分项 | — | — |
| 1年以内(含1年) | 13,871,674,648.29 | 11,194,601,027.17 |
| 1年以内小计 | 13,871,674,648.29 | 11,194,601,027.17 |
| 1-2年(含2年) | 8,608,136,607.77 | 8,855,989,742.73 |
| 2-3年(含3年) | 4,663,661,160.08 | 3,737,331,841.66 |
| 3-4年(含4年) | 2,475,735,252.13 | 2,492,698,843.64 |
| 4-5年(含5年) | 244,235,053.94 | 233,693,609.32 |
| 5年以上 | 250,443,852.48 | 262,056,153.06 |
| 合计 | 30,113,886,574.69 | 26,776,371,217.58 |
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 938,225,447.14 | 949,893,384.04 |
| 陕建控股合并范围内关联方往来款 | 28,624,382,934.29 | 25,328,242,835.02 |
| 应收暂付往来款项 | 537,273,700.18 | 491,374,164.67 |
| 备用金 | 14,004,493.08 | 6,860,833.85 |
| 合计 | 30,113,886,574.69 | 26,776,371,217.58 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2026年1月1日余额 | 391,915,063.48 | — | 49,575,590.00 | 441,490,653.48 |
| 2026年1月1日余额在本期 | 391,915,063.48 | — | 49,575,590.00 | 441,490,653.48 |
| ___转入第二阶段 | — | — | — | — |
| ___转入第三阶段 | — | — | — | — |
| ___转回第二阶段 | — | — | — | — |
| ___转回第一阶段 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 3,895,519.84 | — | — | 3,895,519.84 |
| 本期转回 | — | — | — | — |
| 本期转销 | — | — | — | — |
| 本期核销 | — | — | — | — |
| 其他变动 | -528,728.11 | — | — | -528,728.11 |
| 2026年6月30日余额 | 395,281,855.21 | — | 49,575,590.00 | 444,857,445.21 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 441,490,653.48 | 3,895,519.84 | — | — | -528,728.11 | 444,857,445.21 |
| 合计 | 441,490,653.48 | 3,895,519.84 | — | — | -528,728.11 | 444,857,445.21 |
注：本期其他变动系汇差变动所致。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 4,265,842,666.39 | 14.17 | 往来款 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上 | — |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 4,140,112,721.73 | 13.75 | 往来款 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年 | — |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 2,916,924,829.74 | 9.69 | 往来款 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年 | — |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 2,767,345,465.85 | 9.19 | 往来款 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年 | — |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 2,597,872,123.26 | 8.63 | 往来款 | 1年以内、1至2年、2至3年、3至4年 | — |
| 合计 | 16,688,097,806.97 | 55.43 | — | — | — |
(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 21,458,563,401.26 | — | 21,458,563,401.26 | 20,311,833,401.26 | — | 20,311,833,401.26 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,713,755,713.78 | — | 2,713,755,713.78 | 2,734,674,685.07 | — | 2,734,674,685.07 |
| 合计 | 24,172,319,115.04 | — | 24,172,319,115.04 | 23,046,508,086.33 | — | 23,046,508,086.33 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 陕西建工秦汉水务环保有限公司 | 19,830,780.00 | — | — | — | — | — | 19,830,780.00 | — |
| 陕西建工集团(上海)建设有限公司 | 10,000,000.00 | — | — | — | — | — | 10,000,000.00 | — |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 897,047,611.70 | — | — | — | — | — | 897,047,611.70 | — |
| 陕西建工第二建设集团有限公司 | 500,170,393.47 | — | — | — | — | — | 500,170,393.47 | — |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 60,000,000.00 | — | — | — | — | — | 60,000,000.00 | — |
| 陕西建工第四建设集团有限公司 | 306,494,695.00 | — | — | — | — | — | 306,494,695.00 | — |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 784,612,012.89 | — | — | — | — | — | 784,612,012.89 | — |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 585,916,323.27 | — | — | — | — | — | 585,916,323.27 | — |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 500,017,522.19 | — | — | — | — | — | 500,017,522.19 | — |
| 陕西建工第八建设集团有限公司 | 991,884,873.29 | — | — | — | — | — | 991,884,873.29 | — |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 759,432,412.28 | — | — | — | — | — | 759,432,412.28 | — |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 332,118,300.00 | — | — | — | — | — | 332,118,300.00 | — |
| 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 658,455,489.64 | — | — | — | — | — | 658,455,489.64 | — |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 160,296,500.00 | — | — | — | — | — | 160,296,500.00 | — |
| 陕西建工第十三建设集团有限公司 | 63,947,368.42 | — | — | — | — | — | 63,947,368.42 | — |
| 陕西建工第十四建设有限公司 | 21,000,000.00 | — | — | — | — | — | 21,000,000.00 | — |
| 陕西建工第十六建设有限公司 | 100,000,000.00 | — | — | — | — | — | 100,000,000.00 | — |
| 陕西建工第十七建设有限公司 | 28,000,000.00 | — | — | — | — | — | 28,000,000.00 | — |
| 陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 2,500,000,000.00 | — | — | — | — | — | 2,500,000,000.00 | — |
| 陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙) | 50,000,000.00 | — | — | — | — | — | 50,000,000.00 | — |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 1,298,168,768.89 | — | — | — | — | — | 1,298,168,768.89 | — |
| 陕西建工钢构集团有限公司 | 98,000,000.00 | — | — | — | — | — | 98,000,000.00 | — |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 973,315,238.04 | — | — | — | — | — | 973,315,238.04 | — |
| 陕西华山建设集团有限公司 | 212,170,465.40 | — | — | — | — | — | 212,170,465.40 | — |
| 陕西华山路桥集团有限公司 | 771,331,249.54 | — | — | — | — | — | 771,331,249.54 | — |
| 陕西古建园林建设集团有限公司 | 80,842,400.00 | — | — | — | — | — | 80,842,400.00 | — |
| 陕西建工新型建设有限公司 | 153,920,901.59 | — | — | — | — | — | 153,920,901.59 | — |
| 陕西建工基础建设集团有限公司 | 251,931,845.98 | — | — | — | — | — | 251,931,845.98 | — |
| 陕西建工装饰集团有限公司 | 267,753.68 | — | — | — | — | — | 267,753.68 | — |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 1,130,527,988.92 | — | — | — | — | — | 1,130,527,988.92 | — |
| 西安市政公用建设投资集团有限公司 | 10,000,000.00 | — | — | — | — | — | 10,000,000.00 | — |
| 陕西建工铁建工程有限公司 | 20,000,000.00 | — | — | — | — | — | 20,000,000.00 | — |
| 陕西建工机场项目建设有限公司 | 67,000,000.00 | — | — | — | — | — | 67,000,000.00 | — |
| 陕西建工发展集团有限公司 | 85,131,900.00 | — | — | — | — | — | 85,131,900.00 | — |
| 陕西建工延安建设投资集团有限公司 | 10,200,000.00 | — | — | — | — | — | 10,200,000.00 | — |
| 陕西建工鄠邑建设投资有限公司 | 4,000,000.00 | — | — | — | — | — | 4,000,000.00 | — |
| 陕建秦渝(重庆)建设发展有限公司 | 7,000,000.00 | — | — | — | — | — | 7,000,000.00 | — |
| 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 110,771,958.42 | — | — | — | — | — | 110,771,958.42 | — |
| 陕建(重庆)建设发展有限公司 | 20,400,000.00 | — | — | — | — | — | 20,400,000.00 | — |
| 青海省建设集团有限公司 | 17,850,000.00 | — | — | — | — | — | 17,850,000.00 | — |
| 陕建安城(甘肃)建设投资有限公司 | 5,100,000.00 | — | — | — | — | — | 5,100,000.00 | — |
| 上海陕建建设集团有限公司 | 11,000,000.00 | — | — | — | — | — | 11,000,000.00 | — |
| 华山国际工程香港有限公司 | 1,398,755.64 | — | — | — | — | — | 1,398,755.64 | — |
| 华山国际工程(加纳)有限公司 | 81,087,678.26 | — | — | — | — | — | 81,087,678.26 | — |
| 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司 | 16,000,000.00 | — | — | — | — | — | 16,000,000.00 | — |
| 陕西省建筑科学研究院有限公司 | 89,130,460.53 | — | — | — | — | — | 89,130,460.53 | — |
| 陕西建研结构工程股份有限公司 | 16,345,473.02 | — | — | — | — | — | 16,345,473.02 | — |
| 北京石油化工工程有限公司 | 1,070,620,259.87 | — | — | — | — | — | 1,070,620,259.87 | — |
| 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 1,066,000,000.00 | — | — | — | — | — | 1,066,000,000.00 | — |
| 陕西建工集团混凝土有限公司 | 18,000,000.00 | — | — | — | — | — | 18,000,000.00 | — |
| 陕西建工投资集团有限公司 | 246,292,500.00 | — | 190,000,000.00 | — | — | — | 436,292,500.00 | — |
| 铜川市创越建设项目管理有限公司 | 116,190,000.00 | — | — | — | — | — | 116,190,000.00 | — |
| 安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司 | 414,244,000.00 | — | — | — | — | — | 414,244,000.00 | — |
| 安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司 | 387,200,000.00 | — | — | — | — | — | 387,200,000.00 | — |
| 陕西建工宏太市政建设发展有限公司 | 255,001,659.00 | — | — | — | — | — | 255,001,659.00 | — |
| 渭南市华州区路网完善项目建设有限公司 | 20,000,000.00 | — | — | — | — | — | 20,000,000.00 | — |
| 陕西建工易停泊车有限公司 | 124,824,800.00 | — | — | — | — | — | 124,824,800.00 | — |
| 陕西建工西安港建设运营有限责任公司 | 62,073,000.00 | — | — | — | — | — | 62,073,000.00 | — |
| 陕西建工铜川玉皇阁二号桥建设发展有限公司 | 189,000,000.00 | — | — | — | — | — | 189,000,000.00 | — |
| 陕西建工沣渭建设运营有限公司 | 176,705,225.00 | — | — | — | — | — | 176,705,225.00 | — |
| 陕建(宁德)项目管理有限公司 | 126,114,006.80 | — | — | — | — | — | 126,114,006.80 | — |
| 陕西建工榆商高速渭南段发展有限公司 | 499,746,240.00 | — | — | — | — | — | 499,746,240.00 | — |
| 陕西建工灞桥城市更新建设开发有限公司 | 70,000,000.00 | — | — | — | — | — | 70,000,000.00 | — |
| 陕西建工康养产业有限公司 | 38,812,032.00 | — | — | — | — | — | 38,812,032.00 | — |
| 陕西建工运营管理有限公司 | 55,000,000.00 | — | — | — | — | — | 55,000,000.00 | — |
| 厦门闽秦建设工程有限公司 | 44,138,976.56 | — | — | — | — | — | 44,138,976.56 | — |
| 陕建粤莞建设投资有限公司 | 865,371.97 | — | — | — | — | — | 865,371.97 | — |
| 陕西建工新能源有限公司 | 269,988,210.00 | — | — | — | — | — | 269,988,210.00 | — |
| 陕西建工地矿新能源有限公司 | 5,100,000.00 | — | 5,100,000.00 | — | — | — | 10,200,000.00 | — |
| 广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司 | 172,600,000.00 | — | 951,630,000.00 | — | — | — | 1,124,230,000.00 | — |
| 陕西陕建瑞高科技园有限公司 | 11,200,000.00 | — | — | — | — | — | 11,200,000.00 | — |
| 合计 | 20,311,833,401.26 | — | 1,146,730,000.00 | — | — | — | 21,458,563,401.26 | — |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、联营企业 | ||||||||||||
| 华山(青岛)城市建设发展有限公司 | 1,533,281.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,533,281.80 | — |
| 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 73,849,981.73 | — | — | — | -28,587.51 | — | — | — | — | — | 73,821,394.22 | — |
| 陕西分布式能源股份有限公司 | 48,187,954.75 | — | — | — | -660,663.70 | — | 22,794.00 | — | — | — | 47,550,085.05 | — |
| 陕西鄂周眉高速公路有限公司 | 769,147,076.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 769,147,076.00 | — |
| 陕西建工高陵水务有限公司 | 62,663,745.64 | — | — | — | -6,026,584.60 | — | — | — | — | — | 56,637,161.04 | — |
| 陕西能源化工交易所股份有限公司 | 26,958,014.45 | — | — | — | 2,279,693.67 | — | — | — | — | — | 29,237,708.12 | — |
| 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | 872,789,304.26 | — | — | — | -5,740,724.03 | — | — | — | — | — | 867,048,580.23 | — |
| 西安三学街建设运营管理有限公司 | 10,308,535.63 | — | — | — | -301,182.42 | — | -281.92 | — | — | — | 10,007,071.29 | — |
| 西安市市政建设(集团)有限公司 | 36,951,515.49 | — | — | — | -3,941,426.30 | — | -83,020.48 | — | — | — | 32,927,068.71 | — |
| 西安小雁塔景区运营管理有限公司 | 34,545,129.57 | — | — | — | -2,599,729.80 | — | — | — | — | — | 31,945,399.77 | — |
| 西咸新区沣东新城新轴线城市配套项目建设有限公司 | 99,906,151.22 | — | — | — | -2,463.68 | — | — | — | — | — | 99,903,687.54 | — |
| 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 618,788,051.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 618,788,051.56 | — |
| 西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司 | 79,045,942.97 | — | — | — | -3,836,794.52 | — | — | — | — | — | 75,209,148.45 | — |
| 合计 | 2,734,674,685.07 | — | — | — | -20,858,462.89 | — | -60,508.40 | — | — | — | 2,713,755,713.78 | — |
(3) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 11,318,324,704.68 | 10,219,081,331.59 | 13,692,260,650.29 | 12,579,040,573.12 |
| 其他业务 | 39,733,619.96 | 10,906,355.47 | 14,094,721.29 | 2,081,441.88 |
| 合计 | 11,358,058,324.64 | 10,229,987,687.06 | 13,706,355,371.58 | 12,581,122,015.00 |
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 建筑工程业务 | 石油化工工程业务 | 其他 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主营业务 | 10,885,760,963.61 | 9,839,004,634.77 | — | — | 432,563,741.07 | 380,076,696.82 | 11,318,324,704.68 | 10,219,081,331.59 |
| 在某一时段内履行履约义务 | 10,885,760,963.61 | 9,839,004,634.77 | — | — | 432,563,741.07 | 380,076,696.82 | 11,318,324,704.68 | 10,219,081, 331.59 |
| 在转移商品或服务控制权时 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 租赁收入\成本 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他业务 | — | — | — | — | 39,733,619.96 | 10,906,355.47 | 39,733,619.96 | 10,906,355.47 |
| 在某一时段内履行履约义务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 在转移商品或服务控制权时 | — | — | — | — | 13,984,126.84 | 10,906,355.47 | 13,984,126.84 | 10,906,355.47 |
| 租赁收入\成本 | — | — | — | — | 25,749,493.12 | — | 25,749,493.12 | — |
| 合计 | 10,885,760,963.61 | 9,839,004,634.77 | — | — | 472,297,361.03 | 390,983,052.29 | 11,358,058,324.64 | 10,229,987,687.06 |
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 368,033,446.44 | 1,251,063.37 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -20,858,462.89 | -17,663,784.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | — | 42,416,800.00 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 190,778.12 | 151,250.00 |
| 债务重组收益 | 1,043,267.83 | 228,368.39 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | — | 11,432,901.83 |
| 合计 | 348,409,029.50 | 37,816,599.25 |
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 13,520,990.87 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 34,920,357.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 49,508,492.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 214,837,211.02 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 74,696,282.62 |
| 债务重组损益 | 6,355,401.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,138,437.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,850,162.39 |
| 减:所得税影响额 | 62,223,384.01 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 15,034,431.26 |
| 合计 | 334,869,194.82 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.82 | 0.0617 | 0.0617 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.40 | -0.0298 | -0.0298 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
法定代表人：杨海生
董事会批准报送日期：
2026 年 8 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
评论 (0)